по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ

О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР,

ПЕНИ И ПРОЦЕНТОВ

 

 

 

Исх. № _______Наименование_______________________________________

"___" __________ 2002 г.Адрес________________

Банковские реквизиты__________________________________

Тел. ______________________________

 

Наименование_______________________________________

Адрес

Банковские реквизиты__________________________________

Тел. ______________________________

 

Сумма претензии:_______________________________________

 

 

ПРЕТЕНЗИЯ

о взыскании задолженности за поставленный товар, пени и процентов

 

Между _____ "_______________", далее Поставщик, и _____ "_________________", далее Покупатель, “___” _____________ г. был заключен договор № ___ на поставку товаров народного потребления (далее Договор). По Договору Поставщик должен поставить Покупателю товары в ассортименте, количестве и по ценам  в соответствии с накладной, а Покупатель - принять и оплатить поставленный ему товар.

 

Истец выполнил свои обязанности и в предусмотренные договором сроки поставил Ответчику по ТТН № 00001 от 10.01.2001 г. товар различных наименований на общую сумму 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

 

20.01.2001 г. Истцом в соответствии с п. _____ Договора было выставлено платежное требование на сумму в размере 1 000 000 (один миллион) белорусских рублей.

 

Данное платежное требование не было акцептовано Ответчиком.

 

В соответствии со ст. 366 ГК РБ, должник, просрочивший исполнение денежных обязательств, по требованию кредитора уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки их уплаты.

 

С 20.01.2001 г. (момента выставления платежного требования) по 30.01.2001 г. (момента выставления претензии) сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составила 20 000 рублей.

1 000 000 руб. - стоимость отгруженного товара

0,2 % процента за каждый день просрочки (66 % годовых (ставка рефинансирования НБ РБ) / 360 дней)

10 дней – срок просрочки

Расчет: 1 000 000 руб. x 0,2 % x 10 дней = 20 000 рублей.

 

В соответствии с п. ____ Договора при нарушении сроков оплаты платежного требования, Ответчик должен уплатить пеню в размере 0,15 % от стоимости отгруженного товара за каждый день просрочки. Следовательно, сумма неустойки за просрочку в оплате составила 15 000 руб.

Расчет: 1 000 000 руб. х 0,5% х 10 дней = 15 000 рублей.

 

В соответствии с изложенным и на основании ст. ст. 310, 311 и 366 ГК просим Вас, перечислить на счет Поставщика денежные средства в размере 1 070 000 руб. (1 000 000 руб. - сумма основной задолженности, 20 000 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами и 50 000 руб. в качестве пени за нарушение сроков оплаты за поставленный товар).

 

В случае неперечисления указанных денежных средств в течение ___ дней с момента отправления данной претензии исковое заявление о взыскании с Вас 1 070 000 руб. будет направлено в Хозяйственный суд и дополнительно будет взыскана государственная пошлина.

 

_____ "_______________" готово обсудить Ваши предложения по поставке оставшегося товара, указанного в настоящей претензии.

 

Ваши предложения просим выслать по _____________ /почте, факсимильной связи/ в течение ___ (______________) дней с момента получения Вами настоящей претензии.

 

 

Директор

_____________________

__________________________________________

М.П.

 

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь