по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД

 

Истец: УП «Д»

Адрес и банковские реквизиты

 

Ответчик: НВМП «М»

Адрес и банковские реквизиты

 

Цена иска 1062250 рублей

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О взыскании неустойки

 

УП «Д» заключил договор субподряда от __.__.______ с НВМП «М».

Согласно пункта 1.1.3. договора Ответчик принял на себя обязательство выполнить капитальный ремонт ствола водонапорной башни, а согласно пункта 3.3.1. договора субподряда обязался выполнить работы в соответствии с проектом, строительными нормами в установленные сроки. Срок завершения работ по договору __.__.______.

УП «Д» по договору субподряда свои обязательства выполнил.

После подписания акта выполненных работ за _______ на сумму 2568627 рублей, оставшаяся часть невыполненных работ в денежном выражении согласно договора составляет 9252.943 рубля. До настоящего времени работы не выполнены.

В соответствии с п. 11.2.2 договора НВМП «М» должен уплатить УП «Д» неустойку в размере 0,15% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, что составляет на __.__.______ 2122445 руб.

Общая сумма неустойки в соответствии с п. 11.1.1. не может превышать 10% от стоимости работ по договору субподряда и составляет 925294 руб.

Прилагая необходимые документы, основываясь на ст. 311 ГК РБ, ч.З п. 43 Правил заключения и исполнения договоров (контрактов) строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1450 Строительно-монтажное республиканское унитарное предприятие «Д»

 

ПРОСИТ:

 

взыскать с НВМП «М» в пользу УП «Д» неустойку в сумме 925294 руб., сумму индексации аванса 276841 руб. и госпошлину в сумме 60107 руб.

 

Приложение:

 

1. Копия искового заявления

Копия договора от __.__.______.

Претензия № ____ от __.__.______.

Счет-фактура № ___ от __.__.______.

Акт за _________ г.

Акт за _________ г.

Платежное поручение об уплате госпошлины от __.__.______ № ___.

 

 

Управляющий трестомФ.И.О

 

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь