[Предыдущий раздел:
Раздел III. Общая часть обязательственного права (статьи 288 -
423)
Следующий раздел:
Раздел V. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности (интеллектуальная собственность) (статьи 979 - 1030)
Содержание кодекса
РАЗДЕЛ IV. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ГЛАВА 30. Купля-продажа
§ 1. Общие положения о купле-продаже
Статья 424. Договор купли-продажи
1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное
ведение, оперативное управление (далее для целей настоящего раздела
- в собственность, если из существа обязательства и статуса стороны
в обязательстве не вытекает иное) другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену).
2. К купле-продаже ценных бумаг и валютных ценностей положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если
законодательством не установлены специальные правила их продажи.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными актами
законодательства, особенности купли и продажи товаров отдельных
видов определяются актами законодательства.
4. Положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются
к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания
или характера этих прав.
5. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная
купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для
государственных нужд, энергоснабжение, контрактация, продажа
недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные
настоящим параграфом, применяются, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом и иными актами законодательства об этих видах
договоров.
Статья 425. Условие договора о товаре
1. Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи с
соблюдением правил статьи 129 настоящего Кодекса.
2. Договор может быть заключен на куплю-продажу товара,
имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а
также товара, который будет создан или приобретен продавцом в
будущем, если иное не установлено законодательством или не вытекает
из характера товара.
3. Условие договора купли-продажи о товаре считается
согласованным, если договор позволяет определить наименование и
количество товара.
Статья 426. Обязанности продавца по передаче товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный
договором купли-продажи.
2. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан
одновременно с передачей товара передать покупателю его
принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический
паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.),
предусмотренные законодательством или договором.
Статья 427. Срок исполнения обязанности передать товар
1. Срок исполнения продавцом обязанности передать товар
покупателю определяется договором купли-продажи, а если договор не
позволяет определить этот срок, - в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 295 настоящего Кодекса.
2. Договор купли-продажи признается заключенным с условием о
его исполнении к строго определенному сроку, если из договора ясно
вытекает, что при нарушении срока его исполнения покупатель
утрачивает интерес к договору.
Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или
после истечения определенного в нем срока только с согласия
покупателя.
Статья 428. Момент исполнения обязанности продавца передать
товар
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи,
обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной
в момент:
1) вручения товара покупателю или указанному им лицу, если
договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
2) предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар
должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте
нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение
покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к
передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями
договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не
признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей
договора путем маркировки или иным образом.
2. В случаях, когда из договора не вытекает обязанность
продавца по доставке товара или передаче товара в месте его
нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар
покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику
или организации связи для доставки покупателю, если договором не
предусмотрено иное.
Статья 429. Переход риска случайной гибели товара
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, риск
случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
покупателя с момента, когда в соответствии с законодательством или
договором продавец считается исполнившим свою обязанность по
передаче товара покупателю.
2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара,
проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с
момента заключения договора, если иное не предусмотрено таким
договором.
Условие договора о том, что риск случайной гибели или
случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента
сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может
быть признано судом недействительным, если в момент заключения
договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или
поврежден, и не сообщил об этом покупателю.
Статья 430. Обязанность продавца передать товар свободным от
прав третьих лиц
1. Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых
прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился
принять товар, обремененный правами третьих лиц.
Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право
требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора
купли-продажи, за исключением случая, когда будет доказано, что
покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот
товар.
2. Правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,
соответственно применяются и в том случае, когда в отношении товара
к моменту его передачи покупателю имелись притязания третьих лиц, о
которых продавцу было известно, если эти притязания впоследствии
признаны в установленном порядке правомерными.
Статья 431. Ответственность продавца в случае изъятия товара
у покупателя
1. При изъятии товара у покупателя третьими лицами по
основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец
обязан возместить покупателю понесенные им убытки, за исключением
случая, когда покупатель знал или должен был знать о наличии этих
оснований.
2. Соглашение сторон об освобождении продавца от
ответственности или о ее ограничении в случае истребования
приобретенного имущества у покупателя третьими лицами
недействительно.
Статья 432. Обязанности покупателя и продавца в случае
предъявления иска об изъятии товара
Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения
договора купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии
товара, покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле, а
продавец обязан вступить в это дело на стороне покупателя.
Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает
продавца от ответственности перед покупателем, если продавец
докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие
проданного товара у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не
принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность
ведения дела покупателем.
Статья 433. Последствия отказа продавца передать товар
1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный
товар, покупатель вправе отказаться от исполнения договора
купли-продажи.
2. При отказе продавца от передачи индивидуально-определенной
вещи покупатель вправе предъявить продавцу требования,
предусмотренные статьей 369 настоящего Кодекса.
Статья 434. Последствия неисполнения обязанности передать
принадлежности и документы, относящиеся к товару
Если продавец не передает или отказывается передать покупателю
относящиеся к товару принадлежности или документы, которые он должен
передать в соответствии с законодательством или договором
купли-продажи (пункт 2 статьи 426), покупатель вправе назначить ему
разумный срок для их передачи.
В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к
товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе
отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором.
Статья 435. Количество товара
1. Количество товара, подлежащего передаче покупателю,
предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах
измерения или в денежном выражении. Условие о количестве товара
может быть согласовано путем установления в договоре порядка его
определения.
2. Если договор не позволяет определить количество подлежащего
передаче товара, договор не считается заключенным.
Статья 436. Последствия нарушения условия договора о
количестве
1. Если продавец передал в нарушение условий договора
покупателю меньшее количество товара, чем определено договором
купли-продажи, покупатель вправе, если иное не предусмотрено
договором, либо потребовать передать недостающее количество товара,
либо отказаться от переданного товара и его оплаты, а если он
оплачен, - потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы.
2. Если продавец передал покупателю товар в количестве,
превышающем указанное в договоре, покупатель обязан известить об
этом продавца в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 453
настоящего Кодекса. В случае, когда в разумный срок после получения
сообщения покупателя продавец не распорядится соответствующим
товаром, покупатель вправе, поскольку иное не предусмотрено
договором, принять все количество товара.
3. В случае принятия покупателем товара в количестве,
превышающем указанное в договоре купли-продажи (пункт 2 настоящей
статьи), дополнительно принятый товар оплачивается по цене,
определенной для товара, принятого в соответствии с договором, если
иная цена не определена соглашением сторон.
Статья 437. Ассортимент товаров
1. Если по договору купли-продажи передаче подлежат товары в
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным
признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю товары
в ассортименте, согласованном сторонами.
2. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в
договоре не установлен порядок его определения, но из существа
обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в
ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в
ассортименте исходя из потребностей покупателя, которые были
известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от
исполнения договора.
Статья 438. Последствия нарушения условия договора об
ассортименте
1. При передаче продавцом предусмотренных договором
купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующем договору,
покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они уже
оплачены, - потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами,
ассортимент которых соответствует договору купли-продажи, товары с
нарушением условия об ассортименте, покупатель вправе по своему
выбору:
1) принять товары, соответствующие условиям об ассортименте, и
отказаться от остальных товаров;
2) отказаться от всех переданных товаров;
3) потребовать заменить товары, не соответствующие условию об
ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
4) принять все переданные товары.
3. При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует
условию договора купли-продажи, или предъявлении требования о замене
товаров, не соответствующих условию об ассортименте, покупатель
вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они оплачены,
- потребовать возврата уплаченной суммы.
4. Товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об
ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок
после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.
5. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых
не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по
цене, согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не
приняты необходимые меры к согласованию цены в разумный срок,
покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения
договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за
аналогичные товары.
6. Правила настоящей статьи применяются, если иное не
предусмотрено договором.
Статья 439. Качество товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продажи.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых
товар такого рода обычно используется.
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем
в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в
соответствии с этими целями.
3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец
обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу и
(или) описанию.
4. Если в установленном законодательством порядке предусмотрены
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать
покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.
По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан
товар, соответствующий повышенным требованиям к качеству по
сравнению с обязательными требованиями, установленными в
предусмотренном законодательством порядке.
Статья 440. Гарантия качества
1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен
соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 439 настоящего
Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения
соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором
купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным
для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено
предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан
передать покупателю товар, который должен соответствовать
требованиям, предусмотренным статьей 439 настоящего Кодекса, в
течение определенного периода времени, установленного договором
(гарантийного срока).
3. Гарантия качества товара распространяется и на все
составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 441. Исчисление гарантийного срока
1. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товаров
покупателю (статья 428), если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
2. Если покупатель лишен возможности использовать товар, в
отношении которого договором установлен гарантийный срок, по
обстоятельствам, зависящим от продавца, гарантийный срок не течет до
устранения соответствующих обстоятельств продавцом.
Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок
продлевается на время, в течение которого товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии
извещения продавца о недостатках товара в порядке, установленном
статьей 453 настоящего Кодекса.
3. Если иное не предусмотрено договором, гарантийный срок на
комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на
основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком
на основное изделие.
4. На товар (комплектующее изделие), переданный продавцом
взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение
гарантийного срока были обнаружены недостатки (статья 446),
устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на
замененный, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Статья 442. Срок годности
1. Законодательством, обязательными требованиями
государственных стандартов или другими обязательными правилами может
быть определен срок, по истечении которого товар считается не
пригодным для использования по назначению (срок годности).
2. Товары, на которые установлен срок годности, продавец обязан
передать покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован
по назначению до истечения срока годности.
Статья 443. Исчисление срока годности
Срок годности определяется периодом времени, исчисляемым со дня
(времени) изготовления товара, в течение которого он пригоден к
использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к
использованию.
Статья 444. Проверка качества товара
1. Проверка качества товара может быть предусмотрена
законодательством, обязательными требованиями государственных
стандартов или договором купли-продажи. Порядок проверки качества
товара устанавливается законодательством, обязательными требованиями
государственных стандартов или договором. Если порядок проверки
установлен законодательством, обязательными требованиями
государственных стандартов, порядок проверки качества товара,
определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.
2. Если порядок проверки качества товара не установлен в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то проверка качества
товара производится в соответствии с обычно применяемыми условиями
проверки товара, подлежащего передаче по договору купли-продажи.
3. Если законодательством, обязательными требованиями
государственных стандартов или договором купли-продажи преду-
смотрена обязанность продавца проверить качество товара,
передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.),
продавец должен предоставить покупателю доказательства осуществления
проверки качества товара.
4. Порядок, а также иные условия проверки качества товара,
производимой как продавцом, так и покупателем, должны быть одними и
теми же.
Статья 445. Последствия передачи товара ненадлежащего качества
1. Если недостатки товара не были оговорены продавцом,
покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по
своему выбору потребовать от продавца:
1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный
срок;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2. В случае существенного нарушения требований к качеству
товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые
не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их
устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по
своему выбору:
1) отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
2) потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар,
соответствующий договору.
3. Требования об устранении недостатков или замене товара,
указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, могут быть предъявлены
покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа
обязательства.
4. В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в
комплект (статья 449), покупатель вправе в отношении этих товаров
осуществить права, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются,
если настоящим Кодексом и иными актами законодательства не
установлено иное.
Статья 446. Недостатки товара, за которые отвечает продавец
1. Продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель
докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю
или по причинам, возникшим до этого момента.
2. В отношении товара, на который продавцом предоставлена
гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не
докажет, что недостатки товара возникли после его передачи
покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо
непреодолимой силы.
Статья 447. Сроки обнаружения недостатков в переданном товаре
1. Если иное не установлено законодательством или договором
купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с
недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки,
установленные настоящей статьей.
2. Если на товары не установлен гарантийный срок или срок
годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть
предъявлены покупателем при условии, что недостатки в проданном
товаре были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со
дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного
срока, когда такой срок установлен законодательством или договором
купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, подлежащего
перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня доставки товара
в место его назначения.
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе
предъявить требования, связанные с недостатками товара, при
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.
В случаях, когда на комплектующее изделие в договоре
купли-продажи установлен гарантийный срок меньшей продолжительности,
чем на основное изделие, покупатель вправе предъявить требования,
связанные с недостатками комплектующего изделия, при их обнаружении
в течение гарантийного срока на основное изделие.
Если на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный
срок большей продолжительности, чем гарантийный срок на основное
изделие, покупатель вправе предъявить требования, связанные с
недостатками товара, если недостатки комплектующего изделия
обнаружены в течение гарантийного срока на него, независимо от
истечения гарантийного срока на основное изделие.
4. В отношении товара, на который установлен срок годности,
покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками
товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.
5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок
составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем
по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня
передачи товара покупателю, продавец несет ответственность, если
покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи
товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Статья 448. Комплектность товара
1. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий
условиям договора купли-продажи о комплектности.
2. В случае, когда договором купли-продажи не определена
комплектность товара, продавец обязан передать покупателю товар,
комплектность которого определяется обычно предъявляемыми
требованиями.
Статья 449. Комплект товаров
1. Если договором купли-продажи предусмотрена обязанность
продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте
(комплект товаров), обязательство считается исполненным с момента
передачи всех товаров, включенных в комплект.
2. Если иное не предусмотрено договором и не вытекает из
существа обязательства, продавец обязан передать покупателю все
товары, входящие в комплект, одновременно.
Статья 450. Последствия передачи некомплектных товаров
1. В случае передачи некомплектного товара (статья 448)
покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:
1) соразмерного уменьшения покупной цены;
2) доукомплектования товара в разумный срок.
2. Если продавец в разумный срок не выполнил требования
покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему
выбору:
1) потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
2) отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3. Последствия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, применяются и в случае нарушения продавцом обязанности
передать покупателю комплект товаров (статья 449), если иное не
предусмотрено договором купли-продажи и не вытекает из существа
обязательства.
Статья 451. Тара и упаковка
1. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи и не
вытекает из существа обязательства, продавец обязан передать
покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара,
который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.
2. Если договором не определены требования к таре и упаковке,
то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого
товара способом, а при отсутствии такового - способом,
обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях
хранения и транспортирования.
3. Если в установленном законодательством порядке предусмотрены
обязательные требования к таре и (или) упаковке, то продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать
покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим
обязательным требованиям.
Статья 452. Последствия передачи товара без тары и (или)
упаковки либо в ненадлежащей таре и (или)
упаковке
1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке
товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в
ненадлежащей таре и (или) упаковке, покупатель вправе потребовать от
продавца затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую
тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из существа
обязательства или характера товара.
2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи,
покупатель вправе вместо предъявления продавцу требований, указанных
в этом пункте, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи
товара ненадлежащего качества (статья 445).
Статья 453. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении
договора
1. Покупатель обязан известить продавца о нарушении условий
договора купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве,
комплектности, таре и (или) упаковке товара в срок, предусмотренный
законодательством или договором, а если такой срок не установлен, -
в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия
договора должно было быть обнаружено, исходя из характера и
назначения товара.
2. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 1
настоящей статьи, продавец вправе отказаться полностью или частично
от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего
количества товара, замене товара, не соответствующего условиям
договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении
недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене
некомплектного товара на комплектный, о затаривании и (или) упаковке
товара либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если
докажет, что невыполнение этого правила покупателем повлекло
невозможность удовлетворить его требования или влечет для продавца
несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если
бы был своевременно извещен о нарушении условий договора.
3. Если продавец знал или должен был знать о том, что
переданные покупателю товары не соответствуют условиям договора
купли-продажи, он не вправе ссылаться на положения, предусмотренные
пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 454. Обязанность покупателя принять товар
1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за
исключением случаев, когда он в силу акта законодательства или
договора вправе потребовать замены товара или отказаться от
исполнения договора купли-продажи.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором
купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в
соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его
стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего
товара.
3. В случаях, когда покупатель в нарушение законодательства или
договора не принимает или отказывается принять товар, продавец
вправе отказаться от исполнения договора.
Статья 455. Цена товара
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной
договором купли-продажи (если иное не предусмотрено
законодательством), либо, если она договором не предусмотрена и не
может быть определена исходя из его условий, - по цене, определяемой
в соответствии с пунктом 3 статьи 394 настоящего Кодекса, а также
совершить за свой счет действия, которые в соответствии с
законодательством, договором или обычно предъявляемыми требованиями
необходимы для осуществления платежа.
2. Когда цена установлена в зависимости от веса товара, она
определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи.
3. Если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара
подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих
цену товара (себестоимость, затраты и т.п.), но при этом не
определен способ пересмотра цены, цена определяется исходя из
соотношения этих показателей на момент заключения договора и на
момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения
обязанности передать товар цена определяется исходя из соотношения
этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи
товара, предусмотренный договором, а если он договором не
предусмотрен, - на момент, определенный в соответствии со статьей
295 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящим пунктом, применяются, если
иное не установлено настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором либо не вытекает из существа
обязательства.
Статья 456. Оплата товара
1. Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или
после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом, иными актами законодательства или договором
купли-продажи либо не вытекает из существа обязательства.
2. Если договором не предусмотрена рассрочка в оплате
переданного товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену
переданного товара полностью.
3. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в
соответствии с договором товар, продавец вправе потребовать оплаты
товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 366 настоящего
Кодекса.
4. Если покупатель в нарушение договора отказывается принять и
оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты
товара либо отказаться от исполнения договора.
5. В случаях, когда продавец в соответствии с договором обязан
передать покупателю не только товары, которые покупателем не
оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу
этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если
иное не предусмотрено законодательством или договором.
Статья 457. Предварительная оплата товара
1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена
обязанность покупателя уплатить цену полностью или частично до
передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель
должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если
такой срок договором не предусмотрен, - в срок, определенный в
соответствии со статьей 295 настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно
оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 309
настоящего Кодекса.
3. В случаях, когда продавец, получивший сумму предварительной
оплаты, не исполняет свои обязанности по передаче товара в
установленный срок (статья 427), покупатель вправе потребовать
передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной
оплаты за товар, не переданный продавцом.
4. В случае, когда продавец не исполняет обязанность по
передаче предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено
договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат
уплате проценты в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса со
дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена,
до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно
уплаченной им суммы. Договором может быть предусмотрена обязанность
продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты начиная
со дня получения этой суммы от покупателя.
Статья 458. Оплата товара, проданного в кредит
1. В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена
оплата товара через определенное время после его передачи покупателю
(продажа товара в кредит), покупатель должен произвести оплату в
срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не
предусмотрен, - в срок, определенный в соответствии со статьей 295
настоящего Кодекса.
2. В случае неисполнения продавцом обязанности по передаче
товара применяются правила, предусмотренные статьей 309 настоящего
Кодекса.
3. В случаях, когда покупатель, получивший товар, не исполняет
обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец
вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата
неоплаченных товаров.
4. В случаях, когда покупатель не исполняет обязанность по
оплате переданного товара в установленный договором срок и иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, иными актами законодательства или
договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате
проценты в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса со дня,
когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты
товара покупателем. Договором может быть предусмотрена обязанность
покупателя уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене
товара, начиная со дня передачи товара продавцом.
5. Если иное не предусмотрено договором, с момента передачи
товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит,
признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения
исполнения покупателем его обязанности по оплате товара.
Статья 459. Оплата товара в рассрочку
1. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрена
оплата товара в рассрочку.
Договор о продаже товара в кредит с условием о рассрочке
платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими
существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара,
порядок, сроки и размеры платежей.
2. Когда покупатель не производит в установленный договором
срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему
товар, продавец вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата проданного товара, за исключением случаев,
когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину
цены товара.
3. К договору о продаже товара с условием о рассрочке платежа
применяются правила, предусмотренные пунктами 2, 4 и 5 статьи 458
настоящего Кодекса.
Статья 460. Страхование товара
Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность
продавца или покупателя страховать товар.
В случаях, когда сторона, обязанная страховать товар, не
осуществляет страхования в соответствии с условиями договора, другая
сторона вправе застраховать товар и потребовать от обязанной стороны
возмещения расходов на страхование либо отказаться от исполнения
договора.
Статья 461. Сохранение права собственности за продавцом
В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что
право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за
продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств,
покупатель не вправе до перехода к нему права собственности
отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не
предусмотрено законодательством или договором либо не вытекает из
назначения и свойств товара.
В случаях, когда в срок, предусмотренный договором, переданный
товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при
которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе
потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не
предусмотрено договором.
§ 2. Розничная купля-продажа
Статья 462. Договор розничной купли-продажи
1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу,
обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного,
семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором
(статья 396).
3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием
покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом,
применяется законодательство о защите прав потребителей.
Статья 463. Форма договора розничной купли-продажи
Если иное не предусмотрено законодательством или договором
розничной купли-продажи, в том числе условиями формуляров или иных
стандартных форм, к которым присоединяется покупатель (статья 398),
договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей
форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного
чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие
у покупателя указанных документов не лишает его возможности
ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта
заключения договора и его условий.
Статья 464. Публичная оферта товара
1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях
товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается
публичной офертой (пункт 2 статьи 407), если оно содержит все
существенные условия договора розничной купли-продажи.
2. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и
т.п.) товаров, демонстрация их образцов или предоставление сведений
о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и
т.п.) в месте их продажи признается публичной офертой независимо от
того, указаны ли цена и другие существенные условия договора
розничной купли-продажи, за исключением случая, когда продавец явно
определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи.
Статья 465. Предоставление покупателю информации о товаре
1. Продавец обязан предоставить покупателю необходимую и
достоверную информацию о предлагаемом к продаже товаре,
соответствующую установленным законодательством и обычно
предъявляемым в розничной торговле требованиям к содержанию и
способам предоставления такой информации.
2. Покупатель вправе до заключения договора розничной
купли-продажи осмотреть товар, потребовать проведения в его
присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара,
если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит
правилам, принятым в розничной торговле.
3. Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно
получить в месте продажи информацию о товаре, указанную в пунктах 1
и 2 настоящей статьи, он вправе потребовать от продавца возмещения
убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения договора
розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 415), а если договор
заключен, - в разумный срок отказаться от исполнения договора,
потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других
убытков.
4. Продавец, не предоставивший покупателю возможности получения
соответствующей информации о товаре, несет ответственность и за те
недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, в
отношении которых покупатель докажет, что они возникли в связи с
отсутствием у него такой информации.
Статья 466. Договор розничной купли-продажи с условием о
принятии покупателем товара в определенный срок
Сторонами может быть заключен договор розничной купли-продажи с
условием о принятии покупателем товара в определенный договором
срок, в течение которого этот товар не может быть продан другому
покупателю.
Если иное не предусмотрено договором, неявка покупателя или
несовершение иных необходимых действий для принятия товара в
определенный договором срок может рассматриваться продавцом в
качестве отказа покупателя от исполнения договора.
Дополнительные расходы продавца по обеспечению передачи товара
покупателю в определенный договором срок включаются в цену товара,
если иное не предусмотрено законодательством или договором.
Статья 467. Продажа товаров по образцам
1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на
основании ознакомления покупателя с образцом товара (его описанием,
каталогом товаров и т.п.), предложенным продавцом.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
договор розничной купли-продажи товара по образцу считается
исполненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре,
а если место передачи товара договором не определено, - с момента
доставки товара покупателю по месту жительства гражданина или месту
нахождения юридического лица.
3. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора
розничной купли-продажи до передачи товара при условии возмещения
продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением
действий по выполнению договора.
Статья 468. Продажа товаров с использованием автоматов
1. В случаях, когда продажа товаров производится с
использованием автоматов, владелец автоматов обязан довести до
покупателей информацию о продавце товаров путем помещения ее на
автомате или предоставления покупателям иным способом сведений о
наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его
нахождения, режиме работы, а также о действиях, которые необходимо
совершить покупателю для получения товара.
2. Договор розничной купли-продажи с использованием автоматов
считается заключенным с момента совершения покупателем действий,
необходимых для получения товара.
3. Если покупателю не предоставляется оплаченный товар,
продавец обязан по требованию покупателя незамедлительно
предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму.
4. В случаях, когда автомат используется для размена денег,
приобретения знаков оплаты или обмена валюты, применяются правила о
розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа
обязательства.
Статья 469. Продажа товара с условием его доставки покупателю
1. В случае, когда договор розничной купли-продажи заключен с
условием доставки товара покупателю, продавец обязан в установленный
договором срок доставить товар в место, указанное покупателем, а
если место доставки товара покупателем не указано, - в место
жительства гражданина или место нахождения юридического лица,
являющегося покупателем.
2. Договор розничной купли-продажи считается исполненным с
момента вручения товара покупателю, а при его отсутствии - любому
лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельствующий о
заключении договора или об оформлении доставки товара, если иное
не предусмотрено законодательством или договором либо не вытекает из
существа обязательства.
3. В случаях, когда договором розничной купли-продажи не
определено время доставки товара для вручения его покупателю, товар
должен быть доставлен в разумный срок после получения требования
покупателя.
Статья 470. Цена и оплата товара
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной
продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если
иное не предусмотрено законодательством или не вытекает из существа
обязательства.
2. В случае, когда договором розничной купли-продажи преду-
смотрена предварительная оплата товара (статья 457), неоплата
покупателем товара в установленный договором срок признается отказом
покупателя от исполнения договора, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
3. К договорам розничной купли-продажи товаров в кредит, в том
числе с условием оплаты покупателем товаров в рассрочку, не подлежат
применению правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 458 настоящего
Кодекса.
Покупатель вправе оплатить товар в любое время в пределах
установленного договором периода рассрочки оплаты товара.
Статья 471. Договор найма-продажи
Договором может быть предусмотрено, что до перехода права
собственности на товар к покупателю (статья 461) покупатель является
нанимателем (арендатором) переданного ему товара (договор
найма-продажи).
Если иное не предусмотрено договором, покупатель становится
собственником товара с момента его оплаты.
Статья 472. Обмен товаров надлежащего качества
1. Покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента
передачи ему непродовольственного товара, если более длительный срок
не объявлен продавцом, обменять купленный товар в месте покупки и
иных местах, объявленных продавцом, на аналогичный товар другого
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации,
произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с
продавцом.
При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара
покупатель вправе возвратить приобретенный товар продавцу и получить
уплаченную за него денежную сумму.
Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его
потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у
данного продавца.
2. Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату по
указанным в настоящей статье основаниям, определяется в порядке,
установленном законодательством.
Статья 473. Права покупателя в случае продажи ему товара
ненадлежащего качества
1. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества,
если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему
выбору потребовать:
1) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего
качества;
2) соразмерного уменьшения покупной цены товара;
3) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара;
4) возмещения расходов по устранению недостатков товара.
Покупатель вправе требовать замены технически сложного товара
или дорогостоящего товара в случае существенного нарушения
требований к его качеству (пункт 2 статьи 445).
2. В случае обнаружения недостатков в товаре, свойства которого
не позволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой
химии и т.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать замены
такого товара товаром надлежащего качества либо соразмерного
уменьшения покупной цены.
3. Вместо предъявления указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи требований покупатель вправе отказаться от исполнения
договора розничной купли-продажи, потребовать возврата уплаченной за
товар денежной суммы.
При этом покупатель по требованию продавца и за его счет должен
возвратить полученный товар ненадлежащего качества.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы
продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась
стоимость товара из-за полного или частичного использования товара,
потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.
Статья 474. Возмещение разницы в цене при замене товара,
уменьшении покупной цены и возврате товара
ненадлежащего качества
1. При замене недоброкачественного товара на соответствующий
договору розничной купли-продажи товар надлежащего качества продавец
не вправе требовать возмещения разницы между ценой товара,
установленной договором, и ценой товара, существующей в момент
замены товара или вынесения судом решения о замене товара.
2. При замене недоброкачественного товара на аналогичный, но
иной по размеру, фасону, сорту или другим признакам товар
надлежащего качества подлежит возмещению разница между ценой
заменяемого товара в момент замены и ценой товара, передаваемого
взамен товара ненадлежащего качества.
Если требование покупателя не удовлетворено продавцом, цена
заменяемого товара и цена товара, передаваемого взамен его,
определяются на момент вынесения судом решения о замене товара.
3. В случае предъявления требования о соразмерном уменьшении
покупной цены товара в расчет принимается цена товара на момент
предъявления требования об уценке, а если требование покупателя
добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения судом решения о
соразмерном уменьшении цены.
4. При возврате продавцу товара ненадлежащего качества
покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара,
установленной договором розничной купли-продажи, и ценой
соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения его
требования, а если требование добровольно не удовлетворено, - на
момент вынесения судом решения.
Статья 475. Ответственность продавца и исполнение
обязательства в натуре
В случае неисполнения продавцом обязательства по договору
розничной купли-продажи возмещение убытков и уплата неустойки не
освобождают продавца от исполнения обязательства в натуре.
§ 3. Поставка товаров
Статья 476. Договор поставки
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования их в предпринимательской деятельности или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным
использованием.
Статья 477. Урегулирование разногласий при заключении договора
поставки
1. В случае, когда при заключении договора поставки между
сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора,
сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой
стороны предложения о согласовании этих условий, должна в течение
тридцати дней со дня получения этого предложения, если иной срок не
установлен законодательством или не согласован сторонами, принять
меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно
уведомить другую сторону об отказе от его заключения.
2. Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям
договора поставки, но не принявшая мер по согласованию условий
договора и не уведомившая другую сторону об отказе от его заключения
в срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязана
возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий
договора.
Статья 478. Периоды поставки товаров
1. В случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в
течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки
поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены,
товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если
иное не вытекает из законодательства или существа обязательства.
2. Наряду с определением периодов поставки в договоре может
быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой
и т.п.).
3. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия
покупателя.
Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем,
засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в
следующем периоде.
Статья 479. Порядок поставки товаров
1. Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки
(передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора
поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.
2. В случае, когда договором поставки предусмотрено право
покупателя давать поставщику указания об отгрузке (передаче) товаров
получателям (отгрузочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров
осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной
разнарядке.
Содержание отгрузочной разнарядки и срок ее направления
покупателем поставщику определяются договором. Если срок направления
отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она должна быть
направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления
периода поставки.
3. Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в
установленный срок дает поставщику право либо отказаться от
исполнения договора, либо потребовать от покупателя оплаты товаров.
Кроме того, поставщик вправе потребовать возмещения убытков,
причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
Статья 480. Доставка товаров
1. Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки
их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на
определенных в договоре условиях.
В случаях, когда в договоре не определено, каким видом
транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право
выбора вида транспорта или определения условий доставки товара
принадлежит поставщику, если иное не вытекает из законодательства
или существа обязательства.
2. Договором поставки может быть предусмотрено получение
товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика
(выборка).
Если срок выборки не предусмотрен договором, выборка товаров
покупателем (получателем) должна производиться в разумный срок после
получения уведомления поставщика о готовности товаров.
Статья 481. Восполнение недопоставки товаров
1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном
периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество
товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия
договора поставки, если иное не предусмотрено договором.
2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким
получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной
разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх
количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке,
не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям, если
иное не предусмотрено в договоре.
3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от
принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре
поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения
поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.
Статья 482. Ассортимент товаров при восполнении недопоставки
1. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит
восполнению, определяется соглашением сторон. При отсутствии такого
соглашения поставщик обязан восполнить недопоставленное количество
товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором
допущена недопоставка.
2. Поставка товаров одного наименования в большем количестве,
чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие
недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же
ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая
поставка произведена с предварительного письменного согласия
покупателя.
Статья 483. Принятие товаров покупателем
1. Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые
действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в
соответствии с договором поставки.
2. Принятый покупателем (получателем) товар должен быть им
осмотрен в срок, определенный законодательством, договором поставки.
Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить
количество и качество принятых товаров в порядке, установленном
законодательством или договором поставки, и о выявленных
несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно
уведомить поставщика.
3. В случае получения поставленных товаров от транспортной
организации покупатель (получатель) обязан проверить соответствие
товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных
документах, а также принять эти товары от транспортной организации с
соблюдением правил, предусмотренных законодательством, регулирующим
деятельность транспорта.
Статья 484. Ответственное хранение товара, не принятого
покупателем
1. Когда покупатель (получатель) в соответствии с
законодательством или договором поставки отказывается от переданного
поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара
(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика.
2. Поставщик обязан вывезти товар, принятый покупателем
(получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в
разумный срок.
Если поставщик в этот срок не распорядится товаром, покупатель
вправе реализовать товар или возвратить его поставщику.
3. Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с
принятием товара на ответственное хранение, реализацией товара или
его возвратом продавцу, подлежат возмещению поставщиком.
При этом вырученное от реализации товара передается поставщику
за вычетом причитающегося покупателю.
4. В случаях, когда покупатель без установленных
законодательством или договором поставки оснований не принимает
товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик
вправе потребовать от покупателя оплаты товара.
Статья 485. Выборка товаров
1. Когда договором поставки предусмотрена выборка товаров
покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика (пункт 2
статьи 480), покупатель обязан осуществить осмотр передаваемых
товаров в месте их передачи, если иное не предусмотрено
законодательством, договором поставки или не вытекает из существа
обязательства.
2. Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный
договором поставки срок, а при его отсутствии - в разумный срок
после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает
поставщику право отказаться от исполнения договора либо потребовать
от покупателя оплаты товаров.
Статья 486. Расчеты за поставляемые товары
1. Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением
порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если
соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то
расчеты осуществляются платежными поручениями.
2. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров
осуществляется получателем (плательщиком), и последний необоснованно
отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором
срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от
покупателя.
3. В случае, когда в договоре поставки предусмотрена поставка
товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров
покупателем производится после отгрузки (выборки) последней части,
входящей в комплект, если иное не установлено договором.
Статья 487. Тара и упаковка
Если иное не установлено договором поставки, покупатель
(получатель) обязан возвратить поставщику многооборотную тару и
средства пакетирования, в которых поступил товар, в порядке и сроки,
установленные законодательством.
Прочая тара, а также упаковка товара подлежат возврату
поставщику лишь в случаях, предусмотренных договором.
Статья 488. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества
1. Покупатель (получатель), которому поставлен товар
ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные статьей 445 настоящего Кодекса, за исключением
случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о
недостатках поставленных товаров, без промедления заменит
поставленные товары товарами надлежащего качества.
2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу поставленных
ему товаров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок
товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, если иное
не предусмотрено договором поставки.
Статья 489. Последствия поставки некомплектных товаров
1. Покупатель (получатель), которому поставлены товары с
нарушением условий договора поставки, требований законодательства
либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе
предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 450
настоящего Кодекса, за исключением случая, когда поставщик,
получивший уведомление покупателя о некомплектности поставленных
товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их
комплектными товарами.
2. Покупатель (получатель), осуществляющий продажу товаров в
розницу, вправе требовать замены в разумный срок некомплектных
товаров, возвращенных потребителем, комплектными, если иное не
предусмотрено договором поставки.
Статья 490. Права покупателя в случае недопоставки товаров,
невыполнения требований об устранении
недостатков товаров или о доукомплектовании
товаров
1. Если поставщик не поставил предусмотренное договором
поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о
замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в
установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные
товары у других лиц с отнесением на счет поставщика всех необходимых
и разумных расходов на их приобретение.
2. Исчисление расходов получателя на приобретение товаров у
других лиц в случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения
требований покупателя об устранении недостатков товаров либо о
доукомплектовании товаров производится по правилам, предусмотренным
пунктом 1 статьи 494 настоящего Кодекса.
3. Покупатель (получатель) вправе отказаться от оплаты товаров
ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары
оплачены, - потребовать возврата уплаченных сумм впредь до
устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
Статья 491. Неустойка за недопоставку и просрочку поставки
товаров
Установленная законодательством или договором поставки
неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров
взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в
пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество
товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты
неустойки не установлен законодательством или договором.
Статья 492. Погашение однородных обязательств по нескольким
договорам поставки
1. В случаях, когда поставка одноименных товаров осуществляется
поставщиком покупателю одновременно по нескольким договорам поставки
и количество поставленных товаров недостаточно для погашения
обязательств поставщика по всем договорам, поставленные товары
должны засчитываться в счет исполнения договора, указанного
поставщиком при осуществлении поставки либо без промедления после
поставки.
2. Если покупатель оплатил поставщику одноименные товары,
полученные по нескольким договорам поставки, и суммы оплаты
недостаточно для погашения обязательств покупателя по всем
договорам, уплаченная сумма должна засчитываться в счет исполнения
договора, указанного покупателем при осуществлении оплаты товаров
или без промедления после оплаты.
3. Если поставщик или покупатель не воспользовались правами,
предоставленными им соответственно пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
исполнение обязательств засчитывается в погашение обязательств по
договору, срок исполнения которого наступил ранее. Если срок
исполнения обязательства по нескольким договорам наступил
одновременно, предоставленное исполнение засчитывается
пропорционально в погашение обязательств по всем договорам.
Статья 493. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
(полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются
в случае существенного нарушения договора одной из сторон (пункт 2
статьи 420).
2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается
существенным в случае:
1) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками,
которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
2) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается
существенным в случае:
1) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
2) неоднократной невыборки товаров.
4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с
момента получения одной стороной уведомления другой стороны об
одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично,
если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в
уведомлении либо не определен соглашением сторон.
Статья 494. Исчисление убытков при расторжении договора
поставки
1. Если в разумный срок после расторжения договора поставки
вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у
другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен
предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу
требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в
договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
2. Если в разумный срок после расторжения договора поставки
вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал товар
другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но
разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о
возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре
ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
3. Если после расторжения договора поставки по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не совершена сделка
взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая
цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в
виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой
на момент расторжения договора.
Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при сравнимых
обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть
осуществлена передача товара. Если в этом месте не существует
текущей цены, может быть использована цена, применявшаяся в другом
месте, которое может служить разумной заменой, с учетом разницы в
расходах по транспортировке товара.
4. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3
настоящей статьи, не освобождает сторону, не исполнившую или
ненадлежаще исполнившую обязательство, от возмещения иных убытков,
причиненных другой стороне, на основании статьи 14 настоящего
Кодекса.
§ 4. Поставка товаров для государственных нужд
Статья 495. Основания поставки товаров для государственных
нужд
1. Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на
основе государственного контракта на поставку товаров для
государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним
договоров поставки товаров для государственных нужд (пункт 2 статьи
499). Государственными нуждами признаются определяемые в
установленном законодательством порядке потребности Республики
Беларусь или ее административно-территориальных единиц,
обеспечиваемые, как правило, за счет средств бюджета и внебюджетных
источников финансирования.
2. К отношениям по поставке товаров для государственных нужд
применяются правила о договоре поставки (статьи 476-493), если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
К отношениям по поставке товаров для государственных нужд в
части, не урегулированной настоящим параграфом, применяется
законодательство о поставке товаров для государственных нужд.
Статья 496. Государственный контракт на поставку товаров для
государственных нужд
По государственному контракту на поставку товаров для
государственных нужд (далее - государственный контракт) поставщик
(исполнитель) обязуется передать товары государственному заказчику
либо по его указанию - иному лицу, а государственный заказчик
обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
Статья 497. Основания заключения государственного контракта
1. Государственный контракт заключается на основе заказа
государственного заказчика на поставку товаров для государственных
нужд, принятого поставщиком (исполнителем).
Для государственного заказчика, разместившего заказ, принятый
поставщиком (исполнителем), заключение государственного контракта
является обязательным.
2. Заключение государственного контракта является обязательным
для поставщика (исполнителя) лишь в случаях, предусмотренных
законодательством, и при условии, что государственным заказчиком
будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику
(исполнителю) в связи с выполнением государственного контракта.
3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2
настоящей статьи, не применяется в отношении казенного предприятия.
4. Если заказ на поставку товаров для государственных нужд
размещается по конкурсу, заключение государственного контракта с
поставщиком (исполнителем), объявленным победителем конкурса,
является для государственного заказчика обязательным.
Статья 498. Порядок заключения государственного контракта
1. Проект государственного контракта разрабатывается
государственным заказчиком и направляется поставщику (исполнителю),
если иное не предусмотрено соглашением между ними.
2. Сторона, получившая проект государственного контракта, не
позднее тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один
экземпляр государственного контракта другой стороне, а при наличии
разногласий по условиям государственного контракта в этот же срок
составляет протокол разногласий и направляет его вместе с
подписанным государственным контрактом другой стороне либо
уведомляет ее об отказе от заключения государственного контракта.
3. Сторона, получившая государственный контракт с протоколом
разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия,
принять меры по их согласованию с другой стороной и известить другую
сторону о принятии государственного контракта в ее редакции либо об
отклонении протокола разногласий.
При отклонении протокола разногласий или истечении
установленного срока неурегулированные разногласия по
государственному контракту, заключение которого является
обязательным для одной из сторон, могут быть переданы другой
стороной в срок не позднее тридцати дней на рассмотрение суда.
4. В случаях, когда государственный контракт заключается по
результатам конкурса на размещение заказа на поставку товаров для
государственных нужд, государственный контракт должен быть заключен
в срок не позднее двадцати дней со дня проведения конкурса.
5. Если сторона, для которой заключение государственного
контракта является обязательным, уклоняется от его заключения,
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
этой стороны заключить государственный контракт.
Статья 499. Заключение договора поставки товаров для
государственных нужд
1. Если государственным контрактом предусмотрено, что поставка
товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому
государственным заказчиком покупателю по договорам поставки товаров
для государственных нужд, государственный заказчик не позднее
тридцатидневного срока со дня подписания государственного контракта
направляет поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о
прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю).
Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю),
выданное государственным заказчиком в соответствии с государственным
контрактом, является основанием заключения договора поставки товаров
для государственных нужд.
2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора
поставки товаров для государственных нужд покупателю, указанному в
извещении о прикреплении, в срок не позднее тридцати дней со дня
получения извещения от государственного заказчика, если иной порядок
подготовки проекта договора не предусмотрен государственным
контрактом либо проект договора не представлен покупателем.
3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для
государственных нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр
другой стороне в течение тридцати дней со дня получения проекта, а
при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок
составляет протокол разногласий и направляет его вместе с
подписанным договором другой стороне.
4. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для
государственных нужд с протоколом разногласий, должна в течение
тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по согласованию
условий договора с другой стороной и известить другую сторону о
принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола
разногласий. Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок
могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда.
5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения
договора поставки товаров для государственных нужд, покупатель
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика
(исполнителя) заключить договор на условиях разработанного
покупателем проекта договора.
Статья 500. Отказ покупателя от заключения договора поставки
товаров для государственных нужд
1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от
товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от заключения
договора на их поставку.
В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно
уведомить государственного заказчика и вправе потребовать от него
извещения о прикреплении к другому покупателю.
2. Государственный заказчик в срок не позднее тридцати дней со
дня получения уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает
извещение о прикреплении к нему другого покупателя, либо направляет
поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием
получателя товаров, либо сообщает о своем согласии принять и
оплатить товары.
3. При невыполнении государственным заказчиком обязанностей,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель)
вправе либо потребовать от государственного заказчика принять и
оплатить товары, либо реализовать товары по своему усмотрению с
отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на
государственного заказчика.
Статья 501. Исполнение государственного контракта
1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного
контракта поставка товаров осуществляется непосредственно
государственному заказчику или по его указанию (отгрузочной
разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по
исполнению государственного контракта регулируются правилами,
предусмотренными статьями 476-493 настоящего Кодекса.
2. В случаях, когда поставка товаров для государственных нужд
осуществляется получателем, указанным в отгрузочной разнарядке,
оплата товаров производится государственным заказчиком, если иной
порядок расчетов не предусмотрен государственным контрактом.
Статья 502. Оплата товара по договору поставки товаров для
государственных нужд
При поставке товаров покупателю по договору поставки товаров
для государственных нужд оплата товаров производится покупателем по
ценам, определяемым в соответствии с государственным контрактом,
если иной порядок определения цен и расчетов не предусмотрен
государственным контрактом.
При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для
государственных нужд государственный заказчик признается поручителем
по этому обязательству покупателя (статьи 341-347).
Статья 503. Возмещение убытков, причиненных в связи с
выполнением или расторжением государственного
контракта
1. Если иное не предусмотрено законодательством о поставке
товаров для государственных нужд или государственным контрактом,
убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением
государственного контракта (пункт 2 статьи 497), подлежат возмещению
государственным заказчиком в срок не позднее тридцати дней с момента
передачи товара в соответствии с государственным контрактом.
2. В случаях, когда убытки, причиненные поставщику
(исполнителю) в связи с выполнением государственного контракта, не
возмещаются в соответствии с государственным контрактом, поставщик
(исполнитель) вправе отказаться от выполнения государственного
контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением
государственного контракта.
3. При расторжении государственного контракта по основаниям,
указанным в пункте 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться
от исполнения договора поставки товара для государственных нужд.
Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика,
возмещаются государственным заказчиком.
Статья 504. Отказ государственного заказчика от товаров,
поставленных по государственному контракту
В случаях, предусмотренных законодательством, государственный
заказчик вправе полностью или частично отказаться от товаров,
поставка которых предусмотрена государственным контрактом, при
условии возмещения поставщику (исполнителю) убытков, причиненных
таким отказом.
Если отказ государственного заказчика от товаров, поставка
которых предусмотрена государственным контрактом, повлек расторжение
или изменение договора поставки товаров для государственных нужд,
убытки, причиненные покупателю таким расторжением или изменением,
возмещаются государственным заказчиком.
§ 5. Контрактация
Статья 505. Договор контрактации
1. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им
сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой
продукции для переработки или продажи (заготовителю).
2. К отношениям по договору контрактации, не урегулированным
правилами настоящего параграфа, применяются правила договора
поставки товаров (статьи 476-494), а в соответствующих случаях -
договора поставки товаров для государственных нужд (статьи 495-504).
Статья 506. Обязанности производителя сельскохозяйственной
продукции
1. Производитель сельскохозяйственной продукции обязан
произвести и передать в обусловленные сроки контрактанту
определенное договором контрактации количество сельскохозяйственной
продукции, соответствующей требованиям договора по ассортименту и
качеству.
2. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность
производителя сельскохозяйственной продукции организовать
сельскохозяйственное производство, обеспечивающее получение
сельскохозяйственной продукции необходимого ассортимента и качества.
3. Производитель сельскохозяйственной продукции обязан
представить заготовителю по его требованию отчет об использовании
полученных финансовых и материальных средств.
Статья 507. Обязанности заготовителя
1. Заготовитель обязан предоставить производителю
сельскохозяйственной продукции предусмотренные договором
контрактации финансовые и материальные средства, оказать техническое
содействие для осуществления производства сельскохозяйственной
продукции.
2. Если иное не предусмотрено договором контрактации,
заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию по месту
нахождения производителя сельскохозяйственной продукции и обеспечить
ее вывоз.
3. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность
заготовителя принять на установленных в договоре условиях всю
сельскохозяйственную продукцию, произведенную ее производителем.
4. Договором контрактации может быть предусмотрена обязанность
заготовителя, осуществляющего переработку сельскохозяйственной
продукции, возвращать производителю сельскохозяйственной продукции
отходы от переработки этой продукции с оплатой по цене, определенной
договором контрактации.
Статья 508. Исполнение договора контрактации
1. Срок исполнения договора контрактации определяется
соглашением сторон с учетом сроков (периода) производства
сельскохозяйственной продукции.
2. Если сельскохозяйственная продукция подлежит доставке в таре
или упаковке, заготовитель обеспечивает производителя
сельскохозяйственной продукции необходимой тарой и упаковочными
материалами в количестве и сроки, установленные договором
контрактации.
3. Если иное не предусмотрено договором контрактации,
заготовитель не вправе отказаться от принятия частичного исполнения
по данному договору.
4. В случае, когда передача сельскохозяйственной продукции
осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им
месте, заготовитель не вправе отказаться от принятия
сельскохозяйственной продукции, соответствующей условиям договора
контрактации, поставленной заготовителю в установленный договором
срок.
Статья 509. Последствия неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора контрактации
1. В случае, когда заготовителю становится заведомо известно,
что сельскохозяйственная продукция не может быть произведена и
передана в количестве, ассортименте и качестве, предусмотренных
договором контрактации, заготовитель вправе потребовать расторжения
или изменения договора.
2. Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший
либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет
ответственность при наличии его вины.
3. Если вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон
не отвечает, производитель сельскохозяйственной продукции не может
произвести и передать заготовителю сельскохозяйственную продукцию,
он обязан возвратить полученный аванс.
4. Производитель сельскохозяйственной продукции обязан сообщить
заготовителю о невозможности поставки сельскохозяйственной продукции
вследствие обстоятельств, за которые он не отвечает. Неисполнение
этой обязанности по вине производителя сельскохозяйственной
продукции лишает его права ссылаться на эти обстоятельства.
§ 6. Энергоснабжение
Статья 510. Договор энергоснабжения
1. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация
обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.
2. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии
у него отвечающего установленным техническим требованиям
энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям
энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а
также при обеспечении учета потребления энергии.
Статья 511. Заключение и продление договора энергоснабжения
1. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,
договор считается заключенным с момента первого фактического
подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор
считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен
или расторгнут по основаниям, предусмотренным статьей 517 настоящего
Кодекса.
2. Договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок,
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его
прекращении или изменении либо о заключении нового договора.
3. Если одной из сторон до окончания срока действия договора
энергоснабжения внесено предложение о заключении нового договора, то
отношения сторон до заключения нового договора регулируются ранее
заключенным договором.
Статья 512. Количество энергии
1. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту
энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном
договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи,
согласованного сторонами. Количество поданной энергоснабжающей
организацией и использованной абонентом энергии определяется в
соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении.
2. Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право
абонента изменять количество принимаемой им энергии, определенное
договором, при условии возмещения им расходов, понесенных
энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи энергии
не в обусловленном договором количестве.
3. В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,
он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
Статья 513. Качество энергии
1. Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии
должно соответствовать требованиям, установленным государственными
стандартами и иными актами республиканских органов государственного
управления или предусмотренным договором энергоснабжения.
2. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований,
предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от
оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе
требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент
неосновательно сберег вследствие использования этой энергии (пункт 2
статьи 974), если иное не предусмотрено законодательством.
Статья 514. Обязанности покупателя по содержанию и
эксплуатации сетей, приборов и оборудования
1. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние
и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а
также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях,
пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях,
возникающих при использовании энергии.
2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,
обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и
безопасность энергетических сетей, а также приборов учета
потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию,
если иное не установлено законодательством.
3. Требования к техническому состоянию и эксплуатации
энергетических сетей, приборов и оборудования, а также порядок
осуществления контроля за их соблюдением определяются
законодательством и принятыми в соответствии с ним актами
республиканских органов государственного управления.
Статья 515. Оплата энергии
1. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом
количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное
не предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
2. Порядок расчетов за энергию определяется законодательством
или соглашением сторон.
Статья 516. Субабонент
Абонент может передавать энергию, принятую им от
энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу
(субабоненту) только с согласия энергоснабжающей организации.
Статья 517. Изменение и расторжение договора энергоснабжения
1. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления,
он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии
уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты
использованной энергии.
В случаях, когда абонентом по договору энергоснабжения
выступает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 493
настоящего Кодекса, за исключением случаев, установленных
законодательством.
2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда
удостоверенное органом государственного энергетического надзора
неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента
угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан.
О перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи энергии
энергоснабжающая организация должна предупредить абонента.
3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии
без согласования с абонентом и без соответствующего его
предупреждения допускаются в случае необходимости принять неотложные
меры по предотвращению или ликвидации аварии в системе
энергоснабжающей организации при условии немедленного уведомления об
этом абонента.
Статья 518. Ответственность по договору энергоснабжения
1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая
обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб
(пункт 2 статьи 14).
2. Если в результате регулирования режима потребления энергии,
осуществленного на основании законодательства, допущен перерыв в
подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств при наличии ее вины.
Статья 519. Применение правил об энергоснабжении к иным
договорам
1. Правила, предусмотренные статьями 510-518 настоящего
Кодекса, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой
энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено
законодательством.
2. К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную
сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами,
правила о договоре энергоснабжения (статьи 510-518) применяются,
если иное не установлено законодательством или не вытекает из
существа обязательства.
§ 7. Продажа недвижимости
Статья 520. Договор продажи недвижимости
1. По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору
продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность
покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или
другое недвижимое имущество (пункт 1 статьи 130).
2. Правила настоящего параграфа применяются к продаже
предприятий постольку, поскольку иное не предусмотрено настоящим
Кодексом и иными актами законодательства о договоре продажи
предприятия (статьи 530-537).
Статья 521. Форма договора продажи недвижимости
Договор продажи недвижимости заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2
статьи 404).
Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет его
недействительность.
Статья 522. Государственная регистрация перехода права
собственности на недвижимость
1. Переход права собственности на недвижимость по договору
продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной
регистрации.
2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до
государственной регистрации перехода права собственности не является
основанием для изменения их отношений с третьими лицами.
3. В случаях, когда одна из сторон уклоняется от
государственной регистрации перехода права собственности на
недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести
решение о государственной регистрации перехода права собственности.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации
перехода права собственности, должна возместить другой стороне
убытки, вызванные задержкой регистрации.
Статья 523. Права на земельный участок при продаже здания,
сооружения или другой находящейся на нем
недвижимости
1. По договору продажи здания, сооружения или другой
недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности
на такую недвижимость передаются права на ту часть земельного
участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее
использования.
2. В случаях, когда продавец является собственником земельного
участка, на котором находится продаваемая недвижимость, покупателю
передается право собственности либо предоставляется право аренды или
предусмотренное договором продажи недвижимости иное право на
соответствующую часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое покупателю
недвижимости право на соответствующий земельный участок, к
покупателю переходит право собственности на ту часть земельного
участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее
использования.
3. Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не
принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без
согласия собственника этого участка, если это не противоречит
условиям пользования таким участком, установленным законодательством
или договором.
При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право
пользования соответствующей частью земельного участка на тех же
условиях, что и продавец недвижимости.
Статья 524. Права на недвижимость при продаже земельного
участка
В случаях, когда земельный участок, на котором находятся
принадлежащие продавцу здание, сооружение или другая недвижимость,
продается без передачи в собственность покупателя этой недвижимости,
за продавцом сохраняется право пользования частью земельного
участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее
использования, на условиях, определяемых договором купли-продажи.
Если условия пользования соответствующей частью земельного
участка договором его продажи не определены, продавец сохраняет
право ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного
участка, которая занята недвижимостью и необходима для ее
использования в соответствии с ее назначением.
Статья 525. Определение предмета в договоре продажи
недвижимости
В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее
передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие
расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо
в составе другого недвижимого имущества.
При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом
имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным
сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Статья 526. Цена недвижимости в договоре
1. Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену
этой недвижимости.
При отсутствии согласованного сторонами в письменной форме
условия о цене недвижимости договор о ее продаже считается
незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные
пунктом 3 статьи 394 настоящего Кодекса, не применяются.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором
продажи недвижимости, установленная в нем цена здания, сооружения
или другого недвижимого имущества, находящегося на земельном
участке, включает цену передаваемой с этим недвижимым имуществом
соответствующей части земельного участка или права на нее.
3. В случаях, когда цена недвижимости установлена в договоре
продажи недвижимости на единицу ее площади или иного показателя ее
размера, общая цена такого недвижимого имущества, подлежащая уплате,
определяется исходя из фактического размера переданного покупателю
недвижимого имущества.
Статья 527. Передача недвижимости
1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем
осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или
иному документу о передаче.
Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается
исполненным после передачи этого имущества покупателю и подписания
сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче
недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается
отказом соответственно продавца от исполнения обязанности передать
имущество, а покупателя - от обязанности принять имущество.
2. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей
условиям договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда
такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости,
не является основанием для освобождения продавца от ответственности
за ненадлежащее исполнение договора.
Статья 528. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего
качества
В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не
соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее
качестве, применяются правила статьи 445 настоящего Кодекса, за
исключением положений о праве покупателя потребовать замены товара
ненадлежащего качества на товар, соответствующий условиям договора.
Статья 529. Особенности продажи жилых помещений
1. Существенным условием договора продажи жилого дома,
квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица,
сохраняющие в соответствии с законодательными актами право
пользования этим жилым помещением после его приобретения
покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на
пользование продаваемым жилым помещением.
2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или
квартиры подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации.
§ 8. Продажа предприятия
Статья 530. Договор продажи предприятия
1. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать
в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный
комплекс (статья 132), за исключением прав и обязанностей, которые
продавец не вправе передавать другим лицам.
2. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак
обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его
товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании
лицензии права использования таких средств индивидуализации
переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.
3. Права продавца, полученные им на основании разрешения
(лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат
передаче покупателю предприятия, если иное не установлено
законодательством. Передача покупателю в составе предприятия
обязательств, исполнение которых покупателем невозможно при
отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает
продавца от соответствующих обязательств перед кредиторами.
Статья 531. Форма и государственная регистрация договора
продажи предприятия
1. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2
статьи 404), с обязательным приложением к нему документов, указанных
в пункте 2 статьи 532 настоящего Кодекса.
2. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его
недействительность.
3. Договор продажи предприятия подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Статья 532. Удостоверение состава продаваемого предприятия
1. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в
договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации
предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами
такой инвентаризации.
2. До подписания договора продажи предприятия должны быть
составлены и рассмотрены сторонами акт инвентаризации, бухгалтерский
баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости
предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых
в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и
сроков их требований.
Имущество, права и обязанности, указанные в названных
документах, подлежат передаче продавцом покупателю, если иное не
следует из правил статьи 530 настоящего Кодекса и не установлено
соглашением сторон.
Статья 533. Права кредиторов при продаже предприятия
1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав
продаваемого предприятия, должны быть до его передачи покупателю
письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора продажи
предприятия.
2. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу или
покупателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех
месяцев со дня получения уведомления о продаже предприятия
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства и
возмещения продавцом причиненных этим убытков.
3. Кредитор, который не был уведомлен о продаже предприятия в
порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может
предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи, в течение года со дня, когда он узнал или должен
был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю.
4. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель
несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного
предприятия долгам, которые были переведены на покупателя без
согласия кредитора.
Статья 534. Передача предприятия
1. Передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по
передаточному акту, в котором указываются данные о составе
предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия, а
также сведения о выявленных недостатках переданного имущества и
перечень имущества, обязанности по передаче которого не исполнены
продавцом ввиду его утраты.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и
представление на подписание передаточного акта, является
обязанностью продавца и осуществляется за его счет, если иное не
предусмотрено договором.
2. Предприятие считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта обеими сторонами.
С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели
или случайного повреждения имущества, переданного в составе
предприятия.
Статья 535. Переход права собственности на предприятие
1. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с
момента государственной регистрации этого права.
2. Если иное не предусмотрено договором продажи предприятия,
право собственности на предприятие переходит к покупателю и подлежит
государственной регистрации непосредственно после передачи
предприятия покупателю (статья 534).
3. В случаях, когда договором предусмотрено сохранение за
продавцом права собственности на предприятие, переданное покупателю,
до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств,
покупатель вправе до перехода к нему права собственности
распоряжаться имуществом и правами, входящими в состав переданного
предприятия, в той мере, в какой это необходимо для целей, для
которых предприятие было приобретено.
Статья 536. Последствия передачи и принятия предприятия с
недостатками
1. Последствия передачи продавцом и принятия покупателем по
передаточному акту предприятия, состав которого не соответствует
предусмотренному договором продажи предприятия, в том числе в
отношении качества переданного имущества, определяются на основании
правил, предусмотренных статьями 430-432, 436, 439, 445, 449
настоящего Кодекса, если иное не вытекает из договора и не
предусмотрено пунктами 2-4 настоящей статьи.
2. В случае, когда предприятие передано и принято по
передаточному акту, в котором указаны сведения о выявленных
недостатках предприятия и об утраченном имуществе (пункт 1 статьи
534), покупатель вправе требовать соответствующего уменьшения
покупной цены предприятия, если право на предъявление в таких
случаях иных требований не предусмотрено договором продажи
предприятия.
3. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены в
случае передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств)
продавца, которые не были указаны в договоре продажи предприятия или
передаточном акте, если продавец не докажет, что покупатель знал о
таких долгах (обязательствах) во время заключения договора и
передачи предприятия.
4. Продавец в случае получения уведомления покупателя о
недостатках имущества, переданного в составе предприятия, или
отсутствия в этом составе отдельных видов имущества, подлежащих
передаче, может без промедления заменить имущество ненадлежащего
качества или предоставить покупателю недостающее имущество.
5. Покупатель вправе в судебном порядке требовать расторжения
или изменения договора продажи предприятия и возвращения того, что
исполнено сторонами по договору, если установлено, что предприятие
ввиду недостатков, за которые продавец отвечает, непригодно для
целей, названных в договоре продажи, и эти недостатки не устранены
продавцом на условиях, в порядке и сроки, которые установлены в
соответствии с законодательством или договором, либо устранение
таких недостатков невозможно.
Статья 537. Применение к договору продажи предприятия правил
о последствиях недействительности сделок и об
изменении или расторжении договора
Правила настоящего Кодекса и иных актов законодательства о
последствиях недействительности сделок и об изменении или о
расторжении договора купли-продажи, предусматривающие возврат или
взыскание в натуре полученного по договору с одной стороны или с
обеих сторон, применяются к договору продажи предприятия, если такие
последствия существенно не нарушают права и охраняемые
законодательством интересы кредиторов продавца и покупателя, других
лиц и не противоречат государственным и общественным интересам.
ГЛАВА 31. Мена
Статья 538. Договор мены
1. По договору мены каждая из сторон обязуется передать в
собственность другой стороны один товар в обмен на другой.
2. К договору мены применяются соответственно правила о
купле-продаже (глава 30), если это не противоречит правилам
настоящей главы и существу мены. При этом каждая из сторон
признается продавцом товара, который она обязуется передать, и
покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.
Статья 539. Цены и расходы по договору мены
1. Если из договора мены не вытекает иное, товары, подлежащие
обмену, предполагаются равноценными, а расходы на их передачу и
принятие осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет
соответствующие обязанности.
2. В случае, когда в соответствии с договором мены обмениваемые
товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать товар,
цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна
оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее
обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен
законодательством или договором.
Статья 540. Встречное исполнение обязательства передать товар
по договору мены
В случае, когда в соответствии с договором мены сроки передачи
обмениваемых товаров не совпадают, к исполнению обязательства
передать товар стороной, которая должна передать товар после
передачи товара другой стороной, применяются правила о встречном
исполнении обязательств (статья 309).
Статья 541. Переход права собственности на обмениваемые товары
Если законодательством или договором мены не предусмотрено
иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к
сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей,
одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие
товары обеими сторонами.
Статья 542. Ответственность за изъятие товара, приобретенного
по договору мены
Сторона, у которой третьим лицом изъят товар, приобретенный по
договору мены, вправе при наличии оснований, предусмотренных статьей
431 настоящего Кодекса, потребовать от другой стороны возврата
товара, полученного последней в обмен, и (или) возмещения убытков.
ГЛАВА 32. Дарение
Статья 543. Договор дарения
1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно
передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к
третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного
обязательства договор не признается дарением. К такому договору
применяются правила, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего
Кодекса.
2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или
имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной
обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и
связывает обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме
(пункт 2 статьи 545) и содержит ясно выраженное намерение совершить
в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу
либо освободить его от имущественной обязанности.
Обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества
без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или
освобождения от обязанности ничтожно.
3. Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после
смерти дарителя, ничтожен.
К такого рода дарению применяются правила гражданского
законодательства о наследовании.
Статья 544. Отказ одаряемого принять дар
1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него
отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым.
2. Если договор дарения заключен в письменной форме, отказ от
дара должен быть совершен также в письменной форме. В случае, когда
договор дарения зарегистрирован (пункт 3 статьи 545), отказ от
принятия дара также подлежит государственной регистрации.
3. Если договор дарения был заключен в письменной форме,
даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба,
причиненного отказом принять дар.
Статья 545. Форма договора дарения
1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может
быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения,
символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения
правоустанавливающих документов.
2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в
письменной форме в случаях, когда:
1) дарителем является юридическое лицо и стоимость дара
превышает более чем в пять раз установленный законодательством
размер базовой величины;
2) договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения,
совершенный устно, ничтожен.
3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации. (В редакции Закона Республики Беларусь
от 4 января 2003 г. - Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 546. Запрещение дарения
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков,
стоимость которых не превышает установленного законодательством
пятикратного размера базовой величины:
1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, -
их законными представителями;
2) работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений
социальной защиты и других аналогичных учреждений - гражданами,
находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами
и родственниками этих граждан;
3) государственным служащим в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
4) в отношениях между коммерческими организациями. (В редакции
Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. - Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 547. Ограничения дарения
1. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить
ее с согласия собственника, если законодательством не предусмотрено
иное. Это ограничение не распространяется на обычные подарки
небольшой стоимости (статья 546).
2. Дарение имущества, находящегося в общей совместной
собственности, допускается по согласию всех участников совместной
собственности с соблюдением правил, предусмотренных статьей 256
настоящего Кодекса.
3. Доверенность на совершение дарения представителем, в которой
не назван одаряемый и не указан предмет дарения, ничтожна.
Статья 548. Отказ от исполнения договора дарения
1. Даритель вправе отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право,
если после заключения договора имущественное или семейное положение
либо состояние здоровья дарителя ухудшилось.
2. Даритель вправе отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право,
по основаниям, дающим ему право отменить дарение (пункт 1 статьи
549).
3. Отказ дарителя от исполнения договора дарения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не дает одаряемому
права требовать возмещения убытков.
Статья 549. Отмена дарения
1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил
покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или
близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные
повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право
требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
2. По требованию заинтересованного лица суд может отменить
дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом с нарушением положений акта законодательства об экономической
несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его
предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев,
предшествовавших объявлению такого лица экономически несостоятельным
(банкротом).
3. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя
отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
4. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить
подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены
дарения.
Статья 550. Случаи, в которых отказ от исполнения договора
дарения и отмена дарения невозможны
Правила об отказе от исполнения договора дарения (статья 548) и
об отмене дарения (статья 549) не применяются к обычным подаркам
небольшой стоимости (статья 546).
Статья 551. Последствия причинения вреда вследствие
недостатков подаренной вещи
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого
гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит
возмещению дарителем в соответствии с правилами главы 58 настоящего
Кодекса, если доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи
одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о
них, не предупредил о них одаряемого.
Статья 552. Правопреемство при обещании дарения
1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар,
не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не
предусмотрено договором дарения.
2. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его
наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором
дарения.
Статья 553. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в
общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным,
воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим
аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным
учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры,
общественным, религиозным и иным некоммерческим организациям, а
также Республике Беларусь и ее административно-территориальным
единицам.
2. На принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения
или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а
юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем
использованием этого имущества по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину
считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное
имущество используется одаряемым в соответствии с назначением
имущества.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования
которого установлено определенное назначение, должно вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного
имущества.
4. Если использование пожертвованного имущества в соответствии
с указанным жертвователем назначением становится вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано
по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае
смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица -
жертвователя - по решению суда.
5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с
указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с
нарушением правил пункта 4 настоящей статьи дает право жертвователю,
его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены
пожертвования.
6. К пожертвованиям не применяются статьи 549 и 552 настоящего
Кодекса.
ГЛАВА 33. Рента и пожизненное содержание с иждивением
§ 1. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с
иждивением
Статья 554. Договор ренты
1. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает
другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а
плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество
периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной
денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной
форме.
2. По договору ренты допускается установление обязанности
выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни
получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть
установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с
иждивением.
Статья 555. Форма договора ренты
Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор,
предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату
ренты, подлежит также государственной регистрации.
Статья 556. Отчуждение имущества под выплату ренты
1. Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть
передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за
плату или бесплатно.
2. В случаях, когда договором ренты предусматривается передача
имущества за плату, к отношениям сторон по передаче и оплате
применяются правила о купле-продаже (глава 30), а в случаях, когда
такое имущество передается бесплатно, - правила о договоре дарения
(глава 32) постольку, поскольку иное не установлено правилами
настоящей главы и не противоречит существу договора ренты.
Статья 557. Обременение рентой недвижимого имущества
1. Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание,
сооружение или другое недвижимое имущество, переданное под ее
выплату. В случае отчуждения такого имущества плательщиком ренты его
обязательства по договору ренты переходят на приобретателя
имущества.
2. Лицо, передавшее обремененное рентой недвижимое имущество в
собственность другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность
(статья 370) по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с
нарушением договора ренты, если настоящим Кодексом, иными актами
законодательства или договором не предусмотрена солидарная
ответственность по этому обязательству.
Статья 558. Обеспечение выплаты ренты
1. При передаче под выплату ренты земельного участка или
другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение
обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это
имущество.
2. Существенным условием договора, предусматривающего передачу
под выплату ренты денежной суммы или иного движимого имущества,
является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты
предоставить обеспечение исполнения его обязательств (статья 310)
либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств.
3. При невыполнении плательщиком ренты обязанностей,
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также в случае утраты
обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые
получатель ренты не отвечает, получатель ренты вправе расторгнуть
договор ренты и потребовать возмещения убытков, вызванных
расторжением договора.
Статья 559. Ответственность за просрочку выплаты ренты
За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает
получателю ренты проценты, предусмотренные статьей 366 настоящего
Кодекса, если иной размер процентов не установлен договором ренты.
§ 2. Постоянная рента
Статья 560. Получатель постоянной ренты
1. Получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а
также некоммерческие организации, если это не противоречит
законодательству и соответствует целям их деятельности.
2. Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут
передаваться лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, путем
уступки требования и переходить по наследству либо в порядке
правопреемства при реорганизации юридических лиц, если иное не
предусмотрено законодательством или договором.
Статья 561. Форма и размер постоянной ренты
1. Постоянная рента выплачивается в денежной форме в размере,
устанавливаемом договором.
Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата
ренты путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания
услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты.
2. Если иное не предусмотрено договором, размер выплачиваемой
ренты увеличивается пропорционально увеличению установленного
законодательством размера базовой величины. (В редакции Закона
Республики Беларусь от 4 января 2003 г. - Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 562. Сроки выплаты постоянной ренты
Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты,
постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарного
квартала.
Статья 563. Право плательщика на выкуп постоянной ренты
1. Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей
выплаты ренты путем ее выкупа.
2. Такой отказ действителен при условии, что он заявлен
плательщиком ренты в письменной форме не позднее чем за три месяца
до прекращения выплаты ренты или за более длительный срок,
предусмотренный договором постоянной ренты. При этом обязательство
по выплате ренты не прекращается до получения всей суммы выкупа
получателем ренты, если иной порядок выкупа не предусмотрен
договором.
3. Условие договора об отказе плательщика постоянной ренты от
права на ее выкуп ничтожно.
Договором может быть предусмотрено, что право на выкуп
постоянной ренты не может быть осуществлено при жизни получателя
ренты либо в течение иного срока, не превышающего тридцати лет с
момента заключения договора.
Статья 564. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя
ренты
Получатель ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в
случаях, когда:
1) плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на один год,
если иное не предусмотрено договором постоянной ренты;
2) плательщик ренты нарушил свои обязательства по обеспечению
выплаты ренты (статья 558);
3) плательщик ренты признан экономически несостоятельным
(банкротом) либо возникли иные обстоятельства, очевидно
свидетельствующие, что рента не будет выплачиваться им в размере и
сроки, установленные договором;
4) недвижимое имущество, переданное под выплату ренты,
поступило в общую собственность или разделено между несколькими
лицами;
5) в других случаях, предусмотренных договором.
Статья 565. Выкупная цена постоянной ренты
1. Выкуп постоянной ренты в случаях, предусмотренных статьями
563 и 564 настоящего Кодекса, производится по цене, определенной
договором постоянной ренты.
2. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по
которому имущество передано под выплату ренты с оплатой, выкуп
осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме подлежащей
выплате ренты.
3. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре, по
которому имущество передано под выплату ренты бесплатно, в выкупную
цену наряду с годовой суммой рентных платежей включается цена
переданного имущества, определяемая по правилам, предусмотренным
пунктом 3 статьи 394 настоящего Кодекса.
Статья 566. Риск случайной гибели имущества, переданного под
выплату постоянной ренты
1. Риск случайной гибели или случайной порчи, повреждения
имущества, переданного бесплатно под выплату постоянной ренты, несет
плательщик ренты.
2. При случайной гибели или случайном повреждении имущества,
переданного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе
требовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты
либо изменения условий ее выплаты.
§ 3. Пожизненная рента
Статья 567. Получатель пожизненной ренты
1. Пожизненная рента может быть установлена на период жизни
гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период
жизни другого указанного им гражданина.
2. Допускается установление пожизненной ренты в пользу
нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты
считаются равными, если иное не предусмотрено договором пожизненной
ренты.
В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на
получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, если
договором пожизненной ренты не предусмотрено иное, а в случае смерти
последнего получателя ренты обязательство выплаты ренты
прекращается.
3. Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу
гражданина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен.
Статья 568. Размер пожизненной ренты
1. Пожизненная рента определяется в договоре как денежная
сумма, периодически выплачиваемая получателю ренты в течение его
жизни. В случаях, когда сторонами заключен договор о пожизненном
содержании с иждивением, в договоре должна быть определена денежная
оценка такого содержания.
2. Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете
на месяц должен быть не менее размера базовой величины,
установленного законодательством, а в случаях, предусмотренных
статьей 299 настоящего Кодекса, подлежит увеличению. (В редакции
Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. - Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 569. Сроки выплаты пожизненной ренты
Если иное не предусмотрено договором пожизненной ренты,
пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного
месяца.
Статья 570. Расторжение договора пожизненной ренты по
требованию получателя ренты
1. В случаях существенного нарушения договора пожизненной ренты
плательщиком ренты получатель ренты вправе требовать от плательщика
ренты выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 565
настоящего Кодекса, либо расторжения договора и возмещения убытков.
2. Если под выплату пожизненной ренты квартира, жилой дом или
иное имущество отчуждено бесплатно, получатель ренты вправе при
существенном нарушении договора плательщиком ренты потребовать
возврата этого имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной
цены ренты.
Статья 571. Риск случайной гибели имущества, переданного под
выплату ренты
Случайная гибель или случайное повреждение имущества,
переданного под выплату пожизненной ренты, не освобождают
плательщика ренты от обязательства выплачивать ее на условиях,
предусмотренных договором пожизненной ренты.
§ 4. Пожизненное содержание с иждивением
Статья 572. Договор пожизненного содержания с иждивением
1. По договору пожизненного содержания с иждивением получатель
ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру,
земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика
ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с
иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).
2. К договору пожизненного содержания с иждивением применяются
правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено правилами
настоящего параграфа.
Статья 573. Обязанность по предоставлению содержания с
иждивением
1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с
иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании
и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и
уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может
быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.
2. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть
определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом
стоимость общего объема содержания в месяц не может быть менее
двукратного размера базовой величины, установленного
законодательством.
3. При разрешении спора между сторонами об объеме содержания,
которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд
должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности.
(В редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. -
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №
8, 2/932.)
Статья 574. Замена пожизненного содержания периодическими
платежами
Договором пожизненного содержания с иждивением может быть
предусмотрена возможность замены предоставления содержания с
иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина
периодических платежей в деньгах.
Статья 575. Отчуждение и использование имущества, переданного
для обеспечения пожизненного содержания
Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным
способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в
обеспечение пожизненного содержания, только при наличии
предварительного согласия получателя ренты.
Плательщик ренты обязан принимать необходимые меры для того,
чтобы в период предоставления пожизненного содержания с иждивением
использование указанного имущества не приводило к снижению стоимости
этого имущества.
Статья 576. Прекращение пожизненного содержания с иждивением
1. Обязательство пожизненного содержания с иждивением
прекращается смертью получателя ренты.
2. При существенном нарушении плательщиком ренты своих
обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата
недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного
содержания, либо выплаты ему выкупной цены на условиях,
установленных статьей 565 настоящего Кодекса. При этом плательщик
ренты не вправе требовать компенсации расходов, понесенных в связи с
содержанием получателя ренты.
ГЛАВА 34. Аренда
§ 1. Общие положения об аренде
Статья 577. Договор аренды
По договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате
использования арендованного имущества в соответствии с договором,
являются его собственностью.
Статья 578. Объекты аренды
1. В аренду могут быть переданы земельные участки и другие
обособленные природные объекты, предприятия и иные имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и
другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе
их использования (непотребляемые вещи).
Законодательными актами могут быть установлены виды имущества,
сдача которого в аренду не допускается или ограничивается.
2. Законодательством могут быть установлены особенности сдачи в
аренду земельных участков и других обособленных природных объектов.
3. В договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в
качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре
условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается
несогласованным сторонами, а соответствующий договор не считается
заключенным.
Статья 579. Арендодатель
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику.
Арендодателями могут быть также лица, управомоченные
законодательством или собственником сдавать имущество в аренду.
Статья 580. Форма и государственная регистрация договора аренды
1. Договор аренды на срок более одного года, а если хотя бы
одной из сторон договора является юридическое лицо, - независимо от
срока должен быть заключен в письменной форме.
2. Договор аренды недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации, если иное не установлено
законодательными актами.
3. Договор аренды имущества, предусматривающий переход в
последующем права собственности на это имущество к арендатору
(статья 595), заключается в форме, предусмотренной для договора
купли-продажи такого имущества.
Статья 581. Срок договора аренды
1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором.
2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды
считается заключенным на неопределенный срок.
В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться
от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при
аренде недвижимого имущества - за три месяца. Законодательством или
договором может быть установлен иной срок для предупреждения о
прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
3. Законодательством могут устанавливаться максимальные
(предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для
аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды в
договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора
до истечения предельного срока, установленного законодательством,
договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный
законодательством предельный срок, считается заключенным на срок,
равный предельному.
Статья 582. Предоставление имущества арендатору
1. Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в
состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению
имущества.
2. Имущество сдается в аренду вместе со всеми его
принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим
паспортом, сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено
договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако
без них арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии с
его назначением либо в значительной степени лишается того, на что
был вправе рассчитывать при заключении договора, он может
потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и
документов или расторжения договора, а также возмещения убытков.
3. Если арендодатель не предоставил арендатору сданное в аренду
имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в
договоре такой срок не указан, - в разумный срок, арендатор вправе
истребовать от него это имущество в соответствии со статьей 369
настоящего Кодекса и потребовать возмещения убытков, причиненных
задержкой исполнения, либо потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
Статья 583. Ответственность арендодателя за недостатки
сданного в аренду имущества
1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им,
даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих
недостатках.
При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему
выбору:
1) потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения
недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы,
либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
2) непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на
устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно
уведомив об этом арендодателя;
3) потребовать досрочного расторжения договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его
намерении устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может
без промедления произвести замену предоставленного арендатору
имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем
состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имущества.
Если удовлетворение требований арендатора или удержание им
расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает
причиненных арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения
непокрытой части убытков.
2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды,
либо были заранее известны арендатору, либо должны были быть
обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его
исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.
Статья 584. Права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
Передача имущества в аренду не является основанием для
прекращения или изменения прав третьих лиц на это имущество.
При заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить
арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество
(сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение арендодателем этой
обязанности дает арендатору право требовать уменьшения арендной
платы либо расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 585. Арендная плата
1. Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом (арендную плату).
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются
договором аренды. В случаях, когда договором они не определены,
считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно
применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых
обстоятельствах.
2. Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в
целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически
или единовременно;
2) установленной доли полученных в результате использования
арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором
вещи в собственность или в аренду;
5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на
улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание
указанных форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.
3. Если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы
может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные
договором, но не чаще одного раза в год. Законодательством могут
быть предусмотрены иные минимальные сроки пересмотра размера
арендной платы для отдельных видов аренды, а также для аренды
отдельных видов имущества.
4. Если законодательством не предусмотрено иное, арендатор
вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если
в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия
пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние
имущества существенно ухудшились.
5. Если иное не предусмотрено договором аренды, в случае
существенного нарушения арендатором сроков внесения арендной платы
арендодатель вправе потребовать от него досрочного внесения арендной
платы в установленный арендодателем срок. При этом арендодатель не
вправе требовать досрочного внесения арендной платы более чем за два
срока подряд.
Статья 586. Пользование арендованным имуществом
1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в
соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в
договоре не определены, - в соответствии с назначением имущества.
2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать
арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права
и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем),
предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а
также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада
в уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ или паевого
взноса в производственный кооператив, если иное не установлено
законодательством. В указанных случаях, за исключением перенайма,
ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.
Договор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий
срок договора аренды.
К договорам субаренды применяются правила о договорах аренды,
если иное не установлено настоящим Кодексом и иными актами
законодательства.
3. Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с
условиями договора аренды или назначением имущества, арендодатель
имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 587. Обязанности сторон по содержанию арендованного
имущества
1. Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный
ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено
законодательством или договором аренды.
Капитальный ремонт должен производиться в срок, установленный
договором аренды, а если он не определен договором или вызван
неотложной необходимостью, - в разумный срок.
Нарушение арендодателем обязанности по производству
капитального ремонта дает арендатору право по своему выбору:
1) произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или
вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя
стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;
2) потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
3) потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
2. Арендатор обязан поддерживать имущество в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы
на содержание имущества, если иное не установлено законодательством
или договором аренды.
Статья 588. Сохранение договора аренды в силе при изменении
сторон
1. Переход права собственности (пожизненного наследуемого
владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является
основанием для изменения или расторжения договора аренды.
2. В случае смерти гражданина, арендующего недвижимое
имущество, его права и обязанности по договору аренды переходят к
наследнику, если законодательством или договором не предусмотрено
иное.
Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во вступлении
в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случаев,
когда заключение договора было обусловлено личными качествами
арендатора.
Статья 589. Прекращение договора субаренды при досрочном
прекращении договора аренды
1. Если иное не предусмотрено договором аренды, досрочное
прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в
соответствии с ним договора субаренды. Субарендатор в этом случае
имеет право на заключение с ним договора аренды на имущество,
находившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды,
в пределах оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих
условиям прекращенного договора аренды.
2. Если договор аренды по основаниям, предусмотренным настоящим
Кодексом и иными актами законодательства, является ничтожным,
ничтожным является и заключенный в соответствии с ним договор
субаренды.
Статья 590. Досрочное расторжение договора аренды по
требованию арендодателя
По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда арендатор:
1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий
договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
2) существенно ухудшает имущество;
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа не вносит арендную плату;
4) не производит капитального ремонта имущества в установленные
договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные
сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательством или
договором производство капитального ремонта является обязанностью
арендатора.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в
соответствии с пунктом 2 статьи 420 настоящего Кодекса.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления арендатору письменного предупреждения о
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
Статья 591. Досрочное расторжение договора аренды по требованию
арендатора
По требованию арендатора договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом в случаях, когда:
1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование
арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в
соответствии с условиями договора или назначением имущества;
2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем
при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не
могли быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или
проверки его исправности при заключении договора;
3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью
капитальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки,
а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки;
4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
Договором аренды могут быть установлены и другие основания
досрочного расторжения договора по требованию арендатора в
соответствии с пунктом 2 статьи 420 настоящего Кодекса.
Статья 592. Преимущественное право арендатора на заключение
договора аренды на новый срок
1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором
аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности,
по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора
аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить
арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в
договоре аренды, а если в договоре такой срок не указан, - в
разумный срок до окончания действия договора.
При заключении договора аренды на новый срок условия договора
могут быть изменены по соглашению сторон.
Если арендодатель отказал арендатору в заключении договора на
новый срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним
заключил договор аренды с другим лицом, арендатор вправе по своему
выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по
заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом
возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких
убытков.
2. Если арендатор продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны
арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок (статья 581).
Статья 593. Возврат арендованного имущества арендодателю
При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть
арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с
учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо
возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать
внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда
указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он
может потребовать их возмещения.
В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного
имущества договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть
взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 594. Улучшение арендованного имущества
1. Произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного
имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено
договором аренды.
2. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных
средств и с согласия арендодателя улучшения арендованного имущества,
неотделимые без вреда для имущества, арендатор имеет право после
прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если
иное не предусмотрено договором аренды.
3. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не
подлежит, если иное не предусмотрено законодательством.
4. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и
неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от
этого имущества, являются собственностью арендодателя.
Статья 595. Выкуп арендованного имущества
1. В законодательстве или договоре аренды может быть
предусмотрено, что арендованное имущество переходит в собственность
арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при
условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной
цены.
2. Если условие о выкупе арендованного имущества не
предусмотрено в договоре аренды, оно может быть установлено
дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе
договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную
цену.
3. Законодательством могут быть установлены случаи запрещения
выкупа арендованного имущества.
Статья 596. Особенности отдельных видов договора аренды и
договоров аренды отдельных видов имущества
К отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных
видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий
и сооружений, аренда предприятия, финансовая аренда) положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не
установлено законодательством.
§ 2. Прокат
Статья 597. Договор проката
1. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу
имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской
деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество
за плату во временное владение и пользование.
Имущество, предоставленное по договору проката, используется
для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или
не вытекает из существа обязательства.
2. Договор проката заключается в письменной форме.
3. Договор проката является публичным договором (статья 396).
Статья 598. Срок договора проката
1. Договор проката заключается на срок до одного года.
2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный
срок и о преимущественном праве арендатора на возобновление договора
аренды (статья 592) к договору проката не применяются.
3. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое
время.
Статья 599. Предоставление имущества арендатору
Арендодатель, заключающий договор проката, обязан в присутствии
арендатора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, а
также ознакомить арендатора с правилами эксплуатации имущества либо
выдать ему письменные инструкции о пользовании этим имуществом.
Статья 600. Устранение недостатков сданного в аренду
имущества
1. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду
имущества, полностью или частично препятствующих пользованию им,
арендодатель обязан в десятидневный срок со дня заявления арендатора
о недостатках, если более короткий срок не установлен договором
проката, безвозмездно устранить недостатки имущества на месте либо
произвести замену данного имущества другим аналогичным имуществом,
находящимся в надлежащем состоянии.
2. Если недостатки арендованного имущества явились следствием
нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания имущества,
арендатор оплачивает арендодателю стоимость ремонта и
транспортировки имущества.
Статья 601. Арендная плата по договору проката
1. Арендная плата по договору проката устанавливается в виде
определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или
единовременно.
2. В случае досрочного возврата имущества арендатором
арендодатель возвращает ему соответствующую часть полученной
арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем фактического
возврата имущества.
3. Взыскание с арендатора задолженности по арендной плате
производится в бесспорном порядке на основании исполнительной
надписи нотариуса.
Статья 602. Пользование арендованным имуществом
1. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по
договору проката, является обязанностью арендодателя.
В случае невыполнения этой обязанности плата за прокат за
время, в течение которого арендатор не мог пользоваться этим
имуществом, не взимается.
2. Сдача в субаренду имущества, предоставленного арендатору по
договору проката, передача им своих прав и обязанностей по договору
проката другому лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное
пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве
имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или
паевого взноса в производственные кооперативы не допускаются.
§ 3. Аренда транспортных средств
1. Аренда транспортного средства с предоставлением услуг
по управлению и технической эксплуатации
(аренда транспортного средства с экипажем)
Статья 603. Договор аренды транспортного средства с экипажем
1. По договору аренды (фрахтования на время) транспортного
средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору
транспортное средство за плату во временное владение и пользование и
оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической
эксплуатации.
2. Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный
срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора
аренды на новый срок (статья 592) к договору аренды транспортного
средства с экипажем не применяются.
Статья 604. Форма договора аренды транспортного средства с
экипажем
Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть
заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому
договору аренды не применяются правила о регистрации договоров
аренды, предусмотренные пунктом 2 статьи 580 настоящего Кодекса.
Статья 605. Обязанность арендодателя по содержанию
транспортного средства
Арендодатель в течение всего срока договора аренды
транспортного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее
состояние сданного в аренду транспортного средства, включая
осуществление текущего и капитального ремонта и предоставление
необходимых принадлежностей.
Статья 606. Обязанности арендодателя по управлению и
технической эксплуатации транспортного средства
1. Предоставляемые арендатору арендодателем услуги по
управлению и технической эксплуатации транспортного средства должны
обеспечить его нормальную и безопасную эксплуатацию в соответствии с
целями аренды, указанными в договоре. Договором аренды транспортного
средства с экипажем может быть предусмотрен более широкий круг
услуг, предоставляемых арендатору.
2. Состав экипажа транспортного средства и его квалификация
должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям
договора, а если обязательными для сторон правилами такие требования
не установлены, - требованиям обычной практики эксплуатации
транспортного средства данного вида и условиям договора.
Члены экипажа являются работниками арендодателя. Они
подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к управлению и
технической эксплуатации, и распоряжениям арендатора, касающимся
коммерческой эксплуатации транспортного средства.
Если договором аренды не предусмотрено иное, расходы по оплате
услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание несет
арендодатель.
Статья 607. Обязанность арендатора по оплате расходов,
связанных с коммерческой эксплуатацией
транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного
средства с экипажем, арендатор несет расходы, возникающие в связи с
коммерческой эксплуатацией транспортного средства, в том числе
расходы на оплату топлива, других расходуемых в процессе
эксплуатации материалов и на оплату сборов.
Статья 608. Страхование транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного
средства с экипажем, обязанность страховать транспортное средство и
(или) страховать ответственность за ущерб, который может быть
причинен им или в связи с его эксплуатацией, возлагается на
арендодателя в тех случаях, когда такое страхование является
обязательным в силу акта законодательства или договора.
Статья 609. Договоры с третьими лицами об использовании
транспортного средства
1. Если договором аренды транспортного средства с экипажем не
предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя
сдавать транспортное средство в субаренду.
2. Арендатор в рамках осуществления коммерческой эксплуатации
арендованного транспортного средства вправе без согласия
арендодателя от своего имени заключать с третьими лицами договоры
перевозки и иные договоры, если они не противоречат целям
использования транспортного средства, указанным в договоре аренды, а
если такие цели не установлены, - назначению транспортного средства.
Статья 610. Ответственность за вред, причиненный
транспортному средству
В случае гибели или повреждения арендованного транспортного
средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные
убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение
транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые
арендатор отвечает в соответствии с законодательством или договором
аренды.
Статья 611. Ответственность за вред, причиненный транспортным
средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным
транспортным средством, его механизмами, устройствами,
оборудованием, несет арендодатель в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 58 настоящего Кодекса. Он вправе предъявить
к арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных
третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.
Статья 612. Особенности аренды отдельных видов транспортных
средств
Транспортными уставами и кодексами могут быть установлены иные,
помимо предусмотренных настоящим параграфом, особенности аренды
отдельных видов транспортных средств с предоставлением услуг по
управлению и технической эксплуатации.
2. Аренда транспортного средства без предоставления услуг
по управлению и технической эксплуатации
(аренда транспортного средства без экипажа)
Статья 613. Договор аренды транспортного средства без экипажа
По договору аренды транспортного средства без экипажа
арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату
во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению
им и его технической эксплуатации.
Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок
и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды
на новый срок (статья 592) к договору аренды транспортного средства
без экипажа не применяются.
Статья 614. Форма договора аренды транспортного средства без
экипажа
Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть
заключен в письменной форме независимо от его срока. К такому
договору не применяются правила о регистрации договоров аренды,
предусмотренные пунктом 2 статьи 580 настоящего Кодекса.
Статья 615. Обязанность арендатора по содержанию
транспортного средства
Арендатор в течение всего срока договора аренды транспортного
средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее состояние
арендованного транспортного средства, включая осуществление текущего
и капитального ремонта.
Статья 616. Обязанности арендатора по управлению транспортным
средством и его технической эксплуатации
Арендатор своими силами осуществляет управление арендованным
транспортным средством и его эксплуатацию, как коммерческую, так и
техническую.
Статья 617. Обязанность арендатора по оплате расходов на
содержание транспортного средства
Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного
средства без экипажа, арендатор несет расходы на содержание
арендованного транспортного средства, его страхование, включая
страхование своей ответственности, а также расходы, возникающие в
связи с его эксплуатацией.
Статья 618. Договоры с третьими лицами об использовании
транспортного средства
1. Если договором аренды транспортного средства без экипажа не
предусмотрено иное, арендатор вправе без согласия арендодателя
сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях
договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа.
2. Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени
заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, если
они не противоречат целям использования транспортного средства,
указанным в договоре аренды, а если такие цели не установлены, -
назначению транспортного средства.
Статья 619. Ответственность за вред, причиненный транспортным
средством
Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным
средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет
арендатор в соответствии с правилами главы 58 настоящего Кодекса.
Статья 620. Особенности аренды отдельных видов транспортных
средств
Транспортными уставами, кодексами и другими актами
законодательства могут быть установлены иные, помимо предусмотренных
настоящим параграфом, особенности аренды отдельных видов
транспортных средств без предоставления услуг по управлению и
технической эксплуатации.
§ 4. Аренда зданий или сооружений
Статья 621. Договор аренды здания или сооружения
1. По договору аренды здания или сооружения арендодатель
обязуется передать во временное владение и пользование или во
временное пользование арендатору здание или сооружение.
Правила настоящего параграфа применяются к аренде части здания
или сооружения, если иное не предусмотрено законодательством.
2. Правила настоящего параграфа применяются к аренде
предприятий, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными
актами законодательства об аренде предприятия. (В редакции Закона
Республики Беларусь от 25 мая 2002 г. - Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 62, 2/853.)
Статья 622. Форма и государственная регистрация договора аренды
здания или сооружения
1. Договор аренды здания или сооружения заключается в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного
сторонами (пункт 2 статьи 404).
Несоблюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет
его недействительность.
2. Договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не
менее одного года, подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента такой регистрации.
Статья 623. Права на земельный участок при аренде находящегося
на нем здания или сооружения
1. По договору аренды здания или сооружения арендатору
одновременно с передачей прав владения и пользования такой
недвижимостью передаются права на ту часть земельного участка,
которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.
2. В случае, когда арендодатель является собственником
земельного участка, на котором находится сдаваемое в аренду здание
или сооружение, арендатору предоставляется право аренды или
предусмотренное договором аренды здания или сооружения иное право на
соответствующую часть земельного участка.
Если договором не определено передаваемое арендатору право на
соответствующий земельный участок, к нему переходит на срок аренды
здания или сооружения право пользования той частью земельного
участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его
использования в соответствии с его назначением.
3. Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном
участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности,
допускается без согласия собственника этого участка, если это не
противоречит условиям пользования таким участком, установленным
законодательством или договором с собственником земельного участка.
Статья 624. Сохранение арендатором здания или сооружения права
пользования земельным участком при его продаже
В случаях, когда земельный участок, на котором находится
арендованное здание или сооружение, продается другому лицу, за
арендатором этого здания или сооружения сохраняется право
пользования частью земельного участка, которая занята зданием или
сооружением и необходима для его использования, на условиях,
действовавших до продажи земельного участка.
Статья 625. Размер арендной платы
1. Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать
размер арендной платы. При отсутствии согласованного сторонами в
письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды
здания или сооружения считается незаключенным. При этом правила
определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 394 настоящего
Кодекса, не применяются.
2. Установленная в договоре аренды здания или сооружения плата
за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование
земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой
вместе с ним соответствующей частью участка, если иное не
предусмотрено законодательством или договором.
3. В случаях, когда плата за аренду здания или сооружения
установлена в договоре на единицу площади здания (сооружения) или
иного показателя его размера, арендная плата определяется исходя из
фактического размера переданного арендатору здания или сооружения.
Статья 626. Передача здания или сооружения
1. Передача здания или сооружения арендодателем и принятие его
арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу
о передаче, подписываемому сторонами.
Если иное не предусмотрено законодательством или договором
аренды здания или сооружения, обязательство арендодателя передать
здание или сооружение арендатору считается исполненным после
предоставления его арендатору во владение или пользование и
подписания сторонами соответствующего документа о передаче.
Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче
здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором,
рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполнения
обязанности по передаче имущества, а арендатора - от принятия
имущества.
2. При прекращении договора аренды здания или сооружения
арендованное здание или сооружение должно быть возвращено
арендодателю с соблюдением правил, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи.
§ 5. Аренда предприятия
Статья 627. Договор аренды предприятия
1. По договору аренды предприятия в целом как имущественного
комплекса, используемого для осуществления предпринимательской
деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за
плату во временное владение и пользование земельные участки, здания,
сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия
основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах,
определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные
оборотные средства, права пользования землей, водой и другими
природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные
имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на
обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие
исключительные права, а также уступить ему права требования и
перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача прав
владения и пользования находящимся в собственности других лиц
имуществом, в том числе землей и иными природными ресурсами,
производится в порядке, предусмотренном законодательством.
2. Права арендодателя, полученные им на основании разрешения
(лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, не подлежат
передаче арендатору, если иное не установлено законодательством.
Включение в состав передаваемого по договору предприятия
обязательств, исполнение которых арендатором невозможно при
отсутствии у него такого разрешения (лицензии), не освобождает
арендодателя от соответствующих обязательств перед кредиторами.
Статья 628. Права кредиторов при аренде предприятия
1. Кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия
до его передачи арендатору, должны быть письменно уведомлены
арендодателем о передаче предприятия в аренду.
2. Кредитор, который письменно не сообщил арендодателю о своем
согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня
получения уведомления о передаче предприятия в аренду потребовать
прекращения или досрочного исполнения обязательства и возмещения
причиненных этим убытков.
3. Кредитор, который не был уведомлен о передаче предприятия в
аренду в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, может
предъявить иск об удовлетворении требований, предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи, в течение года с момента передачи предприятия в
аренду.
4. После передачи предприятия в аренду арендодатель и арендатор
несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного
предприятия долгам, которые были переведены на арендатора без
согласия кредитора.
Статья 629. Форма и государственная регистрация договора аренды
предприятия
1. Договор аренды предприятия заключается в письменной форме
путем составления одного документа, подписанного сторонами (пункт 2
статьи 404).
2. Договор аренды предприятия подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
3. Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его
недействительность.
Статья 630. Передача арендованного предприятия
Передача предприятия арендатору осуществляется по передаточному
акту.
Подготовка предприятия к передаче, включая составление и
представление на подписание передаточного акта, является
обязанностью арендодателя и осуществляется за его счет, если иное не
предусмотрено договором аренды предприятия.
Статья 631. Пользование имуществом арендованного предприятия
Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия,
арендатор не вправе без согласия арендодателя продавать, обменивать,
предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные
ценности, входящие в состав имущества арендованного предприятия,
сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанности по
договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу. При
осуществлении указанных сделок с согласия арендатора не допускаются
уменьшение стоимости предприятия и нарушение других положений
договора аренды предприятия. Указанный порядок не применяется в
отношении земли и других природных ресурсов, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия,
арендатор вправе без согласия арендодателя вносить изменения в
состав арендованного имущественного комплекса, проводить его
реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, увеличивающие
его стоимость.
Статья 632. Обязанности арендатора по содержанию предприятия
и оплате расходов на его эксплуатацию
1. Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия
договора аренды предприятия поддерживать предприятие в надлежащем
техническом состоянии, в том числе осуществлять его текущий и
капитальный ремонт.
2. На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией
арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, а
также с уплатой платежей по страхованию арендованного имущества.
Статья 633. Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие
Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стоимости
неотделимых улучшений арендованного имущества, если они произведены
с согласия арендодателя и иное не предусмотрено договором аренды
предприятия.
Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности
возмещения арендатору стоимости таких улучшений, если докажет, что
издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость
арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и (или)
эксплуатационных свойств или при осуществлении таких улучшений были
нарушены принципы добросовестности и разумности.
Статья 634. Применение к договору аренды предприятия правил о
последствиях недействительности сделок, об
изменении и расторжении договора
Правила настоящего Кодекса о последствиях недействительности
сделок, об изменении и расторжении договора, предусматривающие
возврат или взыскание в натуре полученного по договору с одной
стороны или с обеих сторон, применяются к договору аренды
предприятия, если такие последствия не нарушают существенно права и
охраняемые законом интересы кредиторов, арендодателя и арендатора,
других лиц и не противоречат государственным и общественным
интересам.
Статья 635. Возврат арендованного предприятия
При прекращении договора аренды предприятия арендованный
имущественный комплекс должен быть возвращен арендодателю с
соблюдением правил, предусмотренных статьями 627, 628 и 630
настоящего Кодекса. Подготовка предприятия к передаче арендодателю,
включая составление и представление на подписание передаточного
акта, является в этом случае обязанностью арендатора и
осуществляется за его счет, если иное не предусмотрено договором.
§ 6. Финансовая аренда (лизинг)
Статья 636. Договор финансовой аренды
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество
у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество
за плату во временное владение и пользование для предпринимательских
целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор
предмета аренды и продавца.
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор
продавца и приобретаемого имущества осуществляется арендодателем.
Статья 637. Предмет договора финансовой аренды
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые
непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской
деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов.
Статья 638. Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду
Арендодатель, приобретая имущество для арендатора, должен
уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи
его в аренду определенному лицу.
Статья 639. Передача арендатору предмета договора финансовой
аренды
1. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды,
имущество, являющееся предметом этого договора, передается продавцом
непосредственно арендатору в месте нахождения последнего.
2. В случае, когда имущество, являющееся предметом договора
финансовой аренды, не передано арендатору в указанный в этом
договоре срок, а если в договоре такой срок не указан, - в разумный
срок, арендатор вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам,
за которые отвечает арендодатель, потребовать расторжения договора и
возмещения убытков.
Статья 640. Переход к арендатору риска случайной гибели или
случайной порчи имущества
Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного
имущества переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного
имущества, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды.
Статья 641. Ответственность продавца
1. Арендатор вправе предъявлять непосредственно продавцу
имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды,
требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между
продавцом и арендодателем, в частности в отношении качества и
комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях
ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор
имеет права и несет обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом
и иными актами законодательства для покупателя, за исключением
обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был
стороной договора купли-продажи указанного имущества. Однако
арендатор не может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без
согласия арендодателя.
В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как
солидарные кредиторы (статья 307).
2. Если иное не предусмотрено договором финансовой аренды,
арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом
требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев,
когда ответственность за выбор продавца лежит на арендодателе. В
последнем случае арендатор вправе по своему выбору предъявлять
требования, вытекающие из договора купли-продажи, как
непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые
несут солидарную ответственность.
ГЛАВА 35. Наем жилого помещения
Статья 642. Договор найма жилого помещения
Отношения, вытекающие из договора найма жилого помещения,
регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь.
ГЛАВА 36. Безвозмездное пользование
Статья 643. Договор безвозмездного пользования (ссуда)
1. По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в
безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том
состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или
в состоянии, обусловленном договором.
2. К договору безвозмездного пользования соответственно
применяются правила, предусмотренные статьей 578, пунктом 1 и частью
второй пункта 2 статьи 581, пунктами 1 и 3 статьи 586, пунктом 2
статьи 592, пунктами 1 и 3 статьи 594 настоящего Кодекса.
Статья 644. Ссудодатель
1. Право передачи вещи в безвозмездное пользование принадлежит
ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законодательством
или собственником.
2. Коммерческая организация не вправе передавать имущество в
безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем,
участником, руководителем, членом ее органов управления или
контроля.
Статья 645. Предоставление вещи в безвозмездное пользование
1. Ссудодатель обязан предоставить вещь в состоянии,
соответствующем условиям договора безвозмездного пользования и ее
назначению.
2. Вещь предоставляется в безвозмездное пользование со всеми ее
принадлежностями и относящимися к ней документами (инструкцией по
использованию, техническим паспортом и т.п.), если иное не
предусмотрено договором.
Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако
без них вещь не может быть использована по назначению либо ее
использование в значительной степени утрачивает ценность для
ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему
таких принадлежностей и документов либо расторжения договора и
возмещения понесенного им реального ущерба (пункт 2 статьи 14).
Статья 646. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное
пользование
Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний
вправе потребовать расторжения договора безвозмездного пользования и
возмещения понесенного им реального ущерба.
Статья 647. Ответственность за недостатки вещи, переданной в
безвозмездное пользование
1. Ссудодатель отвечает за недостатки вещи, которые он
умышленно или по грубой неосторожности не оговорил при заключении
договора безвозмездного пользования.
При обнаружении таких недостатков ссудополучатель вправе по
своему выбору потребовать от ссудодателя безвозмездного устранения
недостатков вещи или возмещения своих расходов на устранение
недостатков вещи либо потребовать досрочного расторжения договора и
возмещения понесенного им реального ущерба.
2. Ссудодатель, извещенный о требованиях ссудополучателя или о
его намерении устранить недостатки вещи за счет ссудодателя, может
без промедления произвести замену неисправной вещи другой
аналогичной вещью, находящейся в надлежащем состоянии.
3. Ссудодатель не отвечает за недостатки вещи, которые были им
оговорены при заключении договора, либо были заранее известны
ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены ссудополучателем
во время осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении
договора или при передаче вещи.
Статья 648. Права третьих лиц на вещь, передаваемую в
безвозмездное пользование
Передача вещи в безвозмездное пользование не является
основанием для изменения или прекращения прав третьих лиц на эту
вещь.
При заключении договора безвозмездного пользования ссудодатель
обязан предупредить ссудополучателя о всех правах третьих лиц на эту
вещь (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение этой обязанности
дает ссудополучателю право требовать расторжения договора и
возмещения понесенного им реального ущерба.
Статья 649. Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи
Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в
безвозмездное пользование, в исправном состоянии, включая
осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы
по ее содержанию, если иное не предусмотрено договором
безвозмездного пользования.
Статья 650. Риск случайной гибели или случайного повреждения
вещи
Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного
повреждения полученной в безвозмездное пользование вещи, если вещь
погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в
соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением
вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя.
Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного
повреждения вещи, если с учетом фактических обстоятельств мог
предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но
предпочел сохранить свою вещь.
Статья 651. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу
в результате использования вещи
Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в
результате использования вещи, если не докажет, что вред причинен
вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или
лица, у которого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя.
Статья 652. Досрочное расторжение договора
1. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:
1) использует вещь не в соответствии с договором или
назначением вещи;
2) не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном
состоянии или ее содержанию;
3) существенно ухудшает состояние вещи;
4) без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
2. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения
договора безвозмездного пользования:
1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное
использование вещи невозможным или обременительным, о наличии
которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;
2) если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования;
3) если при заключении договора ссудодатель не предупредил его
о правах третьих лиц на передаваемую вещь;
4) при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо
ее принадлежности и относящиеся к ней документы.
Статья 653. Отказ от договора
1. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора
безвозмездного пользования, заключенного без указания срока,
известив об этом другую сторону за один месяц, если договором не
предусмотрен иной срок извещения.
2. Если иное не предусмотрено договором, ссудополучатель вправе
во всякое время отказаться от договора, заключенного с указанием
срока, в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 654. Изменение сторон в договоре
1. Ссудодатель вправе произвести отчуждение вещи или передать
ее в возмездное пользование третьему лицу. При этом к новому
собственнику или пользователю переходят права из ранее заключенного
договора безвозмездного пользования, а его права в отношении вещи
обременяются правами ссудополучателя.
2. В случае смерти гражданина-ссудодателя либо реорганизации
или ликвидации юридического лица - ссудодателя права и обязанности
ссудодателя по договору безвозмездного пользования переходят к
наследнику (правопреемнику) или к другому лицу, к которому перешло
право собственности на вещь или иное право, на основании которого
вещь была передана в безвозмездное пользование.
В случае реорганизации юридического лица - ссудополучателя его
права и обязанности по договору переходят к юридическому лицу,
являющемуся его правопреемником, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 655. Прекращение договора
Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти
гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица -
ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.
ГЛАВА 37. Подряд
§ 1. Общие положения о подряде
Статья 656. Договор подряда
1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу
и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену
работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не
предусмотрено законодательством или соглашением сторон.
2. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд,
строительный подряд, подряд на проектные и изыскательские работы,
подрядные работы для государственных нужд) положения,
предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не
установлено настоящим Кодексом и иными актами законодательства об
этих видах договоров.
Статья 657. Работы, выполняемые по договору подряда
1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку
(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее
результата заказчику.
2. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи,
подрядчик передает права на нее заказчику.
3. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Статья 658. Выполнение работы иждивением подрядчика
1. Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется
иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.
2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество
предоставленных им материалов и оборудования, а также за
предоставление материалов и оборудования, обремененных правами
третьих лиц.
Статья 659. Распределение рисков между сторонами
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами
законодательства или договором подряда:
1) риск случайной гибели или случайного повреждения материалов,
оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного
используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая
их сторона;
2) риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.
2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски,
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, несет сторона,
допустившая просрочку.
Статья 660. Генеральный подрядчик и субподрядчик
1. Если из акта законодательства или договора подряда не
вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре
работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих
обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик
выступает в роли генерального подрядчика.
2. Подрядчик, привлекший к исполнению договора подряда
субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или
договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки,
причиненные участием такого субподрядчика в исполнении договора.
3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность
за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1
статьи 294 и статьи 374 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком -
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств по договору подряда.
Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования,
связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с
генеральным подрядчиком.
4. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить
договор на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом
случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.
Статья 661. Условия участия в исполнении работы нескольких лиц
1. Если на стороне подрядчика выступают одновременно два лица
или более, при неделимости предмета обязательства они признаются по
отношению к заказчику солидарными должниками и соответственно
солидарными кредиторами.
2. При делимости предмета обязательства, а также в других
случаях, предусмотренных законодательством или договором, каждое из
указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц приобретает права и несет
обязанности по отношению к заказчику в пределах своей доли (статья
302).
Статья 662. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут
быть предусмотрены также сроки начала и завершения отдельных этапов
работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законодательством или не предусмотрено
договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как
начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и
промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях
и порядке, предусмотренных договором.
3. Указанные в пункте 2 статьи 376 настоящего Кодекса
последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного
срока исполнения работы.
Статья 663. Цена работы
1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению
работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких
указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 394
настоящего Кодекса исходя из обычно применяемых за аналогичные
работы цен с учетом необходимых расходов, понесенных сторонами.
2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек
подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3. Цена работы может быть определена путем составления сметы.
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой,
составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью
договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.
4. Цена работы (смета) может быть твердой или приблизительной.
При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы
считается твердой.
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных
работ и по этой причине существенно превышается цена работы,
определенная приблизительно, подрядчик обязан своевременно
предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на
превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе
отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от
заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о
необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан
выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене,
определенной в договоре.
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены
(твердой сметы), а заказчик - ее уменьшения, в том числе и в случае,
когда в момент заключения договора исключалась возможность
предусмотреть полный объем подлежащей выполнению работы или
необходимых для этого расходов.
При существенном возрастании после заключения договора
стоимости материалов и оборудования, которые должны быть
предоставлены подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора,
подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены
(сметы), а при отказе заказчика выполнить его требование -
расторжения договора в соответствии со статьей 421 настоящего
Кодекса.
Статья 664. Экономия подрядчика
1. В случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены (составлении
сметы), подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене,
предусмотренной договором (сметой), если заказчик не докажет, что
полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных
работ.
2. В договоре подряда может быть предусмотрено распределение
полученной подрядчиком экономии между сторонами.
Статья 665. Порядок оплаты работы
1. Если договором подряда не предусмотрена предварительная
оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан
уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи
результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим
образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика -
досрочно.
2. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка
только в случаях и размере, указанных в законодательстве или
договоре подряда.
Статья 666. Право подрядчика на удержание
При неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную
цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением
договора подряда, подрядчик имеет право на удержание в соответствии
со статьей 340 настоящего Кодекса результата работ, а также
принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки
(обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого
оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком
соответствующих сумм.
Статья 667. Выполнение работы с использованием материала
заказчика
1. При выполнении работы с использованием материала заказчика
подрядчик обязан:
1) использовать предоставленный заказчиком материал экономно и
расчетливо;
2) после окончания работы представить заказчику отчет об
израсходовании материала;
3) возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить
цену (смету) работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика
неиспользованного материала.
2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый
результат оказался с недостатками, которые делают его непригодным
для предусмотренного в договоре подряда использования, а при
отсутствии в договоре условия использования - непригодным для
обычного использования по причинам, вызванным недостатками
предоставленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать
оплаты выполненной им работы.
3. Подрядчик может осуществить права, указанные в пункте 2
настоящей статьи, в случае, если докажет, что недостатки
предоставленного заказчиком материала не могли быть обнаружены при
надлежащей приемке подрядчиком этого материала.
Статья 668. Ответственность подрядчика за несохранность
предоставленного заказчиком имущества
Подрядчик несет ответственность за несохранность
предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для
переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во
владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
Статья 669. Права заказчика во время выполнения работы
подрядчиком
1. Заказчик всегда вправе проверять ход и качество работы,
выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению
договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить
подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу
за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4. Если иное не предусмотрено договором подряда, при наличии
уважительных причин заказчик может в любое время до сдачи ему работы
отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику часть
установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления
об отказе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить
подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах
разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и
ценой, определенной за всю работу.
Статья 670. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан
предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
1) непригодности или недоброкачественности предоставленных
заказчиком материала, оборудования, технической документации или
переданной для переработки (обработки) вещи;
2) возможных неблагоприятных для заказчика и (или) подрядчика
последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
3) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые
грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо
создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах,
перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу,
не дожидаясь истечения установленного в договоре срока, а при его
отсутствии - разумного срока для ответа на предупреждение или
несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работ, не
вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих
требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в
пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные
или недоброкачественные материал, оборудование, техническую
документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не
изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других
необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности,
подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и
потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Статья 671. Содействие заказчика
1. Заказчик обязан в случаях, порядке и объеме, предусмотренных
договором подряда, оказывать содействие подрядчику в выполнении
работы.
При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе
требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные
издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения
работ, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало
невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик
сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом
выполненной части работы.
Статья 672. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по
договору
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу
приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих
обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление
материала, оборудования, технической документации или подлежащей
переработке (обработке) вещи, их недоброкачественность и
непригодность препятствуют исполнению договора подрядчиком, а также
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
исполнение указанных обязанностей не будет произведено в
установленный срок (статья 309).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при
наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 673. Приемка заказчиком выполненной подрядчиком работы
1. Заказчик обязан в порядке и сроки, предусмотренные договором
подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять результат
выполненной работы, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом подрядчику.
2. Заказчик, обнаруживший при приемке недостатки в результате
выполненной работы, вправе ссылаться на них только в случае, если в
акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены
эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования
об их устранении.
3. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик,
принявший результаты работы без проверки, лишается права ссылаться
на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном
способе ее приемки (явные недостатки).
4. Заказчик, обнаруживший после приемки результата работы
отступления от договора подряда или иные недостатки, которые не
могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе умышленно скрытые подрядчиком, обязан
известить об этом подрядчика по их обнаружении.
5. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по
поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию
любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по
проведению экспертизы несет подрядчик, за исключением случаев, когда
экспертизой не установлено нарушений договора подряда со стороны
подрядчика или причинной связи между действиями подрядчика и
обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы по проведению
экспертизы несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если
экспертиза назначена по соглашению между сторонами, - обе стороны
поровну.
6. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении
заказчика от принятия результата выполненной работы подрядчик вправе
по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы
должен был быть передан заказчику, и при условии последующего
двукратного предупреждения заказчика продать результаты работы, а
вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей,
внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей
308 настоящего Кодекса.
7. Если уклонение заказчика от принятия выполненной работы
повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели ее
признается перешедшим к заказчику в момент, когда передача вещи
должна была состояться.
Статья 674. Качество работы
1. Качество выполненной подрядчиком работы должно
соответствовать условиям договора подряда, а при их отсутствии или
неполноте - требованиям, обычно предъявляемым к работам
соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законодательством
или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи
заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или
определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах
разумного срока быть пригодным для установленного договором
использования, а если такое использование договором не
предусмотрено, - для обычного использования результата работы такого
рода.
2. Если законодательством или в установленном им порядке
предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по
договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя,
обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Статья 675. Гарантия качества работы
1. В случае, когда законодательством, договором подряда
предусмотрено предоставление подрядчиком заказчику гарантии качества
работы, подрядчик обязан передать заказчику результат работы,
который должен соответствовать требованиям пункта 1 статьи 674
настоящего Кодекса в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантия качества результата работы, если иное не
предусмотрено договором, распространяется на все, составляющее
результат работы.
Статья 676. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы
1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с
отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или
с иными недостатками, которые делают его непригодным для
предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в
договоре соответствующего условия - непригодности для обычного
использования, заказчик вправе, если иное не установлено
законодательством или договором, по своему выбору потребовать от
подрядчика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда
право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда
(статья 368).
2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые
он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением
заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае
заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы
подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
3. Если отступления в работе от условий договора подряда или
иные недостатки результата работы в установленный заказчиком
разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возмещения причиненных убытков.
4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от
ответственности за определенные недостатки не освобождает его от
ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли
вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы,
отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за
товары ненадлежащего качества (статья 445).
Статья 677. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата
работы
1. Если иное не установлено законодательством или договором
подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с
ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно
выявлено в сроки, установленные настоящей статьей.
2. В случае, когда на результат работы не установлен
гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата
работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи
результата работы, если иные сроки не установлены законодательством,
договором.
3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с
недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного
срока.
4. В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок
составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены
заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с
момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик
несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки
возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам,
возникшим до этого момента.
5. Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный
срок (пункт 1 статьи 675) начинает течь с момента, когда результат
выполнения работы был принят или должен был быть принят заказчиком.
6. К истечению гарантийного срока по договору подряда
применяются соответственно правила, содержащиеся в пунктах 2 и 4
статьи 441 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено
законодательством, соглашением сторон или не вытекает из
особенностей договора подряда.
Статья 678. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы
1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи
с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда,
составляет один год, а в отношении зданий, построек и сооружений -
три года.
2. Если законодательством или договором подряда установлен
гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы
сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой
давности, указанного в пункте 1 настоящей статьи, начинается со дня
заявления о недостатках.
3. Если в соответствии с договором подряда результат работы
принят заказчиком по частям, течение срока исковой давности
начинается со дня приемки результата работы в целом.
Статья 679. Обязанность подрядчика передать информацию
заказчику
Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы
информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета
договора подряда, если это предусмотрено договором или характер
информации таков, что без нее невозможно использование результатов
работы для целей, указанных в договоре.
Статья 680. Конфиденциальность полученной сторонами договора
подряда информации
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по
договору подряда получила от другой стороны информацию о новых
решениях и технических знаниях, в том числе и не пользующихся
правовой охраной, а также сведения, которые могут рассматриваться
как коммерческая тайна (статья 140), она не вправе сообщать их
третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются
соглашением сторон.
Статья 681. Возвращение подрядчиком заказчику материалов и
оборудования
В случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 669 или
пункта 3 статьи 676 настоящего Кодекса расторгает договор подряда,
подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы,
оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное
имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это
оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов,
оборудования и иного имущества.
Статья 682. Последствия прекращения договора подряда до приемки
результата работы
В случае прекращения договора подряда по основаниям,
предусмотренным законодательством или договором, до приемки
заказчиком результата работы, выполненной подрядчиком (пункт 1
статьи 673), заказчик вправе требовать передачи ему результата
незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат.
§ 2. Бытовой подряд
Статья 683. Договор бытового подряда
1. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию
гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную для
удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика, а
заказчик обязуется принять и оплатить работу.
2. Договор бытового подряда является публичным договором
(статья 396).
3. К отношениям по договору бытового подряда применяется
законодательство о защите прав потребителей.
Статья 684. Гарантии прав заказчика
1. Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор
бытового подряда дополнительных возмездных работ и услуг. При
нарушении этого требования заказчик вправе отказаться от оплаты
работ и услуг, не предусмотренных договором.
2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до
уведомления об отказе заказчика от договора, и возместив подрядчику
расходы, произведенные до этого момента с целью исполнения договора,
если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора,
лишающие заказчика этого права, ничтожны.
Статья 685. Форма договора
Если иное не предусмотрено законодательством или договором
бытового подряда, в том числе условиями формуляров и иных
стандартных форм, к которым присоединяется заказчик (статья 398),
договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме с
момента выдачи подрядчиком заказчику квитанции или другого
документа, подтверждающего заключение договора.
Статья 686. Публичная оферта по договору бытового подряда
К рекламе и другим предложениям работ, выполняемых по договору
бытового подряда, применяются соответственно правила о публичной
оферте товаров, содержащиеся в статье 407 настоящего Кодекса.
Статья 687. Предоставление заказчику информации о
предлагаемой работе
1. Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда
предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о
предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты,
а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к
договору и соответствующей работе сведения. Если по характеру работы
это имеет значение, подрядчик должен указать заказчику конкретное
лицо, которое будет ее выполнять.
2. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора
бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещения
убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности
полученной от подрядчика информации был заключен договор на
выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду
заказчик.
3. Информация, указанная в настоящей статье, должна быть
предоставлена заказчику на одном из государственных языков.
Сведения, сообщенные или переданные на иностранном языке, считаются
непредоставленными, за исключением случаев, когда сведения были
сообщены или переданы на иностранном языке по желанию заказчика.
Статья 688. Выполнение работы из материала подрядчика
1. Если работа по договору бытового подряда выполняется из
материала подрядчика, материал оплачивается заказчиком при
заключении договора полностью или в части, указанной в договоре, с
окончательным расчетом при получении заказчиком выполненной
подрядчиком работы.
В соответствии с договором бытового подряда материал может быть
предоставлен подрядчиком в кредит, в том числе с условием оплаты
заказчиком материала в рассрочку.
2. Изменение после заключения договора бытового подряда цены
предоставленного подрядчиком материала не влечет перерасчета.
Статья 689. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа по договору бытового подряда выполняется из
материала заказчика, в квитанции или ином документе, выдаваемом
подрядчиком заказчику при заключении договора, должны быть указаны
точное наименование, описание и цена материала, определяемая по
соглашению сторон. Оценка материала в квитанции или ином аналогичном
документе может быть впоследствии оспорена заказчиком в судебном
порядке.
Статья 690. Цена и оплата работы
Цена работы в договоре бытового подряда определяется
соглашением сторон и не может быть выше регулируемой
соответствующими государственными органами. Работа оплачивается
заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия
заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора
полностью или путем выдачи аванса.
Статья 691. Предупреждение заказчика об условиях
использования выполненной работы
При сдаче работы заказчику подрядчик обязан сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и
безопасного использования результата работы, а также о возможных для
самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
Статья 692. Последствия обнаружения недостатков в выполненной
работе
1. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата
работы или во время его использования заказчик может в течение общих
сроков давности, предусмотренных статьей 678 настоящего Кодекса, а
при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему
выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 676 настоящего
Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения
работы или возмещения понесенных им расходов на исправление
недостатков своими средствами или третьими лицами.
2. Требование о безвозмездном устранении таких недостатков
работы, выполненной по договору бытового подряда, которые могут
представлять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и
других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его
правопреемником в течение десяти лет с момента принятия результата
работы, если в установленном законодательством порядке не
предусмотрены более длительные сроки (сроки службы). Такое
требование может быть предъявлено независимо от того, когда
обнаружены эти недостатки, в том числе и при обнаружении их по
окончании гарантийного срока.
3. При невыполнении подрядчиком требования, предусмотренного
пунктом 2 настоящей статьи, заказчик вправе в течение того же срока
потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо
возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков
заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц.
Статья 693. Последствия неявки заказчика за получением
результата работы
1. В случае неявки заказчика за получением результата
выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки
подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух
месяцев со дня такого предупреждения продать предмет подряда за
разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся
подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном
статьей 308 настоящего Кодекса.
2. В указанных в пункте 1 настоящей статьи случаях подрядчик
может вместо продажи предмета подряда воспользоваться правом на его
удержание (статья 340) или взыскать с заказчика причиненные убытки.
Статья 694. Последствия смерти одной из сторон в договоре
бытового подряда
В случаях прекращения договора бытового подряда по основаниям,
предусмотренным статьей 388 настоящего Кодекса, последствия
прекращения договора определяются по соглашению между
правопреемником соответствующей стороны и ее контрагентом, а при
недостижении ими соглашения - судом с учетом размера выполненной
работы и ее цены, стоимости истраченного и сохранившегося материала,
а также других существенных обстоятельств.
Статья 695. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения
или невыполнения работы по договору бытового
подряда
В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по
договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами,
предоставленными покупателю в соответствии со статьями 473-475
настоящего Кодекса.
§ 3. Строительный подряд
Статья 696. Договор строительного подряда
1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные
монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать
подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять
результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.
2. Договор строительного подряда заключается на строительство
или реконструкцию предприятия, здания, сооружения или иного объекта,
а также на выполнение строительных, монтажных, специальных и иных
работ. Правила о договоре строительного подряда применяются к
работам по капитальному ремонту зданий, сооружений и иных объектов,
если иное не предусмотрено договором. Если это предусмотрено
договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить
эксплуатацию объекта после принятия заказчиком указанного в договоре
срока.
3. В случаях, когда по договору строительного подряда
выполняются работы для удовлетворения личных, домашних и семейных
потребностей гражданина (заказчика), к такому договору
соответственно применяются также правила параграфа 2 настоящей главы
о правах заказчика по договору бытового подряда.
Статья 697. Распределение риска между сторонами
1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, составляющего предмет договора строительного подряда,
до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
2. Если объект строительства до его приемки заказчиком погиб
или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного
заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо
исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе требовать
оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работы при условии, что
им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 1 статьи 670
настоящего Кодекса.
Статья 698. Проектно-сметная документация
1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с
ним работы в соответствии с проектной документацией, определяющей
объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и
со сметой, определяющей цену работы. При отсутствии иных указаний в
договоре предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы,
указанные в проектной документации и в смете (проектно-сметной
документации).
2. Договором строительного подряда должны быть определены
состав и содержание проектно-сметной документации, а также должно
быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна
предоставить соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в
проектно-сметной документации работы и в связи с этим необходимость
проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости
строительства, обязан сообщить об этом заказчику. При неполучении от
заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если
законодательством или договором не предусмотрен иной срок, подрядчик
обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков,
вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от
возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в
проведении дополнительных работ.
4. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом
3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты
выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим
убытков, если не докажет необходимости немедленных действий в
интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление
работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
5. При согласии заказчика на проведение и оплату дополнительных
работ подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях,
когда они не входят в сферу профессиональной деятельности подрядчика
либо не могут быть выполнены подрядчиком по не зависящим от него
причинам.
Статья 699. Внесение изменений в проектно-сметную
документацию
1. Заказчик вправе требовать внесения в проектно-сметную
документацию изменений, не связанных с дополнительными расходами для
подрядчика.
2. Изменения проектно-сметной документации, требующие
дополнительных расходов для подрядчика, осуществляются за счет
заказчика на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.
3. Подрядчик вправе требовать в соответствии со статьей 420
настоящего Кодекса пересмотра сметы, если по не зависящим от него
причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять
процентов.
4. Подрядчик вправе требовать возмещения разумных расходов,
которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в
проектно-сметной документации.
Статья 700. Обеспечение строительства материалами и
оборудованием
1. Обязанности по обеспечению строительства материалами, в том
числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик,
если договором строительного подряда не предусмотрено, что
обеспечение строительства в целом или в определенной части
осуществляет заказчик.
2. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение
строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность
использования предоставленных ею материалов или оборудования без
ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что
невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые
отвечает другая сторона.
3. В случаях обнаружившейся невозможности использования без
ухудшения качества выполняемых работ предоставленных заказчиком
материалов или оборудования подрядчик обязан потребовать замены их
заказчиком в разумный срок, а при неисполнении этого требования
подрядчик вправе отказаться от договора строительного подряда и
потребовать от заказчика уплаты цены договора пропорционально
выполненной работе, а также возмещения убытков, не покрытых этой
суммой.
Статья 701. Оплата работ
1. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком
в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые
установлены законодательством и договором строительного подряда. При
отсутствии соответствующих указаний в законодательстве или договоре
оплата работ производится в соответствии со статьей 665 настоящего
Кодекса.
2. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта
заказчиком.
Статья 702. Дополнительные обязанности заказчика по договору
строительного подряда
1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства
земельный участок такой площади и в таком состоянии, какие указаны в
договоре строительного подряда. При отсутствии в договоре таких
указаний площадь и состояние земельного участка должны обеспечивать
своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в
срок.
2. Заказчик обязан в случаях и порядке, предусмотренных
договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование
необходимые для осуществления работ здания и сооружения,
обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку
сетей энергоснабжения, водо- и газопровода и оказывать другие
услуги.
3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте
2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях,
предусмотренных договором строительного подряда.
Статья 703. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ
по договору строительного подряда
1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и
качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения
(графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также
правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не
вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
подрядчика.
2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора
за выполнением работ отступления от условий договора строительного
подряда, которые могут ухудшить качество работ, или иные их
недостатки, обязан немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик,
не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться
на обнаруженные им недостатки.
3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства
указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям
договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство
в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не
вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и
надзор за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность
осуществлять такой контроль и надзор возложена на заказчика
законодательством.
Статья 704. Участие инженера (инженерной организации) в
осуществлении прав и выполнении обязанностей
заказчика
Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за
строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с
подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика
договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим
инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре
строительного подряда определяются функции такого инженера
(инженерной организации), связанные с последствиями его действий для
подрядчика.
Статья 705. Сотрудничество сторон в договоре строительного
подряда
1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ
обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора
строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все
зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на
возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия
не были устранены.
2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой
стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного
подряда.
Статья 706. Обязанности подрядчика по охране окружающей среды и
обеспечению безопасности строительных работ
1. Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных
с ним работ соблюдать требования законодательства об охране
окружающей среды и о безопасности строительных работ и несет
ответственность за нарушение этих требований.
2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять
его указания, если это может привести к нарушению обязательных для
сторон требований об охране окружающей среды и о безопасности
строительных работ.
Статья 707. Последствия консервации строительства
Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору
строительного подряда приостановлены и объект строительства
законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме
выполненные до момента консервации работы, а также возместить
расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией
строительства с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог
получить вследствие прекращения работ.
Статья 708. Сдача и приемка работ
1. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к
сдаче результата выполненных работ либо, если это предусмотрено
договором, выполненного этапа работы, обязан в течение трех дней
приступить к их приемке.
2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работы
за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного
подряда.
В предусмотренных законодательством случаях в приемке
результата работы должны участвовать представители государственных
органов, органов местного управления и самоуправления.
3. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного
этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения
результата работ, которые наступили не по вине подрядчика.
4. Сдача результата работы подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из
сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом с указанием
мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть
признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от
подписания акта признаны им обоснованными.
5. В случаях, когда это предусмотрено законодательством или
договором строительного подряда либо вытекает из характера работ,
выполняемых по договору, приемке результата работ должны
предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка
может осуществляться только при положительном результате
предварительных испытаний.
6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в
случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования для указанной в договоре строительного подряда цели и
не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Статья 709. Ответственность подрядчика за качество работ
1. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за
допущенные отступления от требований, предусмотренных в
проектно-сметной документации и обязательных для сторон строительных
нормах и правилах, а также за недостижение указанных в
проектно-сметной документации показателей объекта строительства, в
том числе таких, как производственная мощность предприятия.
2. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без
согласия заказчика мелкие отступления от проектно-сметной
документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта
строительства.
Статья 710. Гарантии качества в договоре строительного подряда
1. Подрядчик, если иное не предусмотрено договором
строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства
указанных в проектно-сметной документации показателей и возможность
эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного
подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный
законодательством гарантийный срок может быть увеличен соглашением
сторон.
2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты),
обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей,
неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его
эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им
третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим
заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на
протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие
недостатков, за которые отвечает подрядчик.
4. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков,
указанных в пункте 1 статьи 709 настоящего Кодекса, заказчик
(собственник, владелец, пользователь) объекта вправе до истечения
указанного срока в установленном законодательством порядке
потребовать от подрядчика устранения недостатков.
Статья 711. Сроки обнаружения ненадлежащего качества
строительных работ
При предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством
результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 -
5 статьи 677 настоящего Кодекса.
При этом предельный срок обнаружения недостатков в соответствии
с пунктами 2 и 4 статьи 677 настоящего Кодекса составляет пять лет.
Статья 712. Устранение недостатков за счет заказчика
1. Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его
счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности.
2. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение
недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не
может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него
причинам.
§ 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
Статья 713. Договор подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию
заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или)
выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и
оплатить их результат.
2. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
риск случайной невозможности исполнения договора на выполнение
проектных и изыскательских работ лежит на заказчике.
Статья 714. Исходные данные для выполнения проектных и
изыскательских работ
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование,
а также иные исходные данные, необходимые для составления
проектно-сметной документации. Задание на выполнение проектных работ
может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом
случае задание становится обязательным для сторон с момента его
утверждения заказчиком.
2. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в
задании и других исходных данных для выполнения проектных и
изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия
заказчика.
Статья 715. Обязанности подрядчика
1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ подрядчик обязан:
1) выполнять работы в соответствии с исходными данными на
проектирование и договором;
2) согласовывать готовую проектно-сметную документацию с
заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с
компетентными государственными органами и органами местного
управления и самоуправления;
3) передать заказчику готовую проектно-сметную документацию и
результаты изыскательских работ.
Подрядчик не вправе передавать проектно-сметную документацию
третьим лицам без согласия заказчика.
2. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц
права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их
выполнение на основе подготовленной подрядчиком проектно-сметной
документации.
Статья 716. Ответственность подрядчика за ненадлежащее
выполнение проектных и изыскательских работ
1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее
выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ,
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства,
а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе
выполненной проектно-сметной документации и данных изыскательских
работ.
2. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации
или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика
обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и
соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские
работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если
законодательством или договором не установлено иное.
Статья 717. Обязанности заказчика
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
1) уплатить подрядчику установленную цену полностью после
завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения
отдельных этапов работ;
2) использовать проектно-сметную документацию, полученную от
подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать
техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся
в ней данные без согласия подрядчика;
3) оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и
изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в
договоре;
4) участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой
проектно-сметной документации с соответствующими государственными
органами и органами местного управления и самоуправления;
5) возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные
изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
6) привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному
к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной
проектно-сметной документации или выполненных изыскательских работ.
§ 5. Подрядные работы для государственных нужд
Статья 718. Государственный контракт на выполнение подрядных
работ для государственных нужд
1. Подрядные строительные работы (статья 696), проектные и
изыскательские работы (статья 713), предназначенные для
удовлетворения потребностей Республики Беларусь или ее
административно-территориальных единиц и финансируемые за счет
средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников,
осуществляются на основе государственного контракта на выполнение
подрядных работ для государственных нужд.
2. По государственному контракту на выполнение подрядных работ
для государственных нужд (далее - государственный контракт)
подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие
работы и передать их государственному заказчику, а государственный
заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или
обеспечить их оплату.
Статья 719. Стороны в государственном контракте
По государственному контракту государственным заказчиком
выступает государственный орган, орган местного управления и
самоуправления, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами,
или организация, наделенная соответствующим государственным органом
правом распоряжаться такими ресурсами, а подрядчиком - юридическое
лицо или гражданин.
Статья 720. Основания и порядок заключения государственного
контракта
Основания и порядок заключения государственного контракта
определяются в соответствии с положениями статей 497 и 498
настоящего Кодекса.
Статья 721. Содержание государственного контракта
1. Государственный контракт должен содержать условия об объеме
и стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и
окончания, размере и условиях финансирования и оплаты работы,
способах обеспечения обязательств сторон.
2. В случае, когда государственный контракт заключается по
результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для
государственных нужд, условия государственного контракта
определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и
представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного
победителем конкурса.
Статья 722. Изменение государственного контракта
1. При уменьшении соответствующими государственными органами в
установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных
для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые
сроки, а если необходимо, - и другие условия выполнения работы.
Подрядчик вправе требовать от государственного заказчика возмещения
убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
2. Если иное не предусмотрено законодательством, изменения
государственного контракта, не связанные с обстоятельствами,
указанными в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются по соглашению
сторон.
ГЛАВА 38. Выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ
Статья 723. Договоры на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических
работ
1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ
одна сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные
техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору
на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ -
разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на
него или новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется
принять работу и оплатить ее.
2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл
проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и
отдельные его этапы (элементы).
3. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ несет заказчик.
4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны
соответствовать законодательству об исключительных правах
(интеллектуальной собственности).
Статья 724. Выполнение работ
1. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он
вправе привлекать к исполнению договора на выполнение
научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия
заказчика.
2. При выполнении опытно-конструкторских или технологических
работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором,
привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям исполнителя с
третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и
субподрядчике (статья 660).
Статья 725. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет
договора
1. Если иное не предусмотрено договорами на выполнение
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и
полученных результатов. Объем сведений, признаваемых
конфиденциальными, определяется в договоре.
2. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при
выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с
согласия другой стороны.
Статья 726. Права сторон на результаты работ
1. Стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ имеют право
использовать результаты работ, в том числе способные к правовой
охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.
2. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право
использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том
числе способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать
полученные им результаты работ для собственных нужд.
Статья 727. Обязанности исполнителя
Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
1) выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком
техническим заданием и передать заказчику результат в
предусмотренный договором срок;
2) согласовать с заказчиком необходимость использования
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
3) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его
вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь
отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в
техническом задании или в договоре;
4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности
продолжения работы;
5) гарантировать заказчику передачу полученных по договору
результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
Статья 728. Обязанности заказчика
1. Заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских
работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан:
1) передавать исполнителю необходимую для выполнения работы
информацию;
2) принять результаты выполненных работ и оплатить их.
2. Договором может быть также предусмотрена обязанность
заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним
программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.
Статья 729. Последствия невозможности достижения результатов
научно-исследовательских работ
Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается
невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не
зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ,
проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные
договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты,
но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.
Статья 730. Последствия невозможности продолжения
опытно-конструкторских и технологических работ
Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических
работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность
или нецелесообразность продолжения работы, заказчик обязан оплатить
понесенные исполнителем затраты.
Статья 731. Ответственность исполнителя за нарушение договора
1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за
нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что
такое нарушение произошло не по вине исполнителя (пункт 1 статьи
372).
2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им
заказчику, в пределах стоимости работ, в которых выявлены
недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат
возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная
выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.
Статья 732. Правовое регулирование договоров на выполнение
научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ
1. К срокам выполнения и к цене работы, а также к последствиям
неявки заказчика за получением результата работ применяются
соответственно правила статей 662, 663 и 693 настоящего Кодекса.
2. К государственным контрактам на выполнение
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ для государственных нужд применяются правила
статей 718-722 настоящего Кодекса.
ГЛАВА 39. Возмездное оказание услуг
Статья 733. Договор возмездного оказания услуг
1. По договору возмездного оказания услуг одна сторона
(исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика)
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских,
консультационных, информационных услуг, услуг по обучению,
туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг,
оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41,
44-47, 49, 51 настоящего Кодекса.
Статья 734. Исполнение договора возмездного оказания услуг
Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания
услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично.
Статья 735. Цена услуг
1. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в
порядке, указанные в договоре возмездного оказания услуг.
2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине
заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не
предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания
услуг.
3. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик
возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не
предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания
услуг. (В редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. -
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №
7, 2/828.)
Статья 736. Односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг
1. Заказчик вправе отказаться от договора возмездного оказания
услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов.
2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного
возмещения заказчику убытков.
Статья 737. Правовое регулирование договора возмездного
оказания услуг
Общие положения о подряде (статьи 656-682) и положения о
бытовом подряде (статьи 683-695) применяются к договору возмездного
оказания услуг, если это не противоречит статьям 733-736 настоящего
Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания
услуг.
ГЛАВА 40. Перевозка
Статья 738. Общие положения о перевозке
1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа производится по
договору перевозки.
2. Общие условия перевозки определяются настоящим Кодексом,
транспортными уставами и кодексами, иными актами законодательства и
издаваемыми в соответствии с ними актами республиканских органов
государственного управления.
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами
транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам
определяются соглашением сторон, если настоящим Кодексом,
транспортными уставами и кодексами, иными актами законодательства и
издаваемыми в соответствии с ними актами республиканских органов
государственного управления не установлено иное.
Статья 739. Договор перевозки груза
1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его
уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.
2. Заключение договора перевозки груза подтверждается
составлением транспортной накладной (коносамента или иного документа
на груз, предусмотренного транспортным уставом или кодексом).
Статья 740. Договор перевозки пассажира
1. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется
перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром
багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его
уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за
провоз багажа.
2. Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется
билетом, а сдача пассажиром багажа - багажной квитанцией.
Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке,
предусмотренном транспортными уставами и кодексами.
3. Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном
соответствующим транспортным уставом и кодексом:
1) перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных
условиях;
2) провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах
установленных норм;
3) сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.
Статья 741. Договор фрахтования
По договору фрахтования одна сторона (фрахтовщик) обязуется
предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или
несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.
Порядок заключения договора фрахтования, а также форма
указанного договора устанавливаются транспортными уставами,
кодексами и иным законодательством.
Статья 742. Смешанная перевозка
1. Смешанная перевозка означает перевозку грузов, пассажиров и
багажа по меньшей мере двумя видами транспорта.
2. Смешанная перевозка грузов осуществляется или обеспечивается
экспедитором по договору транспортной экспедиции в порядке,
предусмотренном главой 41 настоящего Кодекса.
3. Смешанная перевозка грузов, пассажиров и багажа по единому
транспортному документу является прямой смешанной перевозкой.
Взаимоотношения перевозчиков в различных видах транспорта, а также
порядок организации прямой смешанной перевозки определяются
транспортными уставами и кодексами и другими актами
законодательства.
Статья 743. Перевозка транспортом общего пользования
1. Перевозка, осуществляемая перевозчиком, признается
перевозкой транспортом общего пользования, если из законодательства
или выданного этому перевозчику разрешения (лицензии) вытекает, что
этот перевозчик обязан осуществлять перевозки грузов, пассажиров и
багажа по обращению любого гражданина или юридического лица.
2. Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки,
признаваемые перевозками транспортом общего пользования, публикуется
в установленном порядке.
3. Договор перевозки транспортом общего пользования является
публичным договором (статья 396).
Статья 744. Провозная плата
1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная
плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено
законодательством.
2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом
общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в
порядке, установленном транспортными уставами, кодексами и иным
законодательством.
3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию
грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по
соглашению сторон.
4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для
перевозки грузы в обеспечение причитающейся ему провозной платы и
других платежей по перевозке (статья 340), если иное не установлено
законодательством или не вытекает из существа обязательства.
5. В случаях, когда в соответствии с законодательством
установлены льготы или преимущества по провозной плате за перевозку
грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы
возмещаются транспортной организации за счет средств
соответствующего бюджета. (В редакции Закона Республики Беларусь от
4 января 2002 г. - Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828.)
Статья 745. Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка
груза
1. Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в
срок, установленный договором перевозки, исправные транспортные
средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего
груза.
Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных
средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза.
2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется перевозчиком или
отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном договором, с
соблюдением положений, установленных законодательством и издаваемыми
в соответствии с ним актами республиканских органов государственного
управления.
3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и
средствами отправителя (получателя) груза, должна производиться в
сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не установлены
законодательством и издаваемыми в соответствии с ним актами
республиканских органов государственного управления.
Статья 746. Срок доставки груза, пассажира и багажа
Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт
назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном
законодательством, а при отсутствии таких сроков - в разумный срок.
Статья 747. Ответственность по обязательствам по перевозке
1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения
обязательств по перевозке стороны несут ответственность,
установленную настоящим Кодексом и иными актами законодательства, а
также соглашением сторон.
2. Соглашения перевозчиков с пассажирами и грузовладельцами об
ограничении или устранении установленной законодательством
ответственности недействительны, за исключением случаев, когда
возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена
законодательством.
Статья 748. Ответственность перевозчика за неподачу
транспортных средств и отправителя за
неиспользование поданных транспортных средств
1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки
груза в соответствии с договором, а отправитель за непредъявление
груза либо неиспользование поданных транспортных средств по иным
причинам несут ответственность, установленную законодательством, а
также соглашением сторон.
2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от
ответственности в случае неподачи транспортных средств либо
неиспользования поданных транспортных средств, если это произошло
вследствие:
1) непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного
характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий;
2) прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных
направлениях, установленного в порядке, предусмотренном
законодательством;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Статья 749. Ответственность перевозчика за задержку
отправления пассажира
1. За задержку отправления транспортного средства, перевозящего
пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в
пункт назначения (за исключением перевозок в транспорте городского и
пригородного сообщения) перевозчик уплачивает пассажиру неустойку в
размере, установленном законодательством, если не докажет, что
задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы,
устранения неисправности транспортного средства, угрожающих жизни и
здоровью пассажира, или иных обстоятельств, не зависящих от
перевозчика.
2. В случае отказа пассажира от перевозки по причине задержки
отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить
пассажиру провозную плату. (В редакции Закона Республики Беларусь от
4 января 2002 г. - Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828.)
Статья 750. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу
и повреждение (порчу) груза или багажа
1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или
багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи
грузополучателю, уполномоченному им лицу или лицу, уполномоченному
на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или
повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело.
2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа,
возмещается перевозчиком:
1) в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа;
2) в случае повреждения (порчи) груза или багажа - в размере
суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности
восстановления поврежденного груза или багажа - в размере его
стоимости;
3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с
объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза
или багажа.
Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены,
указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при
отсутствии счета или указания цены в договоре - исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары.
3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба,
вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или
багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату,
взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или
поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость
груза.
4. Документы о причинах несохранности груза или багажа
(коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные
перевозчиком в одностороннем порядке, в случае спора подлежат оценке
судом наряду с другими документами, удостоверяющими обстоятельства,
которые могут служить основанием для ответственности перевозчика,
отправителя либо получателя груза или багажа.
Статья 751. Претензии и иски по перевозкам грузов
1. До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки
груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке,
предусмотренном законодательством.
2. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем
или грузополучателем в случае полного или частичного отказа
перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика
ответа в тридцатидневный срок.
3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из
перевозки груза, устанавливается в один год с момента, определяемого
в соответствии с законодательством.
Статья 752. Договоры об организации перевозок
1. Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления
систематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные
договоры об организации перевозок.
По договору об организации перевозки грузов перевозчик
обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об
организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие
условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов
для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации
перевозки.
2. Перевозчик при необходимости осуществления систематических
перевозок пассажиров может заключать с гражданами или юридическими
лицами долгосрочные договоры об организации перевозок пассажиров.
Договор об организации перевозок пассажиров заключается в
письменной форме.
В договоре об организации перевозок пассажиров определяются
маршрут, расписание движения, количество рейсов, сроки и другие
условия предоставления транспортных средств для перевозки, порядок
расчетов, а также иные условия организации перевозок. (В редакции
Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. - Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828.)
Статья 753. Договоры между перевозчиками
Между перевозчиками различных видов транспорта могут
заключаться договоры об организации работы по обеспечению перевозок
грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный завоз
(вывоз) грузов и др.).
Порядок заключения таких договоров определяется транспортными
уставами и кодексами, другими актами законодательства.
Статья 754. Ответственность перевозчика за причинение вреда
жизни или здоровью пассажира
Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или
здоровью пассажира, определяется по правилам главы 58 настоящего
Кодекса, если законодательством или договором перевозки не
предусмотрена повышенная ответственность перевозчика.
ГЛАВА 41. Транспортная экспедиция
Статья 755. Договор транспортной экспедиции
1. По договору транспортной экспедиции одна сторона
(экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны
(клиента - грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг,
связанных с перевозкой груза.
Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены
обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и
маршрутом, избранными экспедитором или клиентом, обязанность
экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор
(договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а
также другие обязанности, связанные с перевозкой.
В качестве дополнительных услуг договором транспортной
экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых
для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта
или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей,
проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка,
уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента,
хранение груза, его получение в пункте назначения, а также
выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.
2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда
в соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются
перевозчиком.
3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции
определяются соглашением сторон, если иное не установлено
законодательством.
4. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной
форме.
5. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она
необходима для выполнения его обязанностей.
Статья 756. Ответственность экспедитора по договору
транспортной экспедиции
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и
в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25
настоящего Кодекса.
Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано
ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность
экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по
которым перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.
Статья 757. Документы и другая информация, предоставляемая
экспедитору
1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую
информацию о свойствах груза, условиях его перевозки, а также иную
информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности,
предусмотренной договором транспортной экспедиции.
2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных
недостатках полученной информации, а в случае неполноты информации
запросить у клиента необходимые дополнительные данные.
3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации
экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих
обязанностей до предоставления такой информации.
4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные
экспедитору в связи с нарушением обязанности по предоставлению
информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи.
Статья 758. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом
Если из договора транспортной экспедиции не следует, что
экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор
вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц.
Возложение исполнения обязанности на третье лицо не освобождает
экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение
договора.
Статья 759. Одностороннее расторжение договора экспедиции
Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора
транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону в
разумный срок.
При одностороннем отказе от исполнения договора сторона,
заявившая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные
расторжением договора.
ГЛАВА 42. Заем и кредит
Статья 760. Договор займа
1. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество
других полученных им вещей того же рода и качества.
2. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег
или других вещей.
3. Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом
договора займа на территории Республики Беларусь с соблюдением
правил статей 141, 142 и 298 настоящего Кодекса.
Статья 761. Форма договора займа
1. Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если
его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный
законодательством размер базовой величины, а в случаях, когда
заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.
2. В подтверждение договора займа и его условий может быть
представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий
передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или
определенного количества вещей. (В редакции Закона Республики
Беларусь от 4 января 2003 г. - Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 762. Проценты по договору займа
1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором
займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на
сумму займа в размерах и порядке, определенных договором. При
отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер
определяется существующей в месте жительства заимодавца, а если
заимодавцем является юридическое лицо, - в месте его нахождения
ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день
уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.
2. При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются
ежемесячно до дня возврата суммы займа.
3. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо
не предусмотрено иное, в случаях, когда:
1) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую
установленный законодательством пятидесятикратный размер базовой
величины, и не связан с осуществлением предпринимательской
деятельности хотя бы одной из сторон;
2) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи,
определенные родовыми признаками. (В редакции Закона Республики
Беларусь от 4 января 2003 г. - Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 763. Обязанность заемщика возвратить сумму займа
1. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа
в срок и порядке, которые предусмотрены договором займа.
В случаях, когда срок возврата договором не установлен или
определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена
заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем
требования об этом, если иное не предусмотрено договором.
2. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма
беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты, может быть
возвращена досрочно с согласия заимодавца.
3. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа
считается возвращенной в момент передачи ее заимодавцу или
зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
Статья 764. Последствия нарушения заемщиком договора займа
1. Если иное не предусмотрено законодательством или договором
займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на
эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном
пунктом 1 статьи 366 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна
была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от
уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 762 настоящего
Кодекса.
2. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по
частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока,
установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с
причитающимися процентами.
Статья 765. Оспаривание договора займа
1. Заемщик вправе оспаривать договор займа по его
безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в
действительности не получены им от заимодавца или получены в меньшем
количестве, чем указано в договоре.
2. Если договор займа должен быть совершен в письменной форме
(статья 761), его оспаривание по безденежности путем свидетельских
показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был
заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых
обстоятельств.
3. Если в процессе оспаривания заемщиком договора займа по его
безденежности будет установлено, что деньги или другие вещи в
действительности не были получены от заимодавца, договор займа
считается незаключенным.
Когда деньги или другие вещи в действительности получены
заемщиком от заимодавца в меньшем количестве, договор считается
заключенным на это количество денег или вещей.
Статья 766. Последствия утраты обеспечения обязательства
заемщика
При невыполнении заемщиком предусмотренных договором займа
обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате
обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые
заимодавец не отвечает, заимодавец вправе потребовать от заемщика
досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов,
если иное не предусмотрено договором.
Статья 767. Целевой заем
1. Если договор займа заключен с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем),
заемщик обязан обеспечить возможность осуществления заимодавцем
контроля за целевым использованием суммы займа.
2. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о
целевом использовании суммы займа, а также при нарушении
обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, заимодавец
вправе потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и
уплаты причитающихся процентов, если иное не предусмотрено
договором.
Статья 768. Заем, оформленный векселем или облигацией
К отношениям займа, оформленного векселем или облигацией,
применяются правила настоящей главы постольку, поскольку это не
противоречит законодательству о выпуске и обращении векселей или
облигаций.
Статья 769. Договор государственного займа
К отношениям по займу, по которому заемщиком выступает
Республика Беларусь, или займу, по которому заемщиком выступает
административно-территориальная единица, правила настоящей главы
применяются постольку, поскольку это не противоречит актам
законодательства.
Статья 770. Коммерческий заем
Правила, установленные настоящей главой, распространяются также
на случаи аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки
оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий заем), если иное не
предусмотрено законодательством.
Статья 771. Кредитный договор
1. По кредитному договору банк или иная кредитно-финансовая
организация (кредитодатель) обязуется предоставить денежные средства
(кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
2. К отношениям по кредитному договору применяются правила
настоящей главы с учетом особенностей, установленных
законодательством.
ГЛАВА 43. Финансирование под уступку денежного требования
(факторинг)
Статья 772. Договор финансирования под уступку денежного
требования (факторинг)
1. По договору финансирования под уступку денежного требования
(факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне
(кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и
должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы
денежного обязательства должника с дисконтом (разница между суммой
денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором
кредитору) с переходом прав кредитора на фактора (открытый
факторинг) либо без такого перехода (скрытый факторинг).
2. В качестве фактора может выступать банк или иная кредитная
организация.
3. Договор факторинга может заключаться по поводу как одного
денежного обязательства, так и ряда денежных обязательств, в том
числе и тех, которые могут возникнуть в будущем, в частности,
однородных денежных обязательств по получению оплаты за поставленный
товар.
4. Отношения по факторингу регулируются законодательством.
ГЛАВА 44. Банковский вклад (депозит)
Статья 773. Договор банковского вклада
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона
(вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежную
сумму (вклад, депозит) и обязуется возвратить вкладчику вклад, а
также начисленные на вклад проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных договором.
Отношения по банковскому вкладу регулируются законодательством.
ГЛАВА 45. Банковский счет
Статья 774. Договор текущего банковского счета
По договору текущего банковского счета одна сторона (банк)
обязуется открыть второй стороне (владельцу счета) текущий счет для
хранения ее денежных средств, зачисления на этот счет денежных
средств, поступающих в пользу владельца счета, а также обязуется
выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче
соответствующих денежных средств со счета, а владелец счета
предоставляет банку право использовать временно свободные денежные
средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных
законодательством или договором, а также уплачивает банку
вознаграждение за оказываемые банком услуги.
Отношения по текущему банковскому счету регулируются
законодательством.
ГЛАВА 46. Расчеты
Статья 775. Расчеты
1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными
деньгами (статья 141) или в безналичном порядке, установленном
законодательством.
2. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с
участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской
деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между
этими лицами могут производиться также наличными деньгами в случаях,
предусмотренных законодательством.
3. Безналичные расчеты производятся через банки, в которых
открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из акта
законодательства и не обусловлено используемой формой расчетов.
4. Отношения по расчетам регулируются законодательством.
ГЛАВА 47. Хранение
§ 1. Общие положения о хранении
Статья 776. Договор хранения
1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется
хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности.
2. В договоре хранения, в котором хранителем является
коммерческая организация либо некоммерческая организация,
осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей
профессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может
быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от
поклажедателя в предусмотренный договором срок.
Статья 777. Форма договора хранения
1. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме в
случаях, указанных в статье 162 настоящего Кодекса. При этом для
договора хранения между гражданами (подпункт 2 части первой статьи
162) соблюдение письменной формы требуется, если стоимость
передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз
установленный законодательством размер базовой величины.
Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя
принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме
независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи,
передаваемой на хранение.
Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах
(пожар, стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и
т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.
2. Простая письменная форма договора хранения считается
соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем
путем выдачи поклажедателю:
1) сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного
документа, подписанного хранителем;
2) номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего
прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей
на хранение предусмотрена законодательством либо обычна для данного
вида хранения.
3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не
лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае
спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной
хранителем. (В редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2003
г. - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003
г., № 8, 2/932.)
Статья 778. Исполнение обязанности принять вещь на хранение
1. Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязанность
принять вещь на хранение (пункт 2 статьи 776), не вправе требовать
передачи ему этой вещи на хранение.
Однако поклажедатель, не передавший вещь на хранение в
предусмотренный договором срок, несет ответственность перед
хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся
хранением, если иное не предусмотрено законодательством или
договором хранения. Поклажедатель освобождается от этой
ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в
разумный срок.
2. Если иное не предусмотрено договором, хранитель
освобождается от обязанности принять вещь на хранение в случаях,
когда в обусловленный договором срок вещь не будет передана ему на
хранение.
Статья 779. Срок хранения
1. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного
договором хранения срока.
2. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть
определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до
востребования ее поклажедателем.
3. Если срок хранения определен моментом востребования вещи
поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных
обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя
взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.
Неисполнение поклажедателем этой обязанности влечет последствия,
предусмотренные статьей 789 настоящего Кодекса.
Статья 780. Хранение вещей с обезличением
В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые
на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами
того же рода и качества других поклажедателей (хранение с
обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное
сторонами количество вещей того же рода и качества.
Статья 781. Обязанность хранителя обеспечить сохранность вещи
1. Хранитель обязан принять все предусмотренные договором меры
для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи.
При отсутствии в договоре хранения условий о таких мерах или
неполноте этих условий хранитель должен принять для сохранения вещи
также меры, соответствующие существу обязательства, в том числе
свойствам переданной на хранение вещи, если только необходимость
принятия этих мер не исключена договором.
2. Хранитель во всяком случае должен принять для сохранения
переданной ему вещи меры, обязательность которых предусмотрена
законодательством или в установленном им порядке (противопожарные,
санитарные, охранные и т.п.).
3. Если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан
заботиться о принятой на хранение вещи не менее, чем о своих вещах.
Статья 782. Пользование вещью, переданной на хранение
Хранитель не вправе без согласия поклажедателя пользоваться
переданной на хранение вещью, а равно предоставлять возможность
пользования ею третьим лицам, за исключением случаев, когда
пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности
и не противоречит договору.
Статья 783. Изменение условий хранения
1. При необходимости изменения условий хранения вещи,
предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно
уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа.
Если изменение условий хранения необходимо для устранения
опасности утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель вправе
изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа
поклажедателя.
2. Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи,
либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не
позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия
мер со стороны поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе
самостоятельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в
месте хранения. Если указанные обстоятельства возникли по причинам,
за которые хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих
расходов по продаже за счет покупной цены.
Статья 784. Хранение вещей с опасными свойствами
1. Вещи, легко воспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще
опасные по своей природе, если поклажедатель при их сдаче на
хранение не предупредил хранителя об этих свойствах, могут быть в
любое время обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения
поклажедателю убытков. Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные
в связи с хранением таких вещей хранителю и третьим лицам.
При передаче вещей с опасными свойствами на хранение
профессиональному хранителю правила, изложенные в части первой
настоящего пункта, применяются в случае, когда такие вещи были сданы
на хранение под неправильным наименованием и хранитель при их
принятии не мог путем наружного осмотра удостовериться в их опасных
свойствах.
При возмездном хранении в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом, уплаченное за хранение вещей вознаграждение не
возвращается, а если оно не было уплачено, хранитель может взыскать
его полностью.
2. Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя
вещи, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, стали,
несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих
либо для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не
позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их
забрать либо он не выполняет этого требования, эти вещи могут быть
обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю
убытков. Поклажедатель не несет в таком случае ответственности перед
хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в связи с
хранением этих вещей.
Статья 785. Передача вещи на хранение третьему лицу
Если договором хранения не предусмотрено иное, хранитель не
вправе без согласия поклажедателя передавать вещь на хранение
третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому
силою обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности
получить его согласие.
О передаче вещи на хранение третьему лицу хранитель обязан
незамедлительно уведомить поклажедателя.
При передаче вещи на хранение третьему лицу условия договора
между поклажедателем и первоначальным хранителем сохраняют силу и
последний отвечает за действия третьего лица, которому он передал
вещь на хранение, как за свои собственные.
Статья 786. Вознаграждение за хранение
1. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по
окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по
периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по
истечении каждого периода.
2. При просрочке уплаты вознаграждения за хранение более чем на
половину периода, за который оно должно быть уплачено, хранитель
вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от
поклажедателя немедленно забрать сданную на хранение вещь.
3. Если хранение прекращается до истечения обусловленного срока
по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право
на соразмерную часть вознаграждения, а в случае, предусмотренном
пунктом 1 статьи 784 настоящего Кодекса, - на всю сумму
вознаграждения.
Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за
которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за
хранение, а полученную в счет этого вознаграждения сумму должен
вернуть поклажедателю.
4. Если по истечении срока хранения находящаяся на хранении
вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю
соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи. Это правило
применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до
истечения срока хранения.
5. Правила настоящей статьи применяются, если договором
хранения не предусмотрено иное.
Статья 787. Возмещение расходов на хранение
1. Если иное не предусмотрено договором хранения, расходы
хранителя на хранение вещи включаются в вознаграждение за хранение.
2. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить
хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи,
если законодательством или договором не предусмотрено иное.
Статья 788. Чрезвычайные расходы на хранение
1. Расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы
такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении
договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются хранителю,
если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их
впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством или договором.
2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы хранитель
обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Если
поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный
хранителем, или в течение нормально необходимого для ответа времени,
считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.
В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на
хранение, не получив от поклажедателя предварительного согласия на
эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и
поклажедатель впоследствии не одобрил их, хранитель может требовать
возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог
быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены.
3. Если иное не предусмотрено договором, чрезвычайные расходы
возмещаются сверх вознаграждения за хранение.
Статья 789. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно
1. По истечении обусловленного срока хранения или срока,
предоставленного хранителем для обратного получения вещи на
основании пункта 3 статьи 779 настоящего Кодекса, поклажедатель
обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь.
2. При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять
обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении
от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено
договором, после письменного предупреждения поклажедателя
самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а
если стоимость вещи по оценке превышает в сто раз установленный
законодательством размер базовой величины, - продать ее с аукциона в
порядке, предусмотренном статьями 417-419 настоящего Кодекса.
Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за
вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на
продажу вещи. (В редакции Закона Республики Беларусь от 4 января
2003 г. - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 790. Обязанность хранителя возвратить вещь
1. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу,
указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была
передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с
обезличением (статья 780).
2. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в
каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного
ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее
естественных свойств.
3. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать
плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не
предусмотрено договором.
Статья 791. Основания ответственности хранителя
1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение
вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей
372 настоящего Кодекса. Профессиональный хранитель отвечает за
утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что
утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой
силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на
хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла
или грубой неосторожности поклажедателя.
2. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение
вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти
вещи обратно (пункт 1 статьи 789), хранитель отвечает лишь при
наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.
Статья 792. Размер ответственности хранителя
1. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или
повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей
364 настоящего Кодекса, если законодательством или договором не
предусмотрено иное.
2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю
утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:
1) за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных
или недостающих вещей;
2) за повреждение вещей - в размере суммы, на которую
понизилась их стоимость.
3. В случаях, когда в результате повреждения, за которое
хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не
может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель
вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения
стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не
предусмотрено законодательством или договором хранения.
Статья 793. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные
свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь
на хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.
Статья 794. Прекращение обязательства хранения по требованию
поклажедателя
Хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить
принятую на хранение вещь, хотя предусмотренный договором срок ее
хранения еще и не окончился.
Статья 795. Применение общих положений о хранении к отдельным
его видам
Общие положения о хранении (статьи 776-794) применяются к
отдельным его видам, если правилами об отдельных видах хранения,
содержащимися в статьях 797-816 настоящего Кодекса и других актах
законодательства, не установлено иное.
Статья 796. Хранение в силу акта законодательства
Правила настоящей главы соответственно применяются к
обязательствам хранения, возникающим в силу акта законодательства,
если законодательством не установлены иные правила.
§ 2. Хранение на товарном складе
Статья 797. Договор складского хранения
1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель)
обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему
товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в
сохранности.
Товарным складом признается организация, осуществляющая в
качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и
оказывающая связанные с хранением услуги.
2. Письменная форма договора складского хранения считается
соблюденной, если его заключение и принятие товара на склад
удостоверены складским документом (статья 802).
Статья 798. Хранение товаров складом общего пользования
1. Товарный склад признается складом общего пользования, если
из законодательства или выданного этой коммерческой организации
разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана принимать товары на
хранение от любого товаровладельца.
2. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом
общего пользования, признается публичным договором (статья 396).
Статья 799. Проверка товаров при их приеме товарным складом и
во время хранения
1. Если иное не предусмотрено договором хранения, товарный
склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произвести
осмотр товаров и определить их количество (число единиц или товарных
мест либо меру, вес, объем) и внешнее состояние.
2. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во время
хранения возможность осматривать товары или их образцы, если
хранение осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать
меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров.
Статья 800. Изменение условий хранения и состояния товаров
1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров
требуется изменить условия их хранения, товарный склад вправе
принять требуемые меры самостоятельно. Однако он обязан уведомить
товаровладельца о принятых мерах, если требовалось существенно
изменить условия хранения товаров, предусмотренные договором
складского хранения.
2. При обнаружении во время хранения повреждений товара,
выходящих за пределы согласованных в договоре складского хранения
или обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан
незамедлительно составить об этом акт и в тот же день известить
товаровладельца.
Статья 801. Проверка количества и состояния товара при
возвращении его товаровладельцу
1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать
при возвращении товара его осмотра и проверки его количества.
Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара или
проверки его количества.
2. Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не
был ими совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или
повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть
сделано складу письменно при получении товара, а в отношении
недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при
обычном способе принятия товара, - в течение трех дней по его
получении.
При отсутствии заявления товаровладельца, указанного в части
первой настоящего пункта, считается, поскольку не доказано иное, что
товар возвращен складом в соответствии с условиями договора
складского хранения.
Статья 802. Складские документы
1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товаров на
хранение один из следующих складских документов:
1) двойное складское свидетельство;
2) простое складское свидетельство;
3) складскую квитанцию.
2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей -
складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта),
которые могут быть отделены одно от другого.
3. Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и
простое складское свидетельство являются ценными бумагами.
4. Товар, принятый на хранение по двойному или простому
складскому свидетельству, может быть в течение его хранения
предметом залога путем соответствующего свидетельства.
Статья 803. Двойное складское свидетельство
1. В каждой части двойного складского свидетельства должны быть
одинаково указаны:
1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего
товар на хранение;
2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от
которого принят товар на хранение, а также место нахождения (место
жительства) товаровладельца;
4) наименование и количество принятого на хранение товара -
число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;
5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок
устанавливается, либо указание, что товар принят на хранение до
востребования;
6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании
которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;
7) дата выдачи складского свидетельства.
Обе части двойного складского свидетельства должны иметь
идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.
2. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи,
не является двойным складским свидетельством.
Статья 804. Права держателей складского и залогового
свидетельств
1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право
распоряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.
2. Держатель складского свидетельства, отделенного от
залогового свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может
взять его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому
свидетельству.
3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель
складского свидетельства, имеет право залога на товар в размере
выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему.
При залоге товара об этом делается отметка на складском
свидетельстве.
Статья 805. Передача складского и залогового свидетельств
Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут
передаваться вместе или порознь по передаточным надписям.
Статья 806. Выдача товара по двойному складскому
свидетельству
1. Товарный склад выдает товар держателю складского и
залогового свидетельств (двойного складского свидетельства) не иначе
как в обмен на оба эти свидетельства вместе.
2. Держателю складского свидетельства, который не имеет
залогового свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар
выдается складом не иначе как в обмен на складское свидетельство и
при условии представления вместе с ним квитанции об уплате всей
суммы долга по залоговому свидетельству.
3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи
выдавший товар держателю складского свидетельства, не имеющему
залогового свидетельства и не внесшему сумму долга по нему, несет
ответственность перед держателем залогового свидетельства за платеж
всей обеспеченной по нему суммы.
4. Держатель складского и залогового свидетельств вправе
требовать выдачи товара по частям. При этом в обмен на
первоначальные свидетельства ему выдаются новые свидетельства на
товары, оставшиеся на складе.
Статья 807. Простое складское свидетельство
1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения,
предусмотренные подпунктами 1, 2, 4-7 пункта 1 статьи 803 настоящего
Кодекса, а также указание на то, что оно выдано на предъявителя.
3. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи,
не является простым складским свидетельством.
Статья 808. Хранение вещей с правом распоряжения ими
Если из законодательства или договора следует, что товарный
склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, то к
отношениям сторон применяются правила главы 42 настоящего Кодекса о
займе, однако время и место возврата товаров определяются правилами
настоящей главы.
§ 3. Специальные виды хранения
Статья 809. Хранение в ломбарде
1. Договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину,
признается публичным договором (статья 396).
2. Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей
ломбардом поклажедателю именной сохранной квитанции.
3. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по
соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и
качества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их
принятия на хранение.
4. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой
счет принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки,
произведенной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Статья 810. Невостребованные из ломбарда вещи
1. Если вещь, сданная на хранение в ломбард, не востребована
поклажедателем в обусловленный соглашением с ломбардом срок, ломбард
обязан хранить ее в течение двух месяцев с взиманием за это платы,
предусмотренной договором хранения. По истечении этого срока
невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 339 настоящего Кодекса.
2. Из суммы, вырученной от продажи невостребованной вещи,
погашаются плата за ее хранение и иные причитающиеся ломбарду
платежи. Остаток суммы возвращается ломбардом поклажедателю.
Статья 811. Хранение ценностей в банке
1. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные
металлы и камни, иные драгоценные вещи и ценности, в том числе
документы.
2. Договор хранения ценностей в банке оформляется выдачей
банком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление
которого является основанием для выдачи хранимых ценностей
поклажедателю.
Статья 812. Хранение ценностей в индивидуальном банковском
сейфе
1. Договором хранения ценностей в банке может быть
предусмотрено их хранение с использованием поклажедателем (клиентом)
или с предоставлением ему охраняемого банком индивидуального
банковского сейфа (ячейки сейфа, изолированного помещения в банке).
По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском
сейфе клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф
и изымать их из сейфа, для чего ему должны быть выданы ключ от
сейфа, карточка, позволяющая идентифицировать клиента, либо иной
знак или документ, удостоверяющий право клиента на доступ к сейфу и
его содержимому.
Условиями договора может быть предусмотрено право клиента
работать в банке с ценностями, хранимыми в индивидуальном сейфе.
2. По договору хранения ценностей в банке с использованием
клиентом индивидуального банковского сейфа банк принимает от клиента
ценности, которые должны храниться в сейфе, осуществляет контроль за
их помещением клиентом в сейф и изъятием из сейфа и после изъятия
возвращает их клиенту.
3. По договору хранения ценностей в банке с предоставлением
клиенту индивидуального банковского сейфа банк обеспечивает клиенту
возможность помещения ценностей в сейф и изъятия их из сейфа вне
чьего-либо контроля, в том числе и контроля со стороны банка.
Банк обязан осуществлять контроль за доступом в помещение, где
находится предоставленный клиенту сейф.
Если договором хранения ценностей в банке с предоставлением
клиенту индивидуального банковского сейфа не предусмотрено иное,
банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого
сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к
сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным
вследствие непреодолимой силы.
4. К договору о предоставлении банковского сейфа в пользование
другому лицу без ответственности банка за содержимое сейфа
применяются правила настоящего Кодекса (глава 34) и иных актов
законодательства о договоре аренды.
Статья 813. Хранение в камерах хранения транспортных
организаций
1. Находящиеся в ведении транспортных организаций общего
пользования камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи
пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных
документов. Договор хранения вещей в камерах хранения транспортных
организаций признается публичным договором (статья 396).
2. В подтверждение принятия вещи на хранение в камеру хранения
(кроме автоматических камер) поклажедателю выдается квитанция или
номерной жетон. В случае утраты квитанции или номерного жетона
сданная в камеру хранения вещь выдается поклажедателю по
представлении доказательств принадлежности ему этой вещи.
3. Срок, в течение которого камера хранения обязана хранить
вещи, определяется актами республиканских органов государственного
управления, изданными в соответствии с частью второй пункта 2 статьи
738 настоящего Кодекса, если соглашением сторон не установлен более
длительный срок. Вещи, не востребованные в указанные сроки, камера
хранения обязана хранить еще в течение тридцати дней. По истечении
этого срока невостребованные вещи могут быть проданы в порядке,
предусмотренном пунктом 2 статьи 789 настоящего Кодекса.
4. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или
повреждения вещей, сданных в камеру хранения, в пределах суммы их
оценки поклажедателем при сдаче на хранение подлежат возмещению
хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления
требования об их возмещении.
Статья 814. Хранение в гардеробах организаций
1. Хранение в гардеробах организаций предполагается
безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным
очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение.
Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того,
осуществляется хранение возмездно или безвозмездно, обязан принять
для обеспечения сохранности вещи все меры, предусмотренные пунктами
1 и 2 статьи 781 настоящего Кодекса.
2. Правила настоящей статьи применяются также к хранению
верхней одежды, головных уборов и иных подобных вещей, оставляемых
без сдачи их на хранение гражданами в местах, отведенных для этих
целей в организациях и средствах транспорта.
Статья 815. Хранение в гостинице
1. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том
соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату,
недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за
исключением денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других
драгоценных вещей.
Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам
гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином
предназначенном для этого месте.
2. Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей,
ценных бумаг и других драгоценных вещей постояльца при условии, если
они были приняты гостиницей на хранение либо были помещены
постояльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф
независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином
помещении гостиницы. Гостиница освобождается от ответственности за
несохранность содержимого такого сейфа, если докажет, что по
условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был
невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
3. Постоялец, обнаруживший утрату, недостачу или повреждение
своих вещей, обязан без промедления заявить об этом гостинице. В
противном случае гостиница освобождается от ответственности за
несохранность вещей.
4. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не принимает
на себя ответственности за несохранность вещей постояльцев, не
освобождает ее от ответственности.
5. Гостиница освобождается от ответственности за утрату,
недостачу или повреждение вещей постояльца, если они произошли по
его вине.
6. Правила настоящей статьи соответственно применяются в
отношении хранения вещей граждан в мотелях, домах отдыха,
пансионатах, санаториях, банях и других подобных организациях.
Статья 816. Хранение вещей, являющихся предметом спора
(секвестр)
1. По договору о секвестре двое или несколько лиц, между
которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему
лицу, принимающему на себя обязанность по разрешении спора
возвратить вещь тому лицу, которому она будет присуждена по решению
суда либо по соглашению всех спорящих лиц (договорный секвестр).
2. Вещь, являющаяся предметом спора между двумя или несколькими
лицами, может быть передана на хранение в порядке секвестра по
решению суда (судебный секвестр).
Хранителем по судебному секвестру может быть как лицо,
назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию
спорящих сторон. В обоих случаях требуется согласие хранителя, если
законодательством не установлено иное.
3. На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как
движимые, так и недвижимые вещи.
4. Хранитель, осуществляющий хранение вещи в порядке секвестра,
имеет право на вознаграждение за счет спорящих сторон, если
договором или решением суда, которым установлен секвестр, не
предусмотрено иное.
ГЛАВА 48. Страхование
Статья 817. Добровольное и обязательное страхование
1. Страхование осуществляется на основании договоров
страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).
2. В случаях, когда законодательством на указанныx в нем лиц
возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь,
здоровье других лиц, свое имущество либо свою гражданскую
ответственность перед другими лицами (обязательное страхование),
страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии
с правилами настоящей главы, законами о страховании и иными актами
законодательства о страховании.
Добровольное страхование осуществляется путем заключения
договоров по соглашению сторон в соответствии с законодательством.
3. Законодательством могут быть предусмотрены случаи
обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за
счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета
(обязательное государственное страхование).
Статья 818. Интересы, страхование которых не допускается
1. Страхование противоправных интересов не допускается.
2. Не допускается страхование убытков от участия в играх,
лотереях и пари.
3. Не допускается страхование расходов, к которым лицо может
быть принуждено в целях освобождения заложников.
4. Не допускается страхование доходов от участия в
хозяйственных обществах и товариществах, процентов по ценным
бумагам, прибылей от инвестиций и других доходов, имеющих
аналогичную природу.
5. Условия договоров страхования, противоречащие пунктам 1-4
настоящей статьи, ничтожны.
Статья 819. Договор страхования
1. По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу
(выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор,
причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по
договору интересам в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы), а другая сторона (страхователь) обязуется
уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую
премию).
2. По договору страхования могут быть, в частности,
застрахованы:
1) риск причинения вреда жизни или здоровью страхователя либо
другого названного в договоре гражданина, а также достижение ими
определенного возраста или наступление в их жизни иного
предусмотренного договором страхового случая (статья 820) - личное
страхование;
2) риск утраты (гибели) или повреждения имущества, находящегося
во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного
названного в договоре выгодоприобретателя (статья 821), либо ущерба
их имущественным правам, в том числе риск убытков от
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой
деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам
(статья 822) - имущественное страхование;
3) риск ответственности по обязательствам, возникшим в случае
причинения страхователем вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц (статья 823), или ответственности по договору (статья 824) -
страхование ответственности.
Статья 820. Договор личного страхования
1. По договору личного страхования страховщик обязуется за
обусловленный договором страховой взнос (страховую премию),
уплачиваемый страхователем, выплатить единовременно или выплачивать
периодически страховое обеспечение в пределах обусловленной
договором страховой суммы в случае причинения вреда жизни или
здоровью самого страхователя или иного застрахованного лица либо
достижения ими определенного возраста или наступления в их жизни
иного предусмотренного договором события (страхового случая).
2. Договор личного страхования считается заключенным в пользу
застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве
выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица,
застрахованного по договору, в котором не назван иной
выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники
застрахованного лица.
Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося
застрахованным лицом, в том числе в пользу не являющегося
застрахованным лицом страхователя, может быть заключен лишь с
письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого
согласия договор может быть признан недействительным по иску
застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по иску его
наследников.
Статья 821. Страхование имущества
1. Имущество может быть застраховано по договору страхования в
пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении
этого имущества.
2. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у
страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении
застрахованного имущества, недействителен.
3. Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя
может быть заключен без указания имени или наименования
выгодоприобретателя.
При заключении такого договора страхователю выдается страховой
полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или
выгодоприобретателем прав по такому договору необходимо
представление этого полиса страховщику.
Статья 822. Страхование предпринимательского риска
1. По договору страхования предпринимательского риска может
быть застрахован предпринимательский риск только самого страхователя
и только в его пользу.
2. Договор страхования предпринимательского риска лица, не
занимающегося предпринимательской деятельностью, ничтожен.
Договор страхования предпринимательского риска в пользу лица,
не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу
страхователя.
Статья 823. Страхование ответственности за причинение вреда
1. По договору страхования ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц, может быть застрахована ответственность самого
страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может
быть возложена.
2. Лицо, ответственность которого за причинение вреда
застрахована, должно быть названо в договоре страхования, а если
лицо не названо, считается застрахованной ответственность самого
страхователя.
3. Договор страхования ответственности за причинение вреда
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу
страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
4. В случае, когда ответственность за причинение вреда
застрахована в силу того, что ее страхование обязательно, а также в
других случаях, предусмотренных законодательством или договором
страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается
заключенным договор страхования, вправе предъявить требование о
возмещении вреда в пределах страховой суммы.
Статья 824. Страхование ответственности по договору
1. Страхование ответственности за нарушение договора
допускается в случаях, предусмотренных законодательством.
2. По договору страхования ответственности за нарушение
договора может быть застрахована только ответственность самого
страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому
требованию, ничтожен.
3. Ответственность за нарушение договора считается
застрахованной в пользу стороны, перед которой по условиям этого
договора страхователь должен нести соответствующую ответственность,
- выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в
пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
Статья 825. Обязательное страхование
1. Законодательными актами на указанных в них лиц может быть
возложена обязанность страховать:
1) жизнь, здоровье или имущество других определенных в
законодательстве лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью
или имуществу;
2) риск своей гражданской ответственности, которая может
наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц либо вследствие нарушения договоров с другими лицами.
2. Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть
возложена на гражданина по законодательству.
3. В случаях, предусмотренных законодательными актами, и (или)
в установленном ими порядке на юридических лиц, имеющих в
хозяйственном ведении или в оперативном управлении имущество,
являющееся республиканской или коммунальной собственностью, может
быть возложена обязанность страховать это имущество.
4. В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из
законодательства, а основана на договоре, в том числе обязанность
страхования имущества - на договоре с владельцем имущества или на
учредительных документах юридического лица, являющегося
собственником имущества, такое страхование не является обязательным
в смысле настоящей статьи и не влечет последствий, предусмотренных
статьей 827 настоящего Кодекса.
Статья 826. Осуществление обязательного страхования
1. Обязательное страхование осуществляется путем заключения со
страховщиком договора страхования лицом, на которое законодательными
актами возложена обязанность такого страхования (страхователем).
2. Обязательное страхование осуществляется за счет
страхователя.
3. Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от
которых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры
страховых сумм определяются законодательными актами, а в случае,
предусмотренном пунктом 3 статьи 825 настоящего Кодекса, -
законодательными актами или в установленном ими порядке.
Статья 827. Последствия нарушения законодательства об
обязательном страховании
1. Лицо, в пользу которого в соответствии с законодательными
актами должно быть осуществлено обязательное страхование, вправе,
если ему известно, что страхование не осуществлено, потребовать в
судебном порядке его осуществления лицом, на которое возложена
обязанность страхования.
2. Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не
осуществило его или заключило договор страхования на условиях,
ухудшающих положение выгодоприобретателя по сравнению с условиями,
определенными законодательством, оно при наступлении страхового
случая несет ответственность перед выгодоприобретателем на тех же
условиях, на каких должно было бы быть выплачено страховое
возмещение при надлежащем страховании.
3. Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое
возложена обязанность страхования в связи с тем, что оно не
выполнило эту обязанность либо выполнило ее ненадлежащим образом,
взыскиваются по иску органов, осуществляющих надзор за страховой
деятельностью в доход Республики Беларусь с начислением на эти суммы
процентов в соответствии со статьей 366 настоящего Кодекса.
Статья 828. Страховщик
1. В качестве страховщиков договоры страхования могут заключать
юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление
страхования соответствующего вида.
2. Требования, которым должны отвечать страховщики, порядок
лицензирования их деятельности и осуществления государственного
надзора за их деятельностью определяются законодательством.
Статья 829. Выполнение обязанностей по договору страхования
страхователем и выгодоприобретателем
1. Заключение договора страхования в пользу
выгодоприобретателя, в том числе и тогда, когда им является
застрахованное лицо, не освобождает страхователя от выполнения
обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности, лежащие на страхователе,
выполнены лицом, в пользу которого заключен договор.
2. Страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя, в том
числе и тогда, когда выгодоприобретателем является застрахованное
лицо, выполнения обязанностей по договору страхования, включая
обязанности, лежащие на страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении выгодоприобретателем требования о выплате страхового
возмещения либо страхового обеспечения. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет выгодоприобретатель.
Статья 830. Форма договора страхования
1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность
договора страхования, за исключением договора обязательного
государственного страхования (статья 859).
2. Договор страхования может быть заключен путем составления
одного документа (пункт 2 статьи 404) либо вручения страховщиком
страхователю на основании его письменного или устного заявления
страхового полиса (свидетельства, сертификата и т.п.), подписанного
страховщиком. В последнем случае согласие страхователя заключить
договор на предложенных страховщиком условиях подтверждается
принятием от страховщика указанных документов.
3. Страховщик при заключении договора страхования вправе
применять разработанные им или объединением страховщиков по
согласованию с органом, осуществляющим надзор за страховой
деятельностью, стандартные формы договора страхования (страхового
полиса) по отдельным видам страхования.
Статья 831. Страхование по генеральному полису
1. Систематическое страхование разных партий однородного
имущества (товаров, грузов и т.п.) на сходных условиях в течение
определенного срока может по соглашению страхователя со страховщиком
осуществляться на основании одного договора страхования -
генерального полиса.
2. Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества,
подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а
если он не предусмотрен, - немедленно по их получении. Страхователь
не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения
таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
страховщиком, уже миновала.
3. По требованию страхователя страховщик обязан выдавать
страховые полисы по отдельным партиям имущества, подпадающим под
действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса
генеральному полису предпочтение отдается страховому полису.
Статья 832. Существенные условия договора страхования
1. При заключении договора имущественного страхования или
страхования ответственности между страхователем и страховщиком
должно быть достигнуто соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе,
являющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления которого
осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сумме страхового взноса и сроках его уплаты;
5) о сроке действия договора.
2. При заключении договора личного страхования между
страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни
застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сумме страхового взноса и сроках его уплаты;
5) о сроке действия договора.
3. При заключении договора страхования между страхователем и
страховщиком, если страхователем выступает гражданин, кроме
существенных условий, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, должно быть достигнуто соглашение:
1) об основаниях расторжения договора ранее установленного
срока;
2) о порядке возврата страхователю страхового взноса в случае
неисполнения обязательства или расторжения договора ранее
установленного срока;
3) об ответственности за неисполнение обязательства. (В
редакции Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. -
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 128, 2/897.)
Статья 833. Определение условий договора страхования в правилах
страхования
1. Условия, на которых заключается договор страхования, могут
быть определены в стандартных правилах страхования соответствующего
вида, принятых, одобренных или утвержденных страховщиком либо
объединением страховщиков (правилах страхования).
2. Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные
в текст договора страхования (полиса), обязательны для страхователя
либо выгодоприобретателя, если в договоре (страховом полисе) прямо
указывается на применение таких правил и сами правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной
стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение
страхователю при заключении договора правил страхования должно быть
удостоверено записью в договоре.
Статья 834. Сведения, предоставляемые страхователем при
заключении договора
1. При заключении договора страхования страхователь обязан
сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны
быть известны страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
определенно оговоренные страховщиком в стандартной форме договора
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
2. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов
страхователя на какие-либо вопросы страховщика, страховщик не может
впоследствии требовать расторжения договора либо признания его
недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены страхователем.
3. Если после заключения договора будет установлено, что
страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 180 настоящего
Кодекса.
Требование страховщика о признании договора страхования
недействительным не подлежит удовлетворению, если обстоятельства, о
которых умолчал страхователь, уже отпали.
Статья 835. Право страховщика на оценку страхового риска
1. При заключении договора страхования имущества страховщик
вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а при необходимости
назначить экспертизу в целях установления его действительной
стоимости.
2. При заключении договора личного страхования страховщик
вправе произвести обследование страхуемого лица для оценки
фактического состояния его здоровья.
3. Оценка страхового риска страховщиком на основании настоящей
статьи необязательна для страхователя, который вправе доказывать
иное.
Статья 836. Тайна сведений о страховании
Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате
своей профессиональной деятельности сведения о страхователе,
застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а
также об имущественном положении этих лиц, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. За нарушение тайны сведений о
страховании страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в соответствии с
правилами, предусмотренными статьей 140 или статьей 151 настоящего
Кодекса.
Статья 837. Страховая сумма
1. Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по договору имущественного страхования или
страховое обеспечение по договору личного страхования (страховая
сумма), определяется соглашением страхователя со страховщиком в
соответствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей.
2. При страховании имущества или предпринимательского риска,
если договором не предусмотрено иное, страховая сумма не должна
превышать их действительной стоимости (страховой стоимости). Такой
стоимостью считается:
1) для имущества - его действительная стоимость в месте его
нахождения в день заключения договора страхования;
2) для предпринимательского риска - убытки от
предпринимательской деятельности, которые страхователь понес бы при
наступлении страхового случая.
3. В договорах личного страхования и договорах страхования
гражданской ответственности страховая сумма определяется сторонами
по их усмотрению.
Статья 838. Оспаривание страховой стоимости имущества
Страховая стоимость имущества, указанная в договоре
страхования, не может быть впоследствии оспорена, за исключением
случая, когда страховщик, не воспользовавшийся до заключения
договора своим правом на оценку страхового риска (пункт 1 статьи
835), был умышленно введен в заблуждение относительно этой
стоимости.
Статья 839. Неполное имущественное страхование
Если в договоре страхования имущества или предпринимательского
риска страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
страхователю (выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости. Если страхование производится по системе первого риска,
то страховое возмещение выплачивается в размере полной стоимости
погибшего имущества или причиненных убытков от предпринимательской
деятельности, но не более страховой суммы. (В редакции Закона
Республики Беларусь от 4 января 2002 г. - Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828.)
Статья 840. Дополнительное имущественное страхование
1. В случае, когда имущество или предпринимательский риск
застрахованы лишь в части страховой стоимости, страхователь
(выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование,
в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая
сумма по всем договорам страхования не превышала страховой
стоимости.
2. Несоблюдение положений пункта 1 настоящей статьи влечет
последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 841 настоящего
Кодекса.
Статья 841. Последствия страхования сверх страховой стоимости
1. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования
имущества или предпринимательского риска, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом
случае не подлежит.
2. Если в соответствии с договором страхования страховая премия
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, она внесена не полностью,
оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
3. Если завышение страховой суммы в договоре страхования
явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе
требовать признания договора недействительным и возмещения
причиненных ему в связи с этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от страхователя страховой премии.
4. Правила, предусмотренные в пунктах 1-3 настоящей статьи,
соответственно применяются и в том случае, когда страховая сумма
превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того
же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование).
Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае
каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования.
Статья 842. Имущественное страхование от разных страховых
рисков
1. Имущество и предпринимательский риск могут быть застрахованы
от разных страховых рисков как по одному, так и по отдельным
договорам страхования, в том числе по договорам с разными
страховщиками.
В этих случаях допускается превышение размера общей страховой
суммы по всем договорам над страховой стоимостью.
2. Если из двух или нескольких договоров, заключенных в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вытекает обязанность
страховщиков выплатить страховое возмещение за одни и те же
последствия наступления одного и того же страхового случая, к таким
договорам в соответствующей части применяются правила,
предусмотренные пунктом 4 статьи 841 настоящего Кодекса.
Статья 843. Сострахование
Объект страхования может быть застрахован по одному договору
совместно несколькими страховщиками (сострахование). Если в таком
договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков,
они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за
выплату страхового возмещения или страхового обеспечения.
Статья 844. Страховой взнос (страховая премия)
1. Страховой взнос (страховая премия) является платой за
страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в
порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
2. При определении размера страхового взноса, подлежащего
уплате по договору страхования, стороны могут применять
разработанные страховщиком и согласованные с органом
государственного надзора за страховой деятельностью страховые
тарифы, определяющие страховой взнос с единицы страховой суммы, с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, если
законодательством не установлено иное.
3. Если договором страхования предусмотрена рассрочка внесения
страховых взносов, в нем могут быть определены последствия неуплаты
очередного страхового взноса в установленный срок.
4. Если страховой случай наступил до уплаты очередного
страхового взноса, внесение которого просрочено, страховщик вправе
при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
или страхового обеспечения зачесть сумму просроченного страхового
взноса.
Статья 845. Замена застрахованного лица
1. В случае, когда по договору страхования ответственности за
причинение вреда (статья 823) застрахована ответственность лица,
иного, чем страхователь, последний вправе, поскольку иное не
предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового
случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом
страховщика.
2. Застрахованное лицо, названное в договоре личного
страхования, может быть заменено другим лицом лишь с согласия самого
застрахованного лица и страховщика.
Статья 846. Замена выгодоприобретателя
Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
страховщика. Замена выгодоприобретателя по договору личного
страхования, назначенного с согласия застрахованного лица (пункт 2
статьи 820), допускается лишь с согласия этого лица.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору
страхования или предъявил страховщику требование о выплате
страхового возмещения или страховой суммы.
Статья 847. Начало действия договора страхования
1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное,
вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее
взноса.
2. Страхование, обусловленное договором, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования
в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия
страхования.
Статья 848. Досрочное прекращение договора страхования
1. Договор страхования прекращается до окончания срока, на
который он был заключен, если после вступления его в силу
возможность наступления страхового случая отпала и страхование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
1) гибель застрахованного имущества по причинам, иным, чем
наступление страхового случая;
2) прекращение в установленном порядке предпринимательской
деятельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или иной
риск, связанный с этой деятельностью.
2. Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от
договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
3. При досрочном прекращении договора страхования по
обстоятельствам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от
договора страхования уплаченная страховщику страховая премия не
подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Статья 849. Последствия увеличения страхового риска в период
действия договора страхования
1. В период действия договора имущественного страхования
страхователь (выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать
страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных
страхователю правилах страхования.
2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий
договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если страхователь (выгодоприобретатель) возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии,
страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с
правилами, предусмотренными главой 29 настоящего Кодекса.
3. При неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем
обязанности, предусмотренной в пункте 1 настоящей статьи, страховщик
вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора (пункт 5 статьи 423).
4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
5. При личном страховании последствия изменения страхового
риска в период действия договора страхования, указанные в пунктах 2
и 3 настоящей статьи, могут наступить, только если они прямо
предусмотрены в договоре.
Статья 850. Переход прав на застрахованное имущество к
другому лицу
При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу
права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому
перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного
изъятия имущества по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 236
настоящего Кодекса, и отказа от права собственности (статья 237).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика.
Статья 851. Уведомление страховщика о наступлении страхового
случая
1. Страхователь по договору имущественного страхования после
того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан
незамедлительно уведомить о его наступлении страховщика или его
представителя. Если договором предусмотрен срок и (или) способ
уведомления, уведомление должно быть сделано в условленный срок и
указанным в договоре способом.
Такая же обязанность лежит на выгодоприобретателе, которому
известно о заключении договора страхования в его пользу, если он
намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.
2. Неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 1
настоящей статьи, дает страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения, если не будет доказано, что страховщик
своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение.
3. Правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи,
соответственно применяются к договору личного страхования, если
страховым случаем является смерть застрахованного лица или
причинение вреда его здоровью. При этом устанавливаемый договором
срок уведомления страховщика не может быть менее тридцати дней.
Статья 852. Уменьшение убытков от страхового случая
1. При наступлении страхового случая, предусмотренного
договором имущественного страхования, страхователь обязан принять
разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки.
Принимая такие меры, страхователь должен следовать указаниям
страховщика, если они сообщены страхователю.
2. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
страховщиком, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний страховщика, должны быть
возмещены страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой
суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
3. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что страхователь умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
Статья 853. Последствия наступления страхового случая по вине
страхователя, выгодоприобретателя или
застрахованного лица
1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
или страхового обеспечения, если страховой случай наступил
вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или
застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
Законодательством могут быть предусмотрены случаи освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам
имущественного страхования при наступлении страхового случая
вследствие грубой неосторожности страхователя или
выгодоприобретателя.
2. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения
по договору страхования ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью или имуществу, если вред причинен по вине ответственного за
него лица.
3. Страховщик не освобождается от выплаты страхового
обеспечения, которое по договору личного страхования подлежит уплате
в случае смерти застрахованного лица, если его смерть наступила
вследствие самоубийства и к этому времени договор страхования
действовал уже не менее двух лет.
Статья 854. Основания освобождения страховщика от выплаты
страхового возмещения и страхового обеспечения
1. Если законодательством или договором страхования не
предусмотрено иное, страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения и страхового обеспечения, когда страховой случай наступил
вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
2) военных действий;
3) гражданской войны.
2. Если договором имущественного страхования не предусмотрено
иное, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за
убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
национализации, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.
Статья 855. Переход к страховщику прав страхователя на
возмещение ущерба (суброгация)
1. Если договором имущественного страхования и страхования
ответственности не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к страховщику права требования
к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
2. Перешедшее к страховщику право требования осуществляется им
с соблюдением правил, регулирующих отношения между страхователем
(выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
3. Страхователь (выгодоприобретатель) обязан передать
страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к
нему права требования.
4. Если страхователь (выгодоприобретатель) отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные
страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по
вине страхователя (выгодоприобретателя), страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
Статья 856. Исковая давность по требованиям, связанным с
имущественным страхованием и страхованием
ответственности
По требованиям, вытекающим из договоров имущественного
страхования и страхования ответственности, устанавливается общий
срок исковой давности, исчисляемый со дня окончания действия
договора страхования.
Статья 857. Перестрахование
1. Часть страхового риска, принятого на себя страховщиком по
договору страхования, может быть им застрахована у другого
страховщика (страховщиков) по договору перестрахования.
2. К договору перестрахования применяются правила,
предусмотренные настоящей главой, подлежащие применению в отношении
страхования предпринимательского риска, если договором
перестрахования не предусмотрено иное. При этом страховщик по
договору страхования (основному договору), заключивший договор
перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.
3. При перестраховании ответственным перед страхователем по
основному договору страхования за выплату страхового возмещения или
страхового обеспечения остается страховщик по этому договору.
4. Допускается последовательное заключение двух или нескольких
договоров перестрахования.
Статья 858. Взаимное страхование
1. Граждане и юридические лица могут страховать свое имущество
и иные имущественные интересы, указанные в пункте 2 статьи 819
настоящего Кодекса, на взаимной основе путем объединения в обществах
взаимного страхования необходимых для этого средств.
2. Общества взаимного страхования осуществляют страхование
имущества и иных имущественных интересов своих членов и являются
некоммерческими организациями, за исключением обществ, указанных в
пункте 5 настоящей статьи.
Особенности правового положения обществ взаимного страхования и
условия их деятельности определяются в соответствии с
законодательством.
3. Страхование обществами взаимного страхования имущества и
имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно
на основании членства, если учредительными документами общества не
предусмотрено заключение в этих случаях договоров страхования.
Правила настоящей главы применяются к отношениям по страхованию
между обществом взаимного страхования и его членами, если иное не
предусмотрено законодательством, учредительными документами
соответствующего общества или установленными им правилами
страхования.
4. Осуществление обязательного страхования путем взаимного
страхования допускается в случаях, предусмотренных
законодательством.
5. Общество взаимного страхования может в качестве страховщика
осуществлять страхование интересов лиц, не являющихся членами
общества, если такая страховая деятельность предусмотрена его
учредительными документами и оно образовано в форме коммерческой
организации, имеет разрешение (лицензию) на осуществление
страхования соответствующего вида и отвечает другим требованиям,
установленным законодательством.
Страхование интересов лиц, не являющихся членами общества
взаимного страхования, осуществляется обществом по договорам
страхования в соответствии с правилами, предусмотренными настоящей
главой.
Статья 859. Обязательное государственное страхование
1. В целях обеспечения социальных интересов граждан и интересов
государства законодательством может быть установлено обязательное
государственное страхование жизни, здоровья и имущества
государственных служащих определенных категорий.
Обязательное государственное страхование осуществляется за счет
средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета
государственным органам и органам местного управления и
самоуправления (страхователям).
2. Обязательное государственное страхование осуществляется
непосредственно на основании законодательства о таком страховании
либо на основании договоров страхования, заключаемых в установленном
порядке страховщиками и страхователями.
3. Обязательное государственное страхование оплачивается
страховщикам в размере, определяемом в соответствии с
законодательством о таком страховании.
4. Правила настоящей главы применяются к обязательному
государственному страхованию, поскольку иное не предусмотрено
законодательными актами о таком страховании и не вытекает из
существа соответствующих отношений по страхованию.
Статья 860. Применение общих правил о страховании к
специальным видам страхования
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются к
отношениям по страхованию иностранных инвестиций от некоммерческих
рисков, морскому страхованию, медицинскому страхованию и страхованию
пенсий постольку, поскольку законодательством об этих видах
страхования не установлено иное.
ГЛАВА 49. Поручение
Статья 861. Договор поручения
1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя)
определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке,
совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.
2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в
течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя,
или без такого указания.
Статья 862. Вознаграждение поверенного
1. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
это предусмотрено законодательством или договором поручения.
В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением
обеими сторонами или одной из них предпринимательской деятельности,
доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
договором не предусмотрено иное.
2. При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о
размере вознаграждения или о порядке его уплаты вознаграждение
уплачивается после исполнения поручения в размере, определяемом в
соответствии с пунктом 3 статьи 394 настоящего Кодекса.
3. Поверенный, действующий в качестве коммерческого
представителя (пункт 1 статьи 185), вправе в соответствии со статьей
340 настоящего Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые
подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по
договору поручения.
Статья 863. Исполнение поручения в соответствии с указаниями
доверителя
1. Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в
соответствии с указаниями доверителя. Указания доверителя должны
быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
2. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и
поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не
получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан
уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только
уведомление стало возможным.
3. Поверенному, действующему в качестве коммерческого
представителя (пункт 1 статьи 185), доверителем может быть
предоставлено право отступать в интересах доверителя от его указаний
без предварительного запроса об этом. В этом случае коммерческий
представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о
допущенных отступлениях, если иное не предусмотрено договором
поручения.
Статья 864. Обязанности поверенного
Поверенный обязан:
1) лично исполнять данное ему поручение, за исключением
случаев, указанных в статье 866 настоящего Кодекса;
2) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения;
3) передавать доверителю без промедления все полученное по
сделкам, совершенным во исполнение поручения;
4) по исполнении поручения или при прекращении договора
поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю
доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с
приложением оправдательных документов, если это требуется по
условиям договора или характеру поручения.
Статья 865. Обязанности доверителя
1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность
(доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных
договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных частью
второй пункта 1 статьи 183 настоящего Кодекса.
2. Доверитель обязан, если иное не предусмотрено договором,
возмещать поверенному понесенные издержки, а также обеспечивать
поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.
3. Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все
исполненное им в соответствии с договором поручения.
4. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
в соответствии со статьей 862 настоящего Кодекса договор поручения
является возмездным.
Статья 866. Передоверие исполнения поручения
1. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу
(заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных статьей
188 настоящего Кодекса.
2. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного
поверенным.
3. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре
поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им
дел.
Если право поверенного передать исполнение поручения другому
лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель
в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя.
Статья 867. Прекращение договора поручения
1. Договор поручения прекращается вследствие:
1) отмены поручения доверителем;
2) отказа поверенного;
3) смерти доверителя или поверенного, объявления кого-либо из
них умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим.
2. Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный -
отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого
права ничтожно.
3. Сторона, отказывающаяся от договора поручения,
предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого
представителя, должна уведомить другую сторону о прекращении
договора не позднее чем за тридцать дней, если договором не
предусмотрен более длительный срок.
При реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим
представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого
предварительного уведомления.
Статья 868. Последствия прекращения договора поручения
1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение
исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить
поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда
поверенному причиталось вознаграждение, также уплатить ему
вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не
применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он
узнал или должен был узнать о прекращении поручения.
2. Отмена доверителем поручения не является основанием для
возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора,
за исключением случаев прекращения договора, предусматривающего
действия поверенного в качестве коммерческого представителя.
3. Отказ поверенного от исполнения поручения доверителя не
является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю
прекращением договора поручения, за исключением случаев отказа
поверенного в условиях, когда доверитель лишен возможности иначе
обеспечить свои интересы, а также отказа от исполнения договора,
предусматривающего действия поверенного в качестве коммерческого
представителя.
Статья 869. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора
юридического лица, являющегося поверенным
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить
доверителя о прекращении договора поручения и принять меры,
необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить
его вещи и документы и затем передать их доверителю.
Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица,
являющегося поверенным.
ГЛАВА 50. Действия в чужом интересе без поручения
Статья 870. Условия действий в чужом интересе
1. Действия без поручения, иного указания или заранее
обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения
вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в
его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе)
должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и
действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с
необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и
осмотрительностью.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к
действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными
органами и органами местного управления и самоуправления, для
которых такие действия являются одной из целей их деятельности.
Статья 871. Уведомление заинтересованного лица о действиях в
его интересе
1. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой
возможности сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в
течение разумного срока его решения об одобрении или неодобрении
предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет
серьезного ущерба для заинтересованного лица.
2. Не требуется специально сообщать заинтересованному
гражданину о действиях в его интересе, если эти действия
предпринимаются в его присутствии.
Статья 872. Последствия одобрения заинтересованным лицом
действий в его интересе
Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его
поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем
применяются правила о договоре поручения или ином договоре,
соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение
было устным.
Статья 873. Последствия неодобрения заинтересованным лицом
действий в его интересе
1. Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому,
кто их совершает, стало известно, что они не одобряются
заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в
отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц.
2. Действия с целью предотвращения опасности для жизни лица,
оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица, а
исполнение обязанности по содержанию кого-либо - против воли того,
на ком лежит эта обязанность.
Статья 874. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом
интересе
1. Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом,
действовавшим в чужом интересе в соответствии с правилами,
предусмотренными настоящей главой, подлежат возмещению
заинтересованным лицом, за исключением расходов, которые вызваны
действиями, указанными в пункте 1 статьи 873 настоящего Кодекса.
Право на возмещение необходимых расходов и иного реального
ущерба сохраняется и в том случае, когда действия в чужом интересе
не привели к предполагаемому результату. Однако в случае
предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не
должен превышать стоимости этого имущества.
2. Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе,
понесенные им в связи с действиями, которые предприняты после
получения одобрения от заинтересованного лица (статья 872),
возмещаются по правилам о договоре соответствующего вида.
Статья 875. Вознаграждение за действия в чужом интересе
Лицо, действия которого в чужом интересе привели к
положительному для заинтересованного лица результату, имеет право на
получение вознаграждения, если такое право предусмотрено
законодательством, соглашением с заинтересованным лицом.
Статья 876. Последствия сделки в чужом интересе
Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят
к лицу, в интересах которого она совершена, при условии одобрения им
этой сделки и если другая сторона не возражает против такого
перехода либо при заключении сделки знала или должна была знать о
том, что сделка заключена в чужом интересе.
При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах
которого она была заключена, последнему должны быть переданы и права
по этой сделке.
Статья 877. Неосновательное обогащение вследствие действий в
чужом интересе
Если действия, непосредственно не направленные на обеспечение
интересов другого лица, в том числе в случае, когда совершившее их
лицо ошибочно предполагало, что действует в своем интересе, привели
к неосновательному обогащению другого лица, применяются правила,
предусмотренные главой 59 настоящего Кодекса.
Статья 878. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом
интересе
Отношения по возмещению вреда, причиненного действиями в чужом
интересе заинтересованному лицу или третьим лицам, регулируются
правилами, предусмотренными главой 58 настоящего Кодекса.
Статья 879. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе
Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу,
в интересах которого осуществлялись такие действия, отчет с
указанием полученных доходов, понесенных расходов и иных убытков.
ГЛАВА 51. Комиссия
Статья 880. Договор комиссии
1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом,
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки.
2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок
или без указания срока его действия, с указанием или без указания
территории его исполнения, с обязательством комитента не
предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его
счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без
такого обязательства, с условиями или без условий относительно
ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
3. Законодательством могут быть предусмотрены особенности
отдельных видов договора комиссии.
Статья 881. Комиссионное вознаграждение
1. Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в
случае, если комиссионер принял на себя ручательство за исполнение
сделки третьим лицом (делькредере), - также дополнительное
вознаграждение в размере и порядке, установленных в договоре
комиссии.
Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не
предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определен исходя
из условий договора, вознаграждение уплачивается после исполнения
договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3
статьи 394 настоящего Кодекса.
2. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим
от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное
вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.
Статья 882. Исполнение комиссионного поручения
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на
наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями
комитента, а при отсутствии в договоре комиссии таких указаний - в
соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
В случае, когда комиссионер совершил сделку на условиях, более
выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная
выгода делится между комитентом и комиссионером поровну, если иное
не предусмотрено соглашением сторон.
Статья 883. Ответственность за неисполнение сделки,
заключенной для комитента
1. Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение
третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме
случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в
выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение
сделки (делькредере).
2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с
ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об этом
комитенту, собрать необходимые доказательства, а также по требованию
комитента передать ему права по такой сделке с соблюдением правил об
уступке требования (статьи 353-357, 359, 360).
3. Уступка прав комитенту по сделке на основании пункта 2
настоящей статьи допускается независимо от соглашения комиссионера с
третьим лицом, запрещающего или ограничивающего такую уступку. Это
не освобождает комиссионера от ответственности перед третьим лицом в
связи с уступкой права в нарушение соглашения о ее защите или об
ограничении.
Статья 884. Субкомиссия
1. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер
вправе в целях исполнения договора заключить договор субкомиссии с
другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера
перед комитентом.
По договору субкомиссии комиссионер приобретает в отношении
субкомиссионера права и обязанности комитента.
2. До прекращения договора комиссии комитент не вправе без
согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с
субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.
Статья 885. Отступление от указаний комитента
1. Комиссионер вправе отступить от указаний комитента, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах комитента и
комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не
получил в разумный срок ответа на свой запрос. Комиссионер обязан
уведомить комитента о допущенных отступлениях, как только
уведомление стало возможным.
Комиссионеру, действующему в качестве предпринимателя, может
быть предоставлено комитентом право отступать от его указаний без
предварительного запроса. В этом случае комиссионер обязан в
разумный срок уведомить комитента о допущенных отступлениях, если
иное не предусмотрено договором.
2. Комиссионер, продавший имущество по цене ниже цены,
согласованной с комитентом, обязан возместить последнему разницу,
если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по
согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще
большие убытки. В случаях, когда комиссионер был обязан
предварительно запросить комитента, комиссионер должен также
доказать, что он не имел возможности получить предварительно
согласие комитента на отступление от его указаний.
3. Если комиссионер купил имущество по цене выше цены,
согласованной с комитентом, комитент, не желающий принять такую
покупку, обязан заявить об этом комиссионеру в разумный срок по
получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В
противном случае покупка признается принятой комитентом.
Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на свой
счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.
Статья 886. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии
1. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо
приобретенные комиссионером за счет комитента, являются
собственностью последнего.
2. Комиссионер вправе в соответствии со статьей 340 настоящего
Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат
передаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение
своих требований по договору комиссии.
В случае объявления комитента экономически несостоятельным
(банкротом) указанное право комиссионера прекращается, а его
требования к комитенту в пределах стоимости вещей, которые он
удерживал, удовлетворяются в соответствии со статьей 340 настоящего
Кодекса наравне с требованиями, обеспеченными залогом.
Статья 887. Удовлетворение требований комиссионера из
причитающихся комитенту сумм
Комиссионер вправе в соответствии со статьей 340 настоящего
Кодекса удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из
всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. Однако кредиторы
комитента, пользующиеся в отношении очередности удовлетворения их
требований преимуществом перед залогодержателями, не лишаются права
на удовлетворение этих требований из удержанных комиссионером сумм.
Статья 888. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу
или повреждение имущества комитента
1. Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу
или повреждение находящегося у него имущества комитента.
2. Если при приеме комиссионером имущества, присланного
комитентом либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом
имуществе окажутся повреждения или недостача, которые могут быть
замечены при наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо
ущерба имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер
обязан принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые
доказательства и обо всем без промедления сообщить комитенту.
3. Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество
комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал
ему застраховать имущество за счет комитента либо страхование этого
имущества комиссионером предусмотрено договором комиссии.
Статья 889. Отчет комиссионера
По исполнении поручения комиссионер обязан представить
комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии.
Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них
комиссионеру в течение тридцати дней со дня получения отчета, если
соглашением сторон не установлен иной срок. В противном случае отчет
при отсутствии иного соглашения считается принятым.
Статья 890. Принятие комитентом исполненного по договору
Комитент обязан:
1) принять от комиссионера все исполненное по договору
комиссии;
2) осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и
известить последнего без промедления об обнаруженных в этом
имуществе недостатках;
3) освободить комиссионера от обязательств по исполнению
комиссионного поручения, принятых им на себя перед третьим лицом.
Статья 891. Возмещение расходов по исполнению комиссионного
поручения
Комитент обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в
соответствующих случаях - и дополнительного вознаграждения за
делькредере возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение
поручения суммы.
Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хранению
находящегося у него имущества комитента, если в законодательстве или
договоре комиссии не установлено иное.
Статья 892. Прекращение договора комиссии
Договор комиссии прекращается вследствие:
1) отказа комитента от исполнения договора;
2) отказа комиссионера от исполнения договора в случаях,
предусмотренных законодательством или договором;
3) смерти комиссионера, объявления его умершим, признания
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
4) признания индивидуального предпринимателя, являющегося
комиссионером, экономически несостоятельным (банкротом).
В случае объявления комиссионера экономически несостоятельным
(банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным им для
комитента во исполнение указания последнего, переходят к комитенту.
Статья 893. Отмена комиссионного поручения комитентом
1. Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения
договора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение.
Комиссионер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отменой
поручения.
2. В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока
его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекращении
договора не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный
срок уведомления не предусмотрен договором.
При этом комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение
за сделки, совершенные им до прекращения договора, а также
возместить комиссионеру понесенные им до прекращения договора
расходы.
3. В случае отмены поручения комитент обязан в срок,
установленный договором, а если такой срок не установлен,
незамедлительно распорядиться своим находящимся в ведении
комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность,
комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента
либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.
Статья 894. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии
1. Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором
комиссии, отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда
договор комиссии заключен без указания срока его действия. В этом
случае комиссионер должен уведомить комитента о прекращении договора
не позднее чем за тридцать дней, если более продолжительный срок
уведомления не предусмотрен договором.
Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспечения
сохранности имущества комитента.
2. Комитент должен распорядиться своим находящимся в ведении
комиссионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения
уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если
договором не установлен иной срок. Если он не выполнит эту
обязанность, комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет
комитента либо продать его по возможно более выгодной для комитента
цене.
3. Если договором не предусмотрено иное, комиссионер,
отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на
комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения
договора, а также на возмещение понесенных до этого момента
расходов.
ГЛАВА 52. Доверительное управление имуществом
Статья 895. Договор доверительного управления имуществом
1. По договору доверительного управления имуществом одна
сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное
управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение
осуществлять управление этим имуществом в интересах вверителя или
указанного им лица (выгодоприобретателя).
Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на него к доверительному управляющему.
2. Осуществляя доверительное управление имуществом,
доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого
имущества в соответствии с договором доверительного управления любые
юридические и фактические действия в интересах вверителя и (или)
выгодоприобретателя.
Законодательством или договором могут быть предусмотрены
ограничения в отношении отдельных действий по доверительному
управлению имуществом.
3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом
доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при
этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие
считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих
письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных
документах после имени или наименования доверительного управляющего
помещен знак "Д.У.".
При отсутствии указания о действии доверительного управляющего
в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими
лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему
имуществом.
Статья 896. Предмет доверительного управления
1. Объектом доверительного управления могут быть предприятия и
другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к
недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные
бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое
имущество.
2. Не могут быть самостоятельным предметом доверительного
управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
3. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или в
оперативном управлении, не может быть передано в доверительное
управление. Передача в доверительное управление имущества,
находившегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении,
возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении которого имущество находилось,
либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного
управления имуществом и поступления его во владение собственника по
иным предусмотренным законодательством основаниям.
Статья 897. Вверитель
Вверителем имущества, передаваемого в доверительное управление,
является собственник, а в случаях, предусмотренных статьей 909
настоящего Кодекса, - другое лицо.
Статья 898. Доверительный управляющий
1. Доверительным управляющим может быть индивидуальный
предприниматель или коммерческая организация, за исключением
унитарного предприятия.
В случаях, когда доверительное управление имуществом
осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством,
доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся
предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением
учреждения.
2. Имущество не подлежит передаче в доверительное управление
государственному органу или органу местного управления и
самоуправления.
3. Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем
по договору доверительного управления имуществом.
Статья 899. Существенные условия договора доверительного
управления имуществом
1. В договоре доверительного управления имуществом должны быть
указаны:
1) предмет договора, в том числе характеристика имущества,
передаваемого в доверительное управление, и его стоимость;
2) пределы использования имущества доверительным управляющим;
3) наименование юридического лица или имя гражданина, в
интересах которого осуществляется управление имуществом (вверителя
или выгодоприобретателя);
4) размер и форма вознаграждения доверительному управляющему,
если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
5) срок действия договора.
2. Договор доверительного управления заключается на срок, не
превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в
доверительное управление, законодательством могут быть установлены
иные предельные сроки, на которые может быть заключен договор.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора
по окончании срока его действия он считается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
Статья 900. Форма договора доверительного управления
имуществом
1. Договор доверительного управления имуществом должен быть
заключен в письменной форме.
2. Договор доверительного управления недвижимым имуществом
должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи
недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в
доверительное управление подлежит государственной регистрации в том
же порядке, что и переход права собственности на это имущество.
3. Несоблюдение формы договора доверительного управления или
требования о регистрации передачи недвижимого имущества в
доверительное управление влечет недействительность договора.
Статья 901. Обособление имущества, находящегося в
доверительном управлении
1. Имущество, переданное в доверительное управление,
обособляется от другого имущества вверителя, а также от имущества
доверительного управляющего. Это имущество отражается у
доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется
самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с
доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.
2. Обращение взыскания по долгам вверителя на имущество,
переданное им в доверительное управление, не допускается, за
исключением экономической несостоятельности (банкротства) этого
лица. При экономической несостоятельности (банкротстве) вверителя
доверительное управление этим имуществом прекращается, и оно
включается в конкурсную массу.
Статья 902. Передача в доверительное управление имущества,
обремененного залогом
1. Передача заложенного имущества в доверительное управление не
лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество.
2. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том,
что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено
залогом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был
знать об обременении залогом имущества, переданного ему в
доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения
договора доверительного управления имуществом и уплаты
причитающегося ему по договору вознаграждения.
Статья 903. Права и обязанности доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий осуществляет в пределах,
предусмотренных законодательством или договором доверительного
управления, правомочия собственника в отношении имущества,
переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым
имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях,
предусмотренных договором доверительного управления.
2. Права, приобретенные доверительным управляющим в результате
действий по доверительному управлению имуществом, включаются в
состав переданного в доверительное управление имущества.
Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного
управляющего, исполняются за счет этого имущества.
3. Для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном
управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого
устранения нарушения его прав (статьи 282, 283, 285 и 286).
4. Доверительный управляющий представляет вверителю и
выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в порядке и сроки,
установленные договором доверительного управления имуществом.
Статья 904. Передача доверительного управления имуществом
1. Доверительный управляющий осуществляет доверительное
управление имуществом лично, кроме случаев, предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи.
2. Доверительный управляющий может поручить другому лицу
(заместителю) совершать от имени доверительного управляющего
действия, необходимые для управления имуществом, если он уполномочен
на это договором доверительного управления, либо получил на это
согласие вверителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу
обстоятельств для обеспечения интересов вверителя или
выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить
указания вверителя в разумный срок.
Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им
заместителя как за свои собственные.
Статья 905. Ответственность доверительного управляющего
1. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном
управлении имуществом должной заботливости об интересах
выгодоприобретателя или вверителя, возмещает выгодоприобретателю
упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом, а
вверителю - убытки, причиненные утратой или повреждением имущества,
с учетом его естественного износа, в том числе упущенную выгоду.
Доверительный управляющий несет ответственность за причиненные
убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие
непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или вверителя.
2. Обязательства по сделке, совершенной доверительным
управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с
нарушением установленных для него ограничений, несет доверительный
управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и
не должны были знать о превышении полномочий или об установленных
ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению в порядке,
установленном пунктом 3 настоящей статьи. Вверитель может в этом
случае потребовать от доверительного управляющего возмещения
понесенных им убытков.
3. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным
управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае
недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на
имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его
имущества - на имущество вверителя, не переданное в доверительное
управление.
4. Договор доверительного управления имуществом может
предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в
обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены
вверителю или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора
доверительного управления.
Статья 906. Вознаграждение доверительному управляющему
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение,
предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а
также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при
доверительном управлении имуществом, за счет доходов от
использования этого имущества.
Статья 907. Прекращение договора доверительного управления
имуществом
1. Договор доверительного управления имуществом прекращается
вследствие:
1) смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, либо
объявления его умершим или ликвидации юридического лица -
выгодоприобретателя, если договором не предусмотрено иное;
2) отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору,
если договором не предусмотрено иное;
3) смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим,
объявления его умершим, признания недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим, признания индивидуального
предпринимателя экономически несостоятельным (банкротом), а также
установления запрета доверительному управляющему осуществлять
предпринимательскую деятельность в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными законодательными актами;
4) отказа доверительного управляющего или вверителя от
осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для
доверительного управляющего лично осуществлять доверительное
управление имуществом;
5) отказа вверителя от договора по иным причинам, чем та,
которая указана в подпункте 4 настоящего пункта, при условии выплаты
доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения;
6) признания лица, являющегося вверителем, экономически
несостоятельным (банкротом).
2. При отказе одной стороны от договора доверительного
управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом
за три месяца до прекращения договора, если договором не
предусмотрен иной срок уведомления.
3. При прекращении доверительного управления имущество,
находящееся в доверительном управлении, передается вверителю, если
договором не предусмотрено иное.
Статья 908. Доверительное управление ценными бумагами
1. При передаче ценных бумаг в доверительное управление может
быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в
доверительное управление разными лицами.
2. Правомочия доверительного управляющего ценными бумагами
определяются в договоре доверительного управления.
По договору доверительного управления ценными бумагами
доверительному управляющему могут быть переданы денежные средства
для приобретения ценных бумаг и управления ими.
3. Особенности доверительного управления ценными бумагами
определяются законодательством.
4. Правила настоящей статьи соответственно применяются к
правам, удостоверенным бездокументарными ценными бумагами. (В
редакции Закона Республики Беларусь от 25 мая 2002 г. - Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 62, 2/853.)
Статья 909. Доверительное управление имуществом по
основаниям, предусмотренным законодательством
1. Доверительное управление имуществом может быть также
учреждено:
1) вследствие необходимости постоянного управления имуществом
подопечного в случаях, предусмотренных статьями 36 и 39 настоящего
Кодекса;
2) на основании завещания, в котором назначен исполнитель
завещания (душеприказчик);
3) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и
иными актами законодательства.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, соответственно
применяются к отношениям по доверительному управлению имуществом,
возникшему по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
если иное не предусмотрено законодательством и не вытекает из
существа таких отношений.
В случаях, когда доверительное управление имуществом возникает
по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, права
вверителя, предусмотренные правилами настоящей главы, принадлежат
соответственно органу опеки и попечительства, исполнителю завещания
(душеприказчику) или иному лицу, указанному в законе.
ГЛАВА 53. Комплексная предпринимательская лицензия
(франчайзинг)
Статья 910. Договор комплексной предпринимательской лицензии
1. По договору комплексной предпринимательской лицензии
(договору франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение
комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий
право использования фирменного наименования правообладателя и
охраняемой коммерческой информации, а также других объектов
исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания и т.п.),
предусмотренных договором, для предпринимательской деятельности
пользователя.
2. Отношения по франчайзингу регулируются законодательством.
Договор франчайзинга может быть заключен только в случаях, прямо
предусмотренных законодательством.
ГЛАВА 54. Простое товарищество
Статья 911. Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности)
1. По договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить
свои вклады и совместно действовать без образования юридического
лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей
законодательству цели.
2. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для
осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Статья 912. Вклады товарищей
1. Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее
дело, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные
знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи.
2. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если
иное не следует из договора простого товарищества или фактических
обстоятельств. Денежная оценка вклада товарища производится по
соглашению между товарищами.
Статья 913. Общее имущество товарищей
1. Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на
праве собственности, а также произведенная в результате совместной
деятельности продукция и полученные от такой деятельности плоды и
доходы признаются их общей долевой собственностью, поскольку иное не
установлено законодательством или договором простого товарищества
либо не вытекает из существа обязательства.
Внесенное товарищами имущество, которым они обладали по
основаниям, отличным от права собственности (на праве хозяйственного
владения, оперативного управления, по договору аренды, по договору
безвозмездного пользования имуществом и т.п.), используется в
интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом,
находящимся в их общей собственности, общее имущество товарищей.
2. Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей
может быть поручено ими одному из участвующих в договоре лиц.
3. Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по их
общему согласию, а при недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом.
4. Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и
порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих
обязанностей, предусматриваются договором.
Статья 914. Ведение общих дел товарищей
1. При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от
имени всех товарищей, если договором простого товарищества не
установлено, что ведение дел осуществляется отдельными участниками
либо совместно всеми участниками договора простого товарищества.
При совместном ведении дел для совершения каждой сделки
требуется согласие всех товарищей.
2. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать
сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью,
выданной ему остальными товарищами, или договором товарищества,
совершенным в письменной форме.
3. В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться
на ограничения прав по ведению общих дел товарища, совершившего
сделку, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент
заключения сделки третье лицо знало или заведомо должно было знать о
наличии таких ограничений.
4. Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделки, в
отношении которых его право на ведение общих дел товарищей было
ограничено, либо заключивший в интересах всех товарищей сделки от
своего имени, может требовать возмещения произведенных им за свой
счет расходов, если имелись достаточные основания полагать, что эти
сделки были необходимыми в интересах всех товарищей. Товарищи,
понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их
возмещения.
5. Решения, касающиеся общих дел товарищей, принимаются
товарищами по общему согласию.
Статья 915. Право товарища на информацию
Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести
общие дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по
ведению дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе
по соглашению товарищей, ничтожны.
Статья 916. Общие расходы и убытки товарищей
Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной
деятельностью товарищей, определяется их соглашением. При отсутствии
такого соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки
пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей от
участия в покрытии общих расходов или убытков, ничтожно.
Статья 917. Ответственность товарищей по общим обязательствам
1. Если договор простого товарищества не связан с
осуществлением его участниками предпринимательской деятельности,
каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем
своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело.
По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи
отвечают солидарно.
2. Если договор простого товарищества связан с осуществлением
его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отвечают
солидарно по всем общим обязательствам независимо от оснований их
возникновения.
Статья 918. Распределение прибыли
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной
деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов
товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором
простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглашение об
устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ничтожно.
Статья 919. Выдел доли товарища по требованию его кредитора
Кредитор участника договора простого товарищества вправе
предъявить требование о выделе доли должника в общем имуществе в
соответствии со статьей 258 настоящего Кодекса.
Статья 920. Прекращение договора простого товарищества
1. Договор простого товарищества прекращается вследствие:
1) признания кого-либо из товарищей безвестно отсутствующим,
недееспособным или ограниченно дееспособным, если договором простого
товарищества или последующим соглашением не предусмотрено
сохранение договора в отношениях между остальными товарищами;
2) объявления кого-либо из товарищей экономически
несостоятельным (банкротом), за изъятием, указанным в подпункте 1
настоящего пункта;
3) смерти товарища (объявления его умершим) или ликвидации либо
реорганизации участвующего в договоре простого товарищества
юридического лица, если договором простого товарищества или
последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в
отношениях между остальными товарищами либо замещение умершего
товарища (реорганизованного юридического лица) его наследниками
(правопреемниками);
4) отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в
бессрочном договоре простого товарищества, за изъятием, указанным в
подпункте 1 настоящего пункта;
5) расторжения договора простого товарищества, заключенного с
указанием срока, по требованию одного из товарищей в отношениях
между ним и остальными товарищами, за изъятием, указанным в
подпункте 1 настоящего пункта;
6) истечения срока договора простого товарищества;
7) выдела доли товарища по требованию его кредитора, за
изъятием, указанным в подпункте 1 настоящего пункта.
2. При прекращении договора простого товарищества вещи,
переданные в общее владение и (или) пользование товарищей,
возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если
иное не предусмотрено соглашением сторон.
С момента прекращения договора простого товарищества его
участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим
обязательствам в отношении третьих лиц.
Раздел имущества, находившегося в общей собственности
товарищей, и возникших у них общих прав требования осуществляется в
порядке, установленном статьей 255 настоящего Кодекса.
Товарищ, внесший в общую собственность
индивидуально-определенную вещь, вправе при прекращении договора
простого товарищества требовать в судебном порядке возврата ему этой
вещи при условии соблюдения интересов остальных товарищей и
кредиторов.
Статья 921. Отказ от бессрочного договора простого
товарищества
Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого
товарищества должно быть сделано им не позднее чем за три месяца до
предполагаемого выхода из договора.
Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного
договора простого товарищества является ничтожным.
Статья 922. Расторжение договора простого товарищества по
требованию стороны
Наряду с основаниями, указанными в пункте 2 статьи 420
настоящего Кодекса, сторона договора простого товарищества,
заключенного с указанием срока или с указанием цели в качестве
отменительного условия, вправе требовать расторжения договора в
отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной
причине с возмещением остальным товарищам реального ущерба,
причиненного расторжением договора.
Статья 923. Ответственность товарища, в отношении которого
договор простого товарищества расторгнут
В случае, если договор простого товарищества не был прекращен в
результате заявления кем-либо из участников об отказе от дальнейшего
в нем участия либо расторжения договора по требованию одного из
товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, отвечает
перед третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в период
его участия в договоре, так, как если бы оно осталось участником
договора простого товарищества.
Статья 924. Негласное товарищество
1. Договором простого товарищества может быть предусмотрено,
что его существование не раскрывается для третьих лиц (негласное
товарищество). К такому договору применяются предусмотренные
настоящей главой правила о договоре простого товарищества, если иное
не предусмотрено настоящей статьей или не вытекает из существа
негласного товарищества.
2. В отношениях с третьими лицами каждый из участников
негласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам,
которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей.
3. В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в
процессе их совместной деятельности, считаются общими.
ГЛАВА 55. Публичное обещание награды
Статья 925. Обязанность выплаты награды
1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения
или о выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит
указанное в объявлении действие в указанный в нем срок, обязано
выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее
действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу,
объявившему о награде, необходимые сведения.
2. Обязанность выплатить награду возникает при условии, что
обещание награды позволяет установить, кем она обещана. Лицо,
отозвавшееся на обещание, вправе потребовать письменного
подтверждения обещания и несет риск последствий непредъявления этого
требования, если окажется, что в действительности объявление о
награде не было сделано указанным в нем лицом.
3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он
определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае
спора - судом.
4. Обязанность выплаты награды возникает независимо от того,
совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным
объявлением или независимо от него.
5. В случаях, если действие, указанное в объявлении, совершили
несколько лиц, право на получение награды приобретает то из них,
которое совершило соответствующее действие первым.
Если действие, указанное в объявлении, совершено двумя или
более лицами и невозможно определить, кто из них совершил
соответствующее действие первым, а также в случае, если действие
совершено двумя или более лицами одновременно, награда между ними
делится поровну или в ином размере, предусмотренном соглашением
между ними.
6. Если иное не предусмотрено в объявлении о награде и не
вытекает из характера указанного в нем действия, соответствие
выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям
определяется лицом, публично обещавшим награду, а в случае спора -
судом.
Статья 926. Отмена публичного обещания награды
1. Лицо, объявившее публично о выплате награды, вправе в такой
же форме отказаться от данного обещания, кроме случаев, когда в
самом объявлении предусмотрена или из него вытекает недопустимость
отказа или дан определенный срок для совершения действия, за которое
обещана награда, либо к моменту объявления об отказе одно или
несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении
действие.
2. Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто
объявил о награде, от возмещения лицу, отозвавшемуся до отмены
публичного обещания награды, расходов, понесенных им в связи с
совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в
объявлении награды.
ГЛАВА 56. Публичный конкурс
Статья 927. Организация публичного конкурса
1. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения
или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение
работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно
выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с
условиями проведения конкурса признан его победителем.
2. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение
каких-либо общественно полезных целей.
3. Публичный конкурс может быть открытым, если предложение
организатора конкурса принять в нем участие обращено ко всем
желающим путем объявления в печати или иных средствах массовой
информации, либо закрытым, если предложение принять участие в
конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора
конкурса.
Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной
квалификацией его участников, когда организатором конкурса
проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем
участие.
4. Объявление о публичном конкурсе должно содержать, по крайней
мере, условия, предусматривающие существо задания, критерии и
порядок оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и
порядок их представления, размер и форму награды, а также порядок и
сроки объявления результатов конкурса.
5. К публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с
победителем конкурса договор, правила, предусмотренные настоящей
главой, применяются постольку, поскольку статьями 417-419 настоящего
Кодекса не предусмотрено иное.
Статья 928. Изменение условий и отмена публичного конкурса
1. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его
условия или отменить конкурс только в течение первой половины
установленного для представления работ срока.
2. Извещение об изменении условий или отмене конкурса должно
быть сделано тем же способом, каким конкурс был объявлен.
3. В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо,
объявившее о конкурсе, должно возместить расходы, понесенные любым
лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до
того, как ему стало или должно было стать известно об изменении
условий конкурса или о его отмене.
4. Если при изменении условий конкурса или его отмене были
нарушены требования, указанные в пунктах 1 или 2 настоящей статьи,
лицо, объявившее конкурс, должно выплатить награду тем, кто выполнил
работу, соответствующую указанным в объявлении условиям.
Статья 929. Решение о выплате награды
1. Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено
участникам публичного конкурса в порядке и сроки, установленные в
объявлении о конкурсе.
2. Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе,
выполненной совместно двумя или более лицами, награда распределяется
в соответствии с достигнутым между ними соглашением. Если такое
соглашение не достигнуто, порядок распределения награды определяется
судом.
Статья 930. Использование произведений науки, литературы и
искусства, удостоенных награды
1. Если предмет публичного конкурса составляет создание
произведения науки, литературы или искусства и условиями конкурса не
предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает
преимущественное право на заключение с автором произведения,
удостоенного обусловленной награды, договора об использовании
произведения с выплатой ему за это соответствующего вознаграждения.
2. Лицо, объявившее публичный конкурс, обязано возвратить
участникам конкурса работы, не удостоенные награды, если иное не
предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера
выполненной работы.
ГЛАВА 57. Проведение игр и пари
Статья 931. Требования, связанные с организацией игр и пари и
участием в них
Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией
игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за
исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под
влиянием обмана, насилия, угрозы либо злонамеренного соглашения их
представителя с организатором игр или пари, а также требований,
указанных в пункте 5 статьи 932 настоящего Кодекса.
Статья 932. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр
Республикой Беларусь и
административно-территориальными единицами
или по их разрешению
1. Отношения между организаторами лотерей, тотализаторов
(взаимных пари) и других основанных на риске игр - Республикой
Беларусь, административно-территориальными единицами, лицами,
получившими от уполномоченного государственного органа разрешения
(лицензии), - и участниками игр осуществляются в соответствии с
законодательством и основаны на договоре.
2. В случаях, предусмотренных правилами организации игр,
договор между организатором и участником игр оформляется выдачей
лотерейного билета, квитанции или иного документа.
3. Предложение о заключении договора, предусмотренного пунктом
1 настоящей статьи, должно включать условия о сроке проведения игр,
порядке определения выигрыша и его размере.
В случае отказа организатора игр от их проведения в
установленный срок участники игр вправе требовать от их организатора
возмещения понесенного реального ущерба из-за отмены игр или
переноса их срока.
4. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения
лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен
быть выплачен организатором игр выигрыш в предусмотренных условиями
проведения игр размере, форме (денежной или натуральной) и в срок, а
если срок в этих условиях не указан, - не позднее десяти дней с
момента определения результатов игр.
5. В случае неисполнения организатором игр обязанности,
указанной в пункте 4 настоящей статьи, участник, выигравший в
лотерее, тотализаторе или иных играх, вправе требовать от
организатора игр выплаты выигрыша, а также возмещения убытков,
причиненных нарушением договора со стороны организатора.
ГЛАВА 58. Обязательства вследствие причинения вреда
§ 1. Общие положения о возмещении вреда
Статья 933. Общие основания ответственности за причинение вреда
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, причинившим вред.
Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на
лицо, не являющееся причинителем вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность
причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения
вреда.
2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда,
если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.
3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит
возмещению в случаях, предусмотренных законодательством.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не
нарушают нравственных принципов общества.
Статья 934. Предупреждение причинения вреда
1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться
основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую
опасность.
2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации
предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности,
которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд
вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или
прекратить соответствующую деятельность.
Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении
соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление
или прекращение противоречит государственным и общественным
интересам. Отказ в приостановлении или прекращении такой
деятельности не лишает потерпевших права на возмещение вреда,
причиненного этой деятельностью.
Статья 935. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Статья 936. Причинение вреда в состоянии крайней
необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть
устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим
вред.
Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред,
суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в
интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от
возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и
лицо, причинившее вред.
Статья 937. Ответственность юридического лица или гражданина
за вред, причиненный его работником
1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный
его работником при исполнении своих трудовых (служебных,
должностных) обязанностей.
Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой,
работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании
трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу
по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или
должны были действовать по заданию соответствующего юридического
лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением
работ.
2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при
осуществлении последними предпринимательской, производственной или
иной деятельности товарищества или кооператива.
Статья 938. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного
управления и самоуправления, а также их
должностными лицами
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов
местного управления и самоуправления либо должностных лиц этих
органов, в том числе в результате издания не соответствующего
законодательству акта государственного органа или органа местного
управления и самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается
соответственно за счет казны Республики Беларусь или казны
административно-территориальной единицы.
Статья 939. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда
1. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ,
возмещается за счет казны Республики Беларусь, а в случаях,
предусмотренных законодательством, - за счет казны
административно-территориальной единицы в полном объеме независимо
от вины должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном
законодательством.
2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконной деятельности органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 938 настоящего
Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается
в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в
законную силу.
Статья 940. Органы и лица, выступающие от имени казны при
возмещении вреда за ее счет
В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом и иными
актами законодательства причиненный вред подлежит возмещению за счет
казны Республики Беларусь, казны административно-территориальной
единицы, от имени казны выступают соответствующие финансовые органы,
если в соответствии с пунктом 3 статьи 125 настоящего Кодекса эта
обязанность не возложена на другой орган, юридическое лицо или
гражданина.
Статья 941. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою
ответственность
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою
ответственность в порядке добровольного или обязательного
страхования в пользу потерпевшего (статья 823, пункт 1 статьи 825),
в случае, когда страхового возмещения недостаточно для того, чтобы
полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между
страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
Статья 942. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет
1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители
или опекун, если не докажут, что вред возник не по их вине.
2. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в
соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении
социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении,
которое в силу акта законодательства является его опекуном (статья
34), это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним,
если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.
3. Если малолетний причинил вред в то время, когда находился
под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного
учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица,
осуществляющего надзор на основании договора, это учреждение или
лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не из-за
недостатков при осуществлении надзора.
4. Обязанность родителей, усыновителей, опекуна,
образовательных, воспитательных, лечебных и иных учреждений по
возмещению вреда не прекращается с достижением малолетним
совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для
возмещения вреда.
Если родители, усыновители, опекун либо другие граждане,
указанные в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют
достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего, а сам причинитель, ставший полностью
дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также
других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда
полностью или частично за счет самого причинителя вреда.
Статья 943. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет
1. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный
вред на общих основаниях.
2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества,
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в
соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении
социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении,
которое в силу акта законодательства является его попечителем, это
учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей
части, если не докажет, что вред возник не по его вине.
3. Обязанность родителей, усыновителей, попечителя и
соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет,
прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия, либо в
случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы
или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он
до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Статья 944. Ответственность родителей, лишенных родительских
прав, за вред, причиненный несовершеннолетним
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним
ребенком, в течение трех лет после лишения родительских прав, если
поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием
ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
Статья 945. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным недееспособным
1. Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным,
возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним
надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине.
2. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять
надзор, по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным
недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его
дееспособным.
3. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а
сам причинитель обладает такими средствами, суд с учетом
имущественного положения потерпевшего и причинителя, а также других
обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью
или частично за счет самого причинителя вреда.
Статья 946. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным ограниченно дееспособным
Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими
средствами либо психотропными веществами, возмещается самим
причинителем вреда.
Статья 947. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
не способным понимать значения своих действий
1. Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в
таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий
или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред.
Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с
учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а
также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда
полностью или частично на причинителя вреда.
2. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если
сам привел себя употреблением спиртных напитков, наркотических
средств, психотропных веществ или иным способом в такое состояние, в
котором не мог понимать значения своих действий и руководить ими.
3. Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения
своих действий или руководить ими вследствие психического
расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом
на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга,
родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом
расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его
недееспособным.
Статья 948. Ответственность за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных
средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения,
атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.;
осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и
др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной
опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью
или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3
статьи 952 настоящего Кодекса.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на
праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на
праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с
экипажем (статья 611), по доверенности на право управления
транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа
о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.
2. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия
этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим
лицам, по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников
повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях
(статья 933).
3. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его
обладания в результате противоправных действий других лиц.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие
источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии
этого источника из его обладания ответственность может быть
возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее
источником повышенной опасности. (В редакции Закона Республики
Беларусь от 4 января 2002 г. - Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 7, 2/828.)
Статья 949. Ответственность за совместно причиненный вред
Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим
солидарно.
По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе
возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в
долях, определив их применительно к правилам, предусмотренным
пунктом 2 статьи 950 настоящего Кодекса.
Статья 950. Право регресса к лицу, причинившему вред
1. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом
(работником при исполнении им служебных, должностных или иных
трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством и
т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в
размере выплаченного возмещения, если иной размер не определен
законодательством, или в порядке, им устанавливаемом.
2. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред,
вправе требовать с каждого из причинителей вреда долю выплаченного
потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины
этого причинителя вреда. При невозможности определения степени вины
доли признаются равными.
3. Республика Беларусь, административно-территориальные
единицы, возместившие вред, причиненный должностными лицами органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда (пункт 1
статьи 939), имеют право регресса к этим лицам, если вина таких лиц
установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
4. Лица, возместившие вред по основаниям, указанным в статьях
942-945 настоящего Кодекса, не имеют права регресса к лицу,
причинившему вред.
Статья 951. Способы возмещения вреда
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии
с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение
вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и
качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить
причиненные убытки (пункт 2 статьи 14).
Статья 952. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред
1. Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению
не подлежит.
2. Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала
возникновению вреда или его увеличению, в зависимости от степени
вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть
уменьшен.
При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины
причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает
независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в
возмещении вреда может быть отказано, если законодательством не
предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью
гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных
расходов (пункт 1 статьи 954), при возмещении вреда в связи со
смертью кормильца (статья 958), а также при возмещении расходов на
погребение (статья 963).
3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.
§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина
Статья 953. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных либо иных
обязательств
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной
службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей,
возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если
законодательством или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности.
Статья 954. Объем и характер возмещения вреда, причиненного
повреждением здоровья
1. При причинении гражданину увечья или иного повреждения
здоровья возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок
(доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в
том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к
другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение.
2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсии (кроме
пенсии по инвалидности, назначенной потерпевшему в связи с
соответствующим увечьем или иным повреждением здоровья), назначенные
как до, так и после причинения вреда здоровью, не принимаются во
внимание и не влекут уменьшения размера вреда (не засчитываются в
счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается
также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения
здоровья.
3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему
в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены на
основании законодательства или договора.
Статья 955. Определение заработка (дохода), утраченного в
результате повреждения здоровья
1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим
заработка (дохода) определяется в процентах к его
откорректированному в установленном порядке с учетом инфляции
среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного
повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности,
соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной
трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности
- степени утраты общей трудоспособности.
2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего
включаются все виды оплаты его труда по трудовым и
гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по
совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются
выплаты единовременного характера, в частности компенсации за
неиспользованный отпуск и выходное пособие по увольнению. За период
временной нетрудоспособности и отпуска по беременности и родам
выплаченное пособие учитывается. Доходы от предпринимательской
деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав
утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской
деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции.
Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных
до удержания налогов.
3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается
путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать
месяцев работы, предшествовавших причинению увечья, утрате либо
снижению трудоспособности в связи с увечьем (по выбору
потерпевшего), на двенадцать. В случае профессионального заболевания
среднемесячный заработок может определяться также за двенадцать
последних месяцев работы, предшествовавших прекращению работы,
повлекшей такое заболевание. В случае, когда потерпевший ко времени
причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный
заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка
(дохода) за фактически проработанное число месяцев на число этих
месяцев. Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его
желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами
либо исключаются из подсчета при невозможности их замены.
4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не
работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо
обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной
местности, но не менее установленного законодательством пятикратного
размера базовой величины.
5. Если в заработке (доходе) потерпевшего до причинения ему
увечья или иного повреждения здоровья произошли устойчивые
изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена
заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более
высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания
учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях,
когда доказана устойчивость изменения или возможность изменения
оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного
заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он
получил или должен был получить после соответствующего изменения. (В
редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2003 г. -
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №
8, 2/932.)
Статья 956. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не
достигшего совершеннолетия
1. В случае увечья или иного повреждения здоровья
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и
не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный
вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.
2. По достижении малолетним четырнадцати лет, а также в случае
причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, не имеющему заработка (доходов), лицо,
ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему
помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред,
связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из
установленного законодательством пятикратного размера базовой
величины.
3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний
имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого
заработка, но не ниже установленного законодательством пятикратного
размера базовой величины.
4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний,
здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать
увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им
заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по
занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации
по месту его работы. (В редакции Закона Республики Беларусь от 4
января 2003 г. - Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 8, 2/932.)
Статья 957. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате
смерти кормильца
1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение
вреда имеют:
1) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
2) ребенок умершего, родившийся после его смерти;
3) один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо
от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за
находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и
сестрами, не достигшими четырнадцати лет, либо, хотя и достигшими
указанного возраста, но по заключению медицинских органов
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;
4) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий
и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и
ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет
право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.
2. Вред возмещается:
1) несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;
2) учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в
учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до
двадцати трех лет;
3) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше
шестидесяти лет - пожизненно;
4) инвалидам - на срок инвалидности;
5) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи,
занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми,
внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими четырнадцати лет
либо до изменения состояния их здоровья.
Статья 958. Размер возмещения вреда, понесенного в случае
смерти кормильца
1. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью
кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода)
умершего, определенного по правилам статьи 955 настоящего Кодекса,
которую они получали или имели право получать на свое содержание при
его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав
доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые
им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные
выплаты.
2. При определении размера возмещения вреда пенсии (кроме
соответствующих пенсий, назначенных в связи со смертью кормильца),
назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок
(доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им
вреда не засчитываются.
3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему
перерасчету, кроме случаев:
1) рождения ребенка после смерти кормильца;
2) назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым
уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца;
3) назначения выплаты возмещения вреда лицам, состоявшим на
иждивении и ставшим нетрудоспособными в течение пяти лет после его
смерти.
Размер возмещения может быть увеличен на основании
законодательства или договора.
Статья 959. Последующее изменение размера возмещения вреда
1. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в
любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность
возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его
возмещения, если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем
уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению
с той, которая была у него к моменту присуждения ему возмещения
вреда.
2. Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда,
причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать
соответствующего уменьшения размера возмещения, если
трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая
была у него к моменту присуждения ему возмещения вреда.
3. Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения
вреда, если имущественное положение гражданина, на которого
возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер
возмещения был уменьшен в соответствии с пунктом 3 статьи 952
настоящего Кодекса.
4. Суд может по требованию гражданина, причинившего вред,
уменьшить размер возмещения вреда, если его имущественное положение
в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста
ухудшилось по сравнению с положением на момент присуждения
возмещения вреда, за исключением случаев, когда вред был причинен
действиями, совершенными умышленно.
Статья 960. Увеличение возмещения вреда в связи с повышением
стоимости жизни и увеличением базовой величины
1. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении
стоимости жизни подлежат индексации в установленном
законодательством порядке.
2. При повышении установленного законодательством размера
базовой величины суммы возмещения утраченного заработка (дохода),
иных платежей, присужденных в связи с повреждением здоровья или
смертью потерпевшего, увеличиваются пропорционально указанному
повышению. (В редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2003
г. - Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003
г., № 8, 2/932.)
Статья 961. Платежи по возмещению вреда
1. Возмещение вреда, вызванного снижением трудоспособности или
смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей
причинителя вреда может по требованию гражданина, имеющего право на
возмещение вреда, присудить ему причитающиеся платежи единовременно,
но не более чем за три года.
2. Суммы в возмещение дополнительных расходов (пункт 1 статьи
954) могут быть присуждены на будущее время в пределах сроков,
определяемых на основе заключения медицинской экспертизы, а также
при необходимости предварительной оплаты стоимости соответствующих
услуг и имущества, в том числе приобретения путевки, оплаты проезда,
оплаты специальных транспортных средств.
Статья 962. Возмещение вреда в случае прекращения
юридического лица
1. В случае реорганизации юридического лица, признанного в
установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или
здоровью, обязанность по выплате соответствующих платежей несет его
правопреемник. К нему же предъявляются требования о возмещении
вреда.
2. В случае ликвидации юридического лица, признанного в
установленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни или
здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализированы для
выплаты их потерпевшему по правилам, установленным
законодательством.
Законодательством могут быть установлены и другие случаи, при
которых может быть произведена капитализация платежей.
Статья 963. Возмещение расходов на погребение
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего,
обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему
эти расходы.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти
расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.
§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков
товара, работы или услуги
Статья 964. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товара, работы или услуги
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо
имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных
или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие
недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе или
услуге, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара,
лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем),
независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в
договорных отношениях или нет.
Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в
случаях приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги в
потребительских целях, а не для использования в предпринимательской
деятельности.
Статья 965. Лица, ответственные за вред, причиненный
вследствие недостатков товара, работы или услуги
1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит
возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем
товара.
2. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги,
подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу
(исполнителем).
3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или
достоверной информации о товаре, работе или услуге, подлежит
возмещению лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
Статья 966. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате
недостатков товара, работы или услуги
1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или
услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленных
сроков годности товара, работы или услуги, а если срок годности в
соответствии с законодательством не устанавливается, - в течение
десяти лет со дня производства товара, выполнения работы или
оказания услуги.
2. За пределами сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
вред подлежит возмещению, если:
1) в нарушение требований акта законодательства срок годности
не установлен;
2) лицо, которому продан товар, для которого выполнена работа
или оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по
истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении
указанных действий.
Статья 967. Основания освобождения от ответственности за вред,
причиненный вследствие недостатков товара, работы
или услуги
Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги
освобождаются от ответственности в случае, если докажут, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем
установленных правил пользования товаром, результатами работы,
услуги или их хранения.
§ 4. Компенсация морального вреда
Статья 968. Общие положения
1. Основания и размер компенсации гражданину морального вреда
определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей
152 настоящего Кодекса.
2. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием),
нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в
случаях, предусмотренных законодательными актами.
3. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от
подлежащего возмещению имущественного вреда.
Статья 969. Основания компенсации морального вреда
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда в случаях, когда:
1) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности;
2) вред причинен гражданину в результате его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения
административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;
3) вред причинен распространением сведений, не соответствующих
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. (В
редакции Закона Республики Беларусь от 4 января 2002 г. -
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №
7, 2/828.)
Статья 970. Способ и размер компенсации морального вреда
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной
форме.
2. Размер компенсации морального вреда определяется судом в
зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и
нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом
с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен
моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.
ГЛАВА 59. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Статья 971. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законодательством или
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель)
за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных статьей 978 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются
независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение
результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего,
третьих лиц или произошло помимо их воли.
Статья 972. Соотношение требований о возврате
неосновательного обогащения с другими
требованиями о защите гражданских прав
Поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает
из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные
настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого
незаконного владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате
исполненного в связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного
недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Статья 973. Возвращение неосновательного обогащения в натуре
1. Имущество, составляющее неосновательное обогащение
приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре.
2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том
числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того,
как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения.
До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность.
Статья 974. Возмещение стоимости неосновательного обогащения
1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно
полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить
потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его
приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением
стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость
немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения.
2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим
имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно
возместить потерпевшему то, что сберегло вследствие такого
пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось
пользование, и в том месте, где оно происходило.
Статья 975. Последствия неосновательной передачи права
другому лицу
Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом
принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего
или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления
прежнего положения, в том числе возвращения ему документов,
удостоверяющих переданное право.
Статья 976. Возмещение потерпевшему неполученных доходов
1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло
имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все
доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого
имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о
неосновательности обогащения.
2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат
начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 366)
с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о
неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Статья 977. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату
При возврате неосновательно полученного или сбереженного
имущества (статья 973) либо при возмещении его стоимости (статья
974) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения
понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с
того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 976), с
зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается
в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал имущество,
подлежавшее возврату.
Статья 978. Неосновательное обогащение, не подлежащее
возврату
Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено
иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по
истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии,
пособия, стипендии, суммы по возмещению вреда, причиненного жизни
или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные
гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во
исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель
докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии
обязательства либо предоставило имущество в целях
благотворительности.
<<< Главная
страница | < Назад
|
