ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ*
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Принят третьей сессией
Верховного Совета Республики Беларусь шестого созыва
11 июня 1964 г.
(СЗ БССР, 1964 г., N 17, ст.183)
__________________________________________________________
Гражданский кодекс Республики Беларусь утратил силу
Гражданским кодексом Республики Беларусь от 7 декабря 1998
г. N 218-З
[Текст с изменениями и дополнениями на 15 мая 1996 г.]
___________________
* См. Закон от 19 сентября 1991 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1991 г., N 30, ст.490.
Верховный Совет Республики Беларусь постановляет:
Статья 1. Утвердить Гражданский кодекс Республики Беларусь и
ввести его в действие с 1 января 1965 года.
Статья 2. Поручить Президиуму Верховного Совета Республики
Беларусь установить порядок введения в действие Гражданского кодекса
Республики Беларусь и утвердить перечень законодательных актов
Республики Беларусь, утрачивающих силу в связи с введением
Гражданского кодекса Республики Беларусь в действие.
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Преамбула утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи гражданского законодательства Республики
Беларусь
Гражданское законодательство Республики Беларусь регулирует
основанные на равенстве участников имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения. В случаях, предусмотренных
законом, гражданское законодательство регулирует также и иные личные
неимущественные отношения. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.-
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
Республики Беларусь
Гражданским кодексом Республики Беларусь и иными актами
гражданского законодательства Республики Беларусь регулируются
указанные в статье 1 настоящего Кодекса отношения:
организаций между собой;
граждан с организациями;
граждан между собой.
К имущественным отношениям, основанным на административном
подчинении одной стороны другой, а также к налоговым и бюджетным
отношениям гражданское законодательство Республики Беларусь не
применяется, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
К семейным, трудовым отношениям и отношениям по использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды, отвечающим признакам,
указанным в статье 1 настоящего Кодекса, гражданское
законодательство применяется в случаях, когда эти отношения не
регулируются соответственно семейным, трудовым законодательством и
законодательством об использовании природных ресурсов и охране
окружающей среды. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 3 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 4. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей
Гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь, а также из
действий граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены
законом, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности.
В соответствии с этим гражданские права и обязанности
возникают:
из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
из административных актов, порождающих в силу законодательства
гражданско-правовые последствия;
в результате создания изобретений, промышленных образцов,
произведений науки, литературы и искусства и иных результатов
интеллектуальной деятельности;
вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие
приобретения или сбережения имущества за счет средств другого лица
без достаточных оснований;
вследствие иных действий граждан и организаций;
вследствие событий, с которыми закон связывает наступление
гражданско-правовых последствий. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 5. Осуществление гражданских прав и исполнение
обязанностей
Гражданские права охраняются законом, за исключением случаев,
когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав.
При осуществлении прав и исполнении обязанностей граждане и
организации должны соблюдать законы, уважать правила общежития и
моральные принципы общества. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 6. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется в установленном порядке
судом, хозяйственным или третейским судом путем: признания этих
прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
и пресечения действий, нарушающих право; присуждения к исполнению
обязанности в натуре; прекращения или изменения правоотношения;
взыскания с лица, нарушившего право, причиненных убытков, а в
случаях, предусмотренных законом или договором, - неустойки (штрафа,
пени), а также иными способами, предусмотренными законом.
В случаях, особо предусмотренных законом, защита гражданских
прав осуществляется в административном порядке. (В редакции Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 7. Защита чести, достоинства или деловой репутации
Гражданин или юридическое лицо вправе требовать по суду
опровержения порочащих их честь, достоинство или деловую репутацию
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности.
Если не соответствующие действительности и порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица
сведения распространены в средствах массовой информации, они должны
быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
В случае, если не соответствующие действительности, порочащие
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина сведения
содержатся в документе, исходящем от юридического лица, такой
документ подлежит замене.
Порядок опровержения порочащих сведений в иных случаях
устанавливается судом.
Гражданин или юридическое лицо, в отношении которых средствами
массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие их права и
законные интересы, имеют право на публикацию своего ответа в тех же
средствах массовой информации.
Требование гражданина или юридического лица о публикации
опровержения либо ответа в средстве массовой информации
рассматривается судом только в том случае, если в такой публикации
было отказано либо она не была произведена в установленном законом
порядке.
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в
результате распространения средством массовой информации не
соответствующих действительности сведений, порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию, возмещается по решению суда
средством массовой информации, а также виновными должностными лицами
и гражданами в размере, определяемом судом. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 8 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 2
ЛИЦА
1. Граждане
Статья 9. Правоспособность граждан
Способность иметь гражданские права и обязанности (гражданская
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами
Республики Беларусь.
Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и
прекращается смертью. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 10. Содержание правоспособности граждан
Гражданин может: иметь имущество на праве собственности;
наследовать имущество; заниматься предпринимательской и иной не
запрещенной законодательными актами деятельностью; создавать
самостоятельно или совместно с другими гражданами и организациями
юридические лица; совершать не запрещенные законодательством сделки
и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь
права автора изобретения, произведения науки, литературы, искусства
или иного результата интеллектуальной деятельности; иметь другие
имущественные и личные неимущественные права. (В редакции Закона от
3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 11. Дееспособность граждан
Способность гражданина своими действиями приобретать
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении
восемнадцатилетнего возраста.
Статья 12. Недопустимость ограничения правоспособности и
дееспособности граждан
Никто не может быть ограничен в правоспособности или
дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, предусмотренных
законом. Сделки, направленные на ограничение правоспособности или
дееспособности, недействительны.
Статья 13. Дееспособность несовершеннолетних, не достигших
пятнадцати лет
От имени несовершеннолетних, не достигших пятнадцати лет,
сделки совершаются их родителями (усыновителями) или опекунами.
Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Статья 14. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от
пятнадцати до восемнадцати лет
Несовершеннолетние в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с согласия родителей, усыновителей или попечителей.
Однако они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые
сделки, распоряжаться своим заработком или стипендией, осуществлять
авторские и изобретательские права на свои произведения,
изобретения, рационализаторские предложения и промышленные образцы,
права на свои открытия.
При наличии достаточных оснований орган опеки и попечительства
может по своей инициативе либо по ходатайству общественных
организаций или других заинтересованных лиц ограничить или лишить
несовершеннолетнего в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией.
В тех случаях, когда закон допускает вступление в брак до
достижения восемнадцати лет, лица, вступившие в брак до достижения
этого возраста, приобретают гражданскую дееспособность в полном
объеме со времени вступления в брак. (В редакции Указа от 20 марта
1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 15. Право несовершеннолетних вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими
Право несовершеннолетних вносить в кредитные учреждения вклады
и распоряжаться ими определяется законодательством. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 16. Признание гражданина недееспособным вследствие
душевной болезни или слабоумия
Гражданин, который вследствие душевной болезни или слабоумия не
может понимать значения своих действий или руководить ими, может
быть признан судом недееспособным в порядке, установленном
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь. Над ним
устанавливается опека.
От имени душевнобольного или слабоумного, признанного
недееспособным, сделки совершает его опекун.
В случае выздоровления или значительного улучшения здоровья
гражданина, признанного недееспособным, суд признает его
дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над
ним опека.
Статья 17. Ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих
спиртными напитками или наркотическими средствами
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности
в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом
Республики Беларусь. Над ним устанавливается попечительство.
Он может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также
получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и
распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, за исключением мелких
бытовых сделок.
При прекращении гражданином злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами суд отменяет ограничение его
дееспособности. На основании решения суда отменяется установленное
над ним попечительство. (В редакции Указов от 29 марта 1973 г. и от
31 июля 1987 г. - СЗ БССР, 1973 г., N 10, ст.165; 1987 г., N 22,
ст.282).
Статья 18. Место жительства
Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших пятнадцати
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место
жительства их родителей (усыновителей) или опекунов.
Статья 19. Признание гражданина безвестно отсутствующим
Гражданин может быть в судебном порядке признан безвестно
отсутствующим, если в течение одного года в месте его постоянного
жительства нет сведений о месте его пребывания.
При невозможности установить день получения последних сведений
об отсутствующем началом безвестного отсутствия считается первое
число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние
сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц
- первое января следующего года.
Статья 20. Охрана имущества безвестно отсутствующего
Над имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим,
на основании решения суда устанавливается опека. Из этого имущества
выдается содержание лицам, которых безвестно отсутствующий по закону
обязан содержать, и погашается задолженность по другим
обязательствам безвестно отсутствующего.
По заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства
может и до истечения одного года со дня получения последних сведений
о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить опекуна для
охраны его имущества.
Статья 21. Последствия явки или обнаружения безвестно
отсутствующего
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о
признании его безвестно отсутствующим. На основании решения суда
отменяется опека над имуществом этого гражданина.
Статья 22. Объявление гражданина умершим
Гражданин может быть в судебном порядке объявлен умершим, если
в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его
пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в
течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи
с военными действиями, может быть в судебном порядке объявлен
умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных
действий.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В
случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд
может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой
гибели.
Статья 23. Последствия явки гражданина, объявленного умершим
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
объявленного умершим, соответствующее решение отменяется судом.
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от
любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно
перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим.
Если имущество гражданина, объявленного умершим, было отчуждено
его правопреемниками третьим лицам, которые к моменту явки
гражданина не уплатили полностью покупной цены, то к явившемуся
гражданину переходит право требования неуплаченной суммы.
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим,
перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество,
если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин,
объявленный умершим, находится в живых.
Если имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по
праву наследования к государству и было реализовано, то после отмены
решения об объявлении гражданина умершим ему возвращается сумма,
вырученная от реализации имущества.
2. Юридические лица
Статья 24. Понятие юридического лица
Юридическими лицами признаются организации, которые обладают
обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
быть истцами и ответчиками в суде, хозяйственном или в третейском
суде. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 25. Виды юридических лиц
Виды юридических лиц, порядок их образования и правовое
положение определяются законодательством Республики Беларусь. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 26 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 27. Устав (положение) юридического лица
Юридическое лицо действует на основании устава (положения). (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 28. Правоспособность юридического лица
Юридическое лицо обладает гражданской правоспособностью в
соответствии с установленными целями его деятельности.
Правоспособность юридического лица возникает с момента
утверждения его устава (положения). Если юридическое лицо или его
устав (положение) подлежит государственной регистрации,
правоспособность юридического лица возникает с момента регистрации
такого лица или его устава (положения). (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 29. Органы юридического лица
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на
себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в
пределах прав, предоставленных им по закону или уставу (положению).
Порядок назначения или избрания органов юридического лица
определяется уставом (положением).
Статья 30. Наименование юридического лица
Юридическое лицо должно иметь свое наименование. В наименовании
юридических лиц, являющихся субъектами хозяйствования, должны
содержаться указание на вид юридического лица, место его нахождения
и специальное наименование, позволяющее отличить его от иных
юридических лиц, а в случаях, предусмотренных законодательством, - и
указание на предмет деятельности.
В наименовании юридического лица не допускается использование:
указания на официальные названия государств (как полные, так и
сокращенные), за исключением государственных органов;
названий, использование которых противоречит законодательству
или общественной морали;
собственных имен лиц, если они не совпадают с именем
учредителей и учредители не получили разрешения таких лиц (их
наследников). (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 31. Место нахождения юридического лица
Местом нахождения юридического лица признается место нахождения
его постоянно действующего органа.
Статья 32. Филиалы и представительства юридического лица
Юридическое лицо может открывать филиалы и представительства в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Руководитель филиала или представительства действует на
основании доверенности, полученной от соответствующего юридического
лица. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 33. Ответственность юридического лица по своим
обязательствам
Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам принадлежащим
ему (закрепленным за ним) имуществом, на которое по законодательству
Республики Беларусь может быть обращено взыскание. (В редакции Указа
от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 34. Разграничение ответственности государства и
государственных организаций
Государство не отвечает по обязательствам государственных
организаций, являющихся юридическими лицами, а эти организации не
отвечают по обязательствам государства.
Условия и порядок отпуска средств на покрытие задолженности
учреждений и иных государственных организаций, состоящих на
государственном бюджете, если эта задолженность не может быть
покрыта за счет их сметы, устанавливаются законодательством
Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183.)
Статья 35. Разграничение ответственности государственной
организации и подчиненного ей предприятия, другой
организации и ее предприятия
Государственная организация не отвечает по обязательствам
подчиненного ей предприятия, являющегося юридическим лицом, а это
предприятие не отвечает по обязательствам организации, которой оно
подчинено.
Другая организация не отвечает по обязательствам ее
предприятия, являющегося юридическим лицом (статья 25 настоящего
Кодекса), а это предприятие не отвечает по обязательства указанной
организации.
Исключения из этих правил допускаются в случаях предусмотренных
законодательством Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 36. Разграничение ответственности объединения и входящих
в его состав организаций
Объединение не отвечает по обязательствам входящих в его состав
организаций, равно как и последние не отвечают по обязательствам
объединения, в состав которого они входят, если такая
ответственность не предусмотрена законом или уставом. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 37. Разграничение ответственности организации и ее
участников
Организации не отвечают по обязательствам своих участников.
Участники организации не отвечают по ее обязательствам. Убытки
организации могут быть распределены между ее участниками в
соответствии с ее уставом (положением). (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 38. Разграничение ответственности кооперативной или
другой общественной организации и ее членов
Члены кооперативной или другой общественной организации не
отвечают по ее обязательствам. Однако такая ответственность членов
кооперативной организации в размере, кратном паевому взносу, может
быть предусмотрена законом или уставом кооперативной организации.
Кооперативная или другая общественная организация не отвечает
по обязательствам своих членов. (В редакции Указа от 20 марта
1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 39. Прекращение юридического лица
Юридическое лицо прекращается путем ликвидации или
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования).
В случае слияния юридического лица с другим юридическим лицом
все имущественные права и обязанности каждого из них переходят к
юридическому лицу, возникшему в результате слияния.
При присоединении одного юридического лица к другому к
последнему переходят все имущественные права и обязанности
присоединенного юридического лица.
В случае разделения юридического лица к созданным в
результате этого разделения новым юридическим лицам переходят по
разделительному акту в соответствующих частях имущественные права
и обязанности реорганизованного юридического лица.
При выделении из юридического лица одного или нескольких
новых юридических лиц к каждому из них переходят по разделительному
акту в соответствующих частях имущественные права и обязанности
реорганизованного юридического лица.
При преобразовании одного юридического лица в другое к вновь
возникшему юридическому лицу переходят все имущественные права и
обязанности прежнего юридического лица.
Одновременно с переходом имущественных прав юридического лица
переходят и личные неимущественные права этого лица, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Решение о ликвидации и реорганизации принимается собственником
либо органом, им уполномоченным, а в случаях, предусмотренных
законодательством, - и хозяйственным судом.
Порядок ликвидации и реорганизации определяется
законодательством Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статьи 40, 41, 42 утратили силу. (Закон от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183.)
Глава 3
СДЕЛКИ
Статья 43. Понятие и виды сделок
Сделками признаются действия граждан и организаций,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских
прав или обязанностей.
Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторонними
(договоры).
Статья 44. Форма сделок
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или
нотариальной).
Сделка, для которой законом не установлена определенная форма,
считается совершенной также, если из поведения лица явствует его
воля совершить сделку.
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 45. Устные сделки
Сделки между гражданами на сумму не свыше десяти минимальных
заработных плат, а также сделки, исполняемые при самом их
совершении, независимо от суммы сделки, могут совершаться устно,
если в законе не установлено иное.
В тех случаях, когда сделки между организациями или между
организацией и гражданином совершаются не в письменной форме,
организация, оплатившая товар или услуги, должна получить от другой
стороны документ, удостоверяющий получение денег и основание их
получения. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 46. Письменные сделки
Сделки организаций между собой и с гражданами должны
совершаться в письменной форме, кроме сделок, указанных в части
второй статьи 45 настоящего Кодекса, и отдельных видов сделок, для
которых иное предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
Сделки между гражданами на сумму свыше десяти минимальных
заработных плат, кроме сделок, указанных в части первой статьи 45
настоящего Кодекса, и иных сделок, указанных в законодательстве
Республики Беларусь, должны совершаться в письменной форме.
Письменные сделки должны быть подписаны лицами, их
совершающими.
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или
по каким-либо иным причинам не может собственноручно подписаться, то
по его поручению сделку может подписать другой гражданин. Подпись
последнего должна быть засвидетельствована организацией, в которой
работает или учится гражданин, совершающий сделку, либо
жилищно-эксплуатационной организацией, осуществляющей эксплуатацию
дома, в котором он проживает, либо администрацией стационарного
лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо
нотариальным органом, с указанием причины, в силу которой
совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. (В редакции
Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 47. Недействительность сделки, не соответствующей
требованиям закона
Недействительна сделка, не соответствующая требованиям закона,
в том числе ущемляющая личные или имущественные права
несовершеннолетних детей.
По недействительной сделке каждая из сторон обязана возвратить
другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности
возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах
с учетом инфляции, если иные последствия недействительности сделки
не предусмотрены в законе. (В редакции Законов от 28 июля 1990 г. и
24 февраля 1995 г. - СЗ БССР, 1990 г., N 22, ст.451; Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1995 г., N 17, ст.183).
Статья 48. Последствия несоблюдения формы сделки
Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой
недействительность сделки лишь в случае, когда такое последствие
прямо указано в законе. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 49. Последствия несоблюдения простой письменной формы
Несоблюдение требуемой законом простой письменной формы (статья
46 настоящего Кодекса) лишает стороны права, в случае спора,
ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, а в
случаях, прямо указанных в законе, влечет за собой
недействительность сделки с последствиями, предусмотренными частью
второй статьи 47 настоящего Кодекса.
Статья 50. Обязательность нотариальной формы и последствия ее
несоблюдения
Нотариальное удостоверение сделок обязательно лишь в случаях,
указанных в законе.
Несоблюдение в этих случаях нотариальной формы влечет за собой
недействительность сделки с последствиями, предусмотренными частью
второй статьи 47 настоящего Кодекса.
Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется
от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию
исполнившей сделку стороны признать сделку действительной при
условии, что эта сделка не содержит ничего противозаконного. В этом
случае последующее нотариальное оформление сделки не требуется.
Статья 51. Недействительность сделки, совершенной с целью,
противной интересам государства
Если сделка совершена с целью, заведомо противной интересам
государства, то при наличии умысла у обеих сторон - в случае
исполнения сделки обеими сторонами - в доход государства
взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения
сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход
государства все полученное ею и все причитавшееся с нее первой
стороне в возмещение полученного; при наличии же умысла лишь у одной
из сторон все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой
стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение
исполненного взыскивается в доход государства.
Денежные суммы, подлежащие взысканию в соответствии с настоящей
статьей, увеличиваются с учетом инфляции. (В редакции Законов от 3
марта 1994 г. и 24 февраля 1995 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183; 1995 г., N 17, ст.183).
Статья 52. Недействительность сделки юридического лица,
противоречащей его целям
Недействительна сделка, совершенная юридическим лицом в
противоречии с целями, указанными в его уставе, в положении о нем.
К таким сделкам соответственно применяются правила,
предусмотренные статьями 47 или 51 настоящего Кодекса. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 53. Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати лет
Недействительна сделка, совершенная несовершеннолетним, не
достигшим пятнадцати лет, кроме сделок, предусмотренных статьями 13
и 15 настоящего Кодекса.
Каждая из сторон по такой сделке обязана возвратить другой
стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить
полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой
стороне понесенные ею расходы, утрату или повреждение ее имущества,
если дееспособная сторона знала или должна была знать о
недееспособности другой стороны.
Денежные суммы, стоимость расходов, утраты или повреждения
имущества, подлежащие возмещению в соответствии с частями второй и
третьей настоящей статьи, увеличиваются с учетом инфляции и
определяются на момент разрешения спора. (В редакции Закона от 24
февраля 1995 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1995 г., N 17, ст.183).
Статья 54. Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет
Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати
до восемнадцати лет без согласия его родителей (усыновителей) или
попечителей (кроме сделок, которые он в соответствии со статьями 14
и 15 настоящего Кодекса имеет право совершать самостоятельно),
признается судом недействительной по иску родителей (усыновителей)
или попечителей.
В случае признания сделки недействительной применяются
последствия, предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса.
Статья 55. Недействительность сделки, совершенной гражданином,
признанным недееспособным
Недействительна сделка, совершенная гражданином, признанным
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.
К такой сделке применяются последствия, предусмотренные статьей
53 настоящего Кодекса.
Статья 56. Недействительность сделки, совершенной гражданином,
не способным понимать значения своих действий
Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но
находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не
мог понимать значения своих действий или руководить ими, признается
судом недействительной по иску этого гражданина.
Если такая сделка признана недействительной, каждая из сторон
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его
стоимость в деньгах.
Стороне, которая в момент совершения сделки не могла понимать
значения своих действий или руководить ими, другая сторона, кроме
того, должна возместить понесенные расходы, утрату или повреждение
ее имущества, если она знала или должна была знать о таком состоянии
гражданина, заключившего с нею сделку.
Денежные суммы, стоимость расходов, утраты или повреждения
имущества, подлежащие возмещению в соответствии с частями второй и
третьей настоящей статьи, увеличиваются с учетом инфляции и
определяются на момент разрешения спора. (В редакции Закона от 24
февраля 1995 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1995 г., N 17, ст.183).
Статья 57. Недействительность сделки, совершенной гражданином,
злоупотребляющим спиртными напитками или
наркотическими веществами
Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия
попечителя гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами,
признается судом недействительной по иску попечителя.
В случае признания сделки недействительной применяются
последствия, предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса.
Правила настоящей статьи не распространяются на сделки,
заключенные в соответствии с частью второй статьи 17 настоящего
Кодекса.
Статья 58. Недействительность мнимой и притворной сделок
Недействительна сделка, совершенная лишь для виду, без
намерения создать юридические последствия (мнимая сделка).
Если сделка совершена с целью прикрыть другую сделку
(притворная сделка), то применяются правила, относящиеся к той
сделке, которую стороны действительно имели в виду.
Статья 59. Недействительность сделки, совершенной под влиянием
заблуждения
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего
существенное значение, признается недействительной по иску стороны,
действовавшей под влиянием заблуждения.
Если такая сделка признана недействительной, каждая из сторон
обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при
невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его
стоимость в деньгах. Сторона, по иску которой сделка признана
недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения
расходов, утраты или повреждения своего имущества, если докажет, что
заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не будет
доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной,
обязана возместить другой стороне понесенные расходы, утрату или
повреждение ее имущества.
Денежные суммы, стоимость расходов, утраты или повреждения
имущества, подлежащие возмещению в соответствии с частью второй
настоящей статьи, увеличиваются с учетом инфляции и определяются на
момент разрешения спора. (В редакции Закона от 24 февраля 1995 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1995 г., N 17,
ст.183).
Статья 60. Недействительность сделки, совершенной под влиянием
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения
представителя одной стороны с другой стороной или
стечения тяжелых обстоятельств
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой
стороной, а также сделка, которую гражданин вынужден был совершить
на крайне невыгодных для себя условиях вследствие стечения тяжелых
обстоятельств, признается недействительной по иску потерпевшего либо
по иску организации.
Если сделка признана недействительной по одному из указанных
оснований, то потерпевшему возвращается другой стороной все
полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в
натуре - возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное
по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в
возмещение переданного другой стороне, обращается в доход
государства. При невозможности передать имущество в доход
государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах.
Кроме того, потерпевшему возмещаются другой стороной понесенные
им расходы, утрата или повреждение его имущества.
Денежные суммы, стоимость расходов, утраты или повреждения
имущества, подлежащие возмещению в соответствии с частями второй и
третьей настоящей статьи, увеличиваются с учетом инфляции и
определяются на момент разрешения спора. (В редакции Законов от 3
марта 1994 г. и 24 февраля 1995 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183; 1995 г., N 17, ст.183).
Статья 61. Момент, с которого сделка считается недействительной
Сделка, признанная недействительной, считается недействительной
с момента ее совершения, однако, если из содержания сделки вытекает,
что она может быть прекращена лишь на будущее время, действие
сделки, признанной недействительной, прекращается на будущее время.
Статья 62. Последствия недействительности части сделки
Недействительность части сделки не влечет за собой
недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что
сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Статья 63. Сделки, совершенные под условием
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если
стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или
не наступит.
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если
стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от
обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или
не наступит.
Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала
сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие
признается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона,
которой наступление условия выгодно, то условие признается
ненаступившим.
Глава 4
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ДОВЕРЕННОСТЬ
Статья 64. Представительство
Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени
другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на
доверенности, законе либо административном акте, непосредственно
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности
представляемого.
Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой
действует представитель (продавец розничной торговли, кассир и
т.п.).
Представитель не может совершать сделки от имени
представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого
лица, представителем которого он одновременно является.
Не допускается совершение через представителя сделки, которая
по своему характеру может быть совершена только лично, а равно
других сделок, указанных в законе.
Статья 65. Последствия заключения сделки лицом, не
уполномоченным или с превышением полномочий
Сделка, совершенная от имени другого лица лицом, не
уполномоченным на совершение сделки или с превышением полномочий,
создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для
представляемого лишь в случае последующего одобрения этой сделки
представляемым.
Последующее одобрение представляемым делает сделку
действительной с момента ее заключения.
Статья 66. Доверенность
Доверенность - письменное уполномочие одного лица другому лицу
для представительства от его имени перед третьими лицами.
Доверенность от имени юридического лица, а также юридическому
лицу может быть выдана только на совершение сделок, которые не
противоречат его уставу (положению). (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 67. Форма доверенности
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной
формы, а также действий в отношении организаций должна быть
нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных в
настоящем Кодексе, и других случаев, когда специальными правилами
допущена иная форма доверенности.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на
излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по
медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей,
санаториев и других военно-лечебных учреждений;
2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные
действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и
членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами
(начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей,
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения
авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, сумм из банков
и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной,
может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель
работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией,
осуществляющей эксплуатацию дома, в котором он проживает, и
администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он
находится на излечении. (В редакции Указов от 4 февраля 1975 г. и 20
марта 1984 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64; 1984 г., N 9, ст.126
и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 68. Доверенность юридических лиц
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью
его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица.
Доверенность от имени юридического лица на получение или выдачу
денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также
главным (старшим) бухгалтером этого юридического лица или иным
лицом, которое несет ответственность за ведение бухгалтерского учета
этого юридического лица. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 69. Срок доверенности
Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. Если
срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного
года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения,
недействительна.
Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для
совершения действий за границей, не содержащая указания о сроке ее
действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
(В редакции Указа от 4 февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4,
ст.64 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 70. Передача полномочий по доверенности другому лицу
(передоверие)
Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те
действия, на которые оно уполномочено. Оно может передоверить
совершение их другому лицу, если уполномочено на это доверенностью
либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов
выдавшего доверенность.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть
нотариально удостоверена.
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не
может превышать срока действия доверенности, на основании которой
она выдана.
Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом
выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице,
которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности
возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия
лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.
Статья 71. Прекращение доверенности
Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана
доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим.
Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана,
- отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав
недействительно.
С прекращением доверенности теряет силу передоверие.
Статья 72. Последствия прекращения доверенности
Лицо, выдавшее доверенность, обязано известить об ее отмене
(пункт второй статьи 71 настоящего Кодекса) лицо, которому
доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для
представительства перед которыми дана доверенность. Такая же
обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего
доверенность в случаях ее прекращения по основаниям,
предусмотренным в пунктах четвертом и шестом статьи 71 настоящего
Кодекса.
Права и обязанности, возникшие в результате действий лица,
которому выдана доверенность до того, как это лицо узнало или должно
было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего
доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это
правило не применяется, если третье лицо знало или должно было
знать, что действие доверенности прекратилось.
По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его
правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.
Глава 5
ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Статья 73. Общий срок исковой давности
Общий срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено (исковая давность), устанавливается в три года. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 74. Сокращенные сроки исковой давности
Сокращенный срок давности продолжительностью в шесть месяцев
действует по искам:
1) о взыскании неустойки (штрафа, пени);
2) о недостатках проданных вещей (статья 245 настоящего
Кодекса);
3) вытекающим из поставки товаров ненадлежащего качества (часть
четвертая статьи 259 настоящего Кодекса), а также некомплектных
товаров.
К искам о недостатках выполненной по договору подряда работы
применяются сроки давности, указанные в статье 357 настоящего
Кодекса.
К искам, вытекающим из перевозки грузов, пассажиров и багажа,
применяются сокращенные сроки давности, указанные в статье 378
настоящего Кодекса, а к искам, вытекающим из отношений органов связи
с клиентурой, - сокращенные сроки давности, указанные в
законодательстве о связи. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 75. Недействительность соглашения об изменении сроков
исковой давности
Изменение сроков исковой давности и порядка их исчисления
соглашением сторон не допускается.
Статья 76. Начало течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности начинается со дня возникновения
права на иск; право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого
правила, а также основания приостановления и перерыва течения сроков
исковой давности устанавливаются законодательством Республики
Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 77. Срок исковой давности при перемене лиц в
обязательстве
Перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения срока
исковой давности.
Статья 78. Приостановление течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности приостанавливается:ъ
1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое при данных условиях событие (непреодолимая сила);
2) в силу установленной Советом Министров Республики Беларусь
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
3) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил
Республики Беларусь, переведенных на военное положение.
Течение срока исковой давности приостанавливается, если
указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали
существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот
срок менее шести месяцев, - в течение срока давности.
Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием
приостановления давности, течение срока давности продолжается, при
этом остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок
исковой давности был менее шести месяцев, - до срока исковой
давности. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 79. Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в
установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий,
свидетельствующих о признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается снова;
время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до
предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в
общем порядке.
Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в
уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока
исковой давности продолжается со дня вступления в законную силу
приговора, которым иск оставлен без рассмотрения. (В редакции Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 80 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N13, ст.183).
Статья 81. Применение исковой давности
Требование о защите нарушенного права принимается судом к
рассмотрению независимо от истечения срока исковой давности.
Исковая давность применяется судом, хозяйственным или
третейским судом только по заявлению стороны в споре, о чем суд
(судья) обязан разъяснить сторонам при принятии заявления или при
разрешении спора по существу.
Пропуск срока исковой давности без уважительной причины
является основанием к отказу в иске.
Если суд, хозяйственный или третейский суд признает
уважительной причину пропуска срока исковой давности, нарушенное
право подлежит защите. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 82. Приостановление, перерыв и восстановление
сокращенных сроков исковой давности
Правила о приостановлении, перерыве и восстановлении сроков
исковой давности (статьи 78-80 настоящего Кодекса) распространяются
также на сокращенные сроки давности, если законом не установлено
иное.
Статья 83. Исполнение обязанности должником по истечении срока
исковой давности
В случае исполнения обязанности должником по истечении срока
исковой давности, он не вправе требовать исполненное обратно, хотя
бы в момент исполнения он и не знал об истечении давности. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 84. Требования, на которые исковая давность не
распространяется
Исковая давность не распространяется:
на требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных
прав, кроме случаев, предусмотренных законом;
на требования вкладчиков к банкам о выдаче вкладов;
на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина; при этом требования, предъявленные по истечении
срока давности, удовлетворяются не более чем за три года,
предшествующие предъявлению иска;
в случаях, установленных законодательными актами, - и на другие
требования. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 85. Применение исковой давности к искам по
дополнительным требованиям
С истечением срока исковой давности по главному требованию
считается истекшим срок исковой давности и по дополнительному
требованию (неустойка, поручительство и т. п.).
¦
Раздел II
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 6
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 86. Право собственности
Право собственности представляет собой независимое от других
право лица владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Правомочие владения представляет собой юридически обеспеченную
возможность хозяйственного господства над имуществом.
Правомочие пользования представляет собой юридически
обеспеченную возможность извлечения из имущества его полезных
свойств в процессе личного или хозяйственного потребления имущества.
Правомочие распоряжения представляет собой юридически
обеспеченную возможность определять судьбу имущества.
Независимость права собственности представляет собой суверенную
возможность собственника реализовывать правомочия владения,
пользования и распоряжения по своему усмотрению и в своих интересах.
Ограничения правомочий собственника могут быть установлены только
законодательными актами. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 87. Право полного хозяйственного ведения и пределы его
осуществления
Право полного хозяйственного ведения представляет собой
основанное на праве собственности право предприятия по владению,
пользованию и распоряжению имуществом, предоставляемым ему
собственником для осуществления хозяйственной деятельности.
К праву полного хозяйственного ведения применяются правила о
праве собственности, если законодательными актами или собственником
не предусмотрено иное. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 87-1. Право оперативного управления и пределы его
осуществления
Право оперативного управления представляет собой основанное на
праве собственности право учреждения, финансируемого за счет
собственника, по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
закрепленным за ним собственником в пределах, установленных
законодательством, в соответствии с целями деятельности, заданиями
собственника и назначением имущества. (Статья 87-1 введена Указом от
20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126; в редакции Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 7 (статьи 88, 89, 90, 91, 92), Глава 8 (статьи 93, 94,
95), Глава 9 (статьи 96, 97, 98) утратили силу. (Закон от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 10
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 99. Общие положения о собственности граждан
Собственность граждан создается и приумножается за счет их
трудовых доходов от участия в общественном производстве, от ведения
хозяйства и доходов от средств, вложенных в банки и другие
финансово-кредитные учреждения, акции и другие ценные бумаги,
приобретения имущества по наследству и по иным основаниям,
допускаемым законом.
Гражданину принадлежит исключительное право распоряжаться
своими способностями к производительному и творческому труду.
Гражданин осуществляет это право самостоятельно или на основе
трудового договора.
Гражданин вправе с согласия собственника внести денежный или
иной вклад в имущество предприятия, иной хозяйственной организации,
крестьянского (фермерского) хозяйства, в котором он работает по
трудовому договору, и участвовать в распределении прибыли (дохода)
такого предприятия (субъекта хозяйствования) или хозяйства
пропорционально размеру этого вклада.
Право наследования имущества граждан признается и охраняется
законом. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 100. Объекты права собственности граждан
В собственности граждан могут находиться жилые дома, дачи,
садовые дома, земельные участки, транспортные средства, денежные
средства, акции и другие ценные бумаги, предметы домашнего хозяйства
и личного потребления, средства производства для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, индивидуальной и другой хозяйственной
деятельности, произведенная продукция и полученные доходы, а также
иное имущество потребительского и производственного назначения.
Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или
другого кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за
квартиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленные
ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество
с момента оформления этого права в установленном порядке.
Наниматель жилого помещения в доме государственного и
общественного жилищного фонда и члены его семьи вправе выкупить у
собственника соответствующую квартиру или дом. После приобретения
указанного имущества в собственность гражданин вправе распоряжаться
им по своему усмотрению - продавать, завещать, сдавать в аренду,
совершать с ним иные сделки, не противоречащие закону.
Земельные участки передаются в собственность граждан Республики
Беларусь в случаях и в порядке, предусмотренных земельным
законодательством Республики Беларусь.
Законодательными актами Республики Беларусь могут
устанавливаться виды имущества, которое не может находиться в
собственности граждан. Состав и стоимость иного имущества,
приобретенного гражданином за счет его трудовых доходов и сбережений
и по другим основаниям, допускаемым законом, не ограничиваются. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статьи 101, 102, 103 утратили силу. (Закон от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 104. Последствия самовольной постройки дома
Гражданин, построивший жилой дом (дачу) или часть дома (дачи)
без установленного разрешения, либо с грубым нарушением основных
строительных норм и правил, не вправе распоряжаться этим домом
(дачей) или частью дома (дачи) - продавать, дарить, сдавать внаем и
т.п.
Заявления граждан, которые возвели строения с нарушениями,
указанными в части первой настоящей статьи, о предоставлении
земельного участка для возведения строений, принятии строений в
эксплуатацию и регистрации в установленном порядке рассматриваются
исполнительными комитетами районных, городских, районных в городах
Советов народных депутатов.
Установив возведение строения с нарушениями, предусмотренными
частью первой настоящей статьи, исполнительный комитет районного,
городского, районного в городе Совета народных депутатов обязан
решить вопрос либо о предоставлении гражданину, осуществившему
самовольное строительство, земельного участка, принятии строения в
эксплуатацию и регистрации в установленном порядке, либо о сносе
строения самим гражданином или за его счет, либо о предъявлении иска
в суд о безвозмездном изъятии строения и зачислении в коммунальную
собственность.
Отказ исполнительного комитета районного, городского, районного
в городе Совета народных депутатов в рассмотрении заявления
гражданина о предоставлении земельного участка, принятии в
эксплуатацию и регистрации строения и решение о сносе строения могут
быть обжалованы в районный суд по месту нахождения строения.
При безвозмездном изъятии у гражданина на основании настоящей
статьи жилого дома (дачи) или части дома (дачи) суд может лишить его
и проживающих с ним лиц права пользования жилой площадью в этом доме
(даче). Однако, если эти граждане не имеют иного жилого помещения,
пригодного для постоянного проживания, исполнительный комитет
местного Совета народных депутатов, которому передан изъятый дом
(дача), предоставляет им другое жилое помещение. (В редакции Указа
от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статьи 105, 106, 107, 108, 109 утратили силу. (Закон от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 110. Перечень имущества граждан, на которое не может
быть обращено взыскание
Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Гражданским
процессуальным кодексом Республики Беларусь.
Глава 11
ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Статья 111. Понятие общей собственности
Имущество может принадлежать на праве общей собственности двум
или нескольким организациям, либо государству и одной или нескольким
организациям, либо двум или нескольким гражданам.
Различается общая собственность с определением долей (долевая
собственность) или без определения долей (совместная собственность).
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 112. Владение, пользование и распоряжение общей долевой
собственностью.
Владение, пользование и распоряжение общей долевой
собственностью производится по согласию всех ее участников.
В случае разногласия порядок владения, пользования и
распоряжения определяется по иску любого из участников. (В редакции
Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 113. Порядок пользования жилым домом, находящимся в
общей долевой собственности
Если соглашение между участниками общей долевой собственности
на жилой дом о порядке пользования обособленными помещениями дома
(квартирами, комнатами) в соответствии с долями участников
нотариально удостоверено и зарегистрировано в исполнительном
комитете местного Совета народных депутатов, то оно обязательно и
для лица, которое впоследствии приобретает долю в общей
собственности на этот дом. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. -
СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 114. Последствия надстройки, пристройки или перестройки
жилого дома, находящегося в общей долевой
собственности
Если участник общей долевой собственности на жилой дом с
соблюдением установленных правил увеличит за свой счет полезную
площадь дома путем пристройки, надстройки или перестройки, то по
требованию этого участника доли в общей собственности на дом и
порядок пользования помещениями в нем подлежат соответственному
изменению.
Статья 115. Расходы по содержанию имущества, находящегося в
общей долевой собственности
Каждый участник общей долевой собственности обязан соразмерно
со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей
по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и
сохранению.
Статья 116. Право участника общей долевой собственности на
отчуждение доли
Каждый участник общей долевой собственности имеет право на
отчуждение другому лицу своей доли в общей собственности.
Статья 117. Право преимущественной покупки
При продаже доли в общей собственности постороннему лицу
остальные участники общей долевой собственности имеют право
преимущественной покупки продаваемой доли по цене, за которую она
продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с
публичных торгов.
Продавец доли в общей собственности обязан известить в
письменной форме остальных участников общей долевой собственности о
намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и
других условий, на которых продает ее.
Если остальные участники общей долевой собственности откажутся
от осуществления права преимущественной покупки или не осуществят
этого права в течение месяца в отношении дома, а в отношении прочего
имущества - в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе
продать свою долю любому лицу.
При продаже доли с нарушением права преимущественной покупки
другие участники общей долевой собственности в течение трех месяцев
имеют право требовать в судебном порядке перевода на них прав и
обязанностей покупателя. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г., -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 118. Выдел доли из общего имущества
Каждый из участников общей долевой собственности вправе
требовать выдела своей доли из общего имущества.
Если соглашение о способе выдела не достигнуто, то имущество,
находящееся в общей долевой собственности, делится по решению суда в
натуре, поскольку это возможно, без несоразмерного ущерба его
хозяйственному назначению; в противном случае выделяющийся
собственник получает денежную компенсацию.
Статья 119. Обращение взыскания на долю в общем имуществе
Кредитор участника общей долевой собственности вправе
предъявить иск о выделении доли его должника для обращения на нее
взыскания.
Статья 120, глава 12 (статьи 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130) утратили силу. (Закон от 3 марта 1994 г., - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 13
ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Статья 131. Истребование имущества собственником из чужого
незаконного владения
Собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения.
Статья 132. Истребование имущества от добросовестного
приобретателя
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был
знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе
истребовать это имущество от приобретателя лишь в случае, когда
имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было
передано собственником во владение, либо похищено у того или
другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Истребование имущества по основаниям, указанным в части первой
настоящей статьи, не допускается, если имущество было продано в
порядке, установленном для исполнения судебных решений. Если
имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права
его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех
случаях.
Статья 133 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 134. Недопустимость истребования денег и ценных бумаг от
добросовестного приобретателя
Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть
истребованы от добросовестного приобретателя.
Статья 135. Расчеты при истребовании имущества из незаконного
владения
Истребуя имущество на основании статьи 131 настоящего Кодекса,
собственник вправе также потребовать от лица, которое знало или
должно было знать, что его владение незаконно (недобросовестный
владелец), возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо
извлекло или должно было извлечь за все время владения; от
добросовестного же владельца - всех доходов, которые он извлек и
должен был извлечь с того времени, когда он узнал или должен был
узнать о неправомерности владения или получил повестку по иску
собственника о возврате имущества.
Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою
очередь, вправе требовать от собственника возмещения произведенных
им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого
собственнику причитаются доходы от имущества.
Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные
им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения вещи.
Если такое отделение улучшений невозможно, добросовестный владелец
имеет право требовать возмещения произведенных на улучшение затрат,
но не свыше размера увеличения стоимости вещи.
Статья 136. Защита прав собственника от нарушений, не связанных
с лишением владения
Собственник может требовать устранения всяких нарушений его
права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением
владения.
Статья 137. Защита прав владельца, не являющегося собственником
Права, предусмотренные статьями 131 - 136 настоящего Кодекса,
принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но
владеющему имуществом в силу закона или договора.
Глава 14
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ
Статья 138. Момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества по договору
Право собственности (право оперативного управления) у
приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи
вещи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если договор об отчуждении вещи подлежит регистрации, право
собственности возникает в момент регистрации. (В редакции Указа от
20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 139. Передача вещей
Передачей признается вручение вещей приобретателю, а равно
сдача транспортной организации для отправки приобретателю и сдача на
почту для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без
обязательства доставки. К передаче вещей приравнивается передача
коносамента или иного распорядительного документа на вещи.
Статья 140. Предметы, которые могут приобретаться лишь по
специальным разрешениям
Перечень предметов, которые по своему значению для народного
хозяйства, по соображениям государственной безопасности или по иным
основаниям могут приобретаться лишь по особым разрешениям (оружие,
летательные аппараты, сильнодействующие яды и др.), а также порядок
выдачи этих разрешений определяются законодательством.
Валютные ценности: иностранная валюта (банкноты, казначейские
билеты, монеты); платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и
другие) и фондовые ценности (акции, облигации и другие) в
иностранной валюте; банковские платежные документы в рублях (чеки и
другие), приобретаемые за иностранную валюту с правом обращения их в
такую валюту; драгоценные металлы - золото, серебро, платина,
металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий)
в любом виде и состоянии и природные драгоценные камни в сыром и
обработанном виде (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры, а
также жемчуг), за исключением ювелирных и других бытовых изделий из
этих металлов и камней, а также лома таких изделий, могут
приобретаться лишь в порядке и в пределах, установленных
законодательством. (В редакции Указа от 11 февраля 1977 г. - СЗ
БССР, 1977 г., N 5, ст.57 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 141. Риск случайной гибели
Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей
переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него
права собственности, если иное не установлено договором.
Если отчуждатель просрочил передачу вещей или приобретатель
просрочил принятие их, риск случайной гибели или случайной порчи
несет просрочившая сторона.
Статья 142. Главная вещь и принадлежность
Принадлежностью признается вещь, назначенная служить главной
вещи и связанная с ней общим хозяйственным назначением.
Принадлежность следует судьбе главной вещи, если законом или
договором не установлено иное.
Статья 143. Право собственности на плоды и доходы
Плоды, приплод животных, доходы, приносимые вещью, принадлежат
собственнику вещи, поскольку иное не установлено законом или
договором собственника с другим лицом.
Статьи 144, 145 утратили силу. (Закон от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 146. Бесхозяйственное содержание дома
Если гражданин бесхозяйственно содержит принадлежащий ему дом,
допуская его разрушение, то исполнительный комитет местного Совета
народных депутатов предупреждает собственника о прекращении
бесхозяйственного содержания дома и назначает срок для исправления
разрушения.
Если гражданин без уважительных причин не произведет
необходимых исправлений, то по решению суда дом может быть
безвозмездно изъят и передан в фонд местного Совета народных
депутатов. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г.,
N 9, ст.126).
Статья 147 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 148. Бесхозяйное имущество
Имущество, которое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен (бесхозяйное имущество), поступает в
собственность государства по решению суда, вынесенному по заявлению
финансового органа. Заявление подается по истечении одного года со
дня принятия имущества на учет.
Порядок выявления и учета бесхозяйного имущества определяется
Министерством финансов Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 149. Находка
Нашедший потерянную вещь обязан немедленно сообщить об этом
лицу, потерявшему ее, и возвратить ему найденную вещь или заявить о
находке и сдать вещь в милицию или в исполнительный комитет
поселкового, сельского Совета народных депутатов, а если вещь
найдена в учреждении, предприятии или на транспорте, - сдать ее
администрации соответствующей организации. (В редакции Указа от 20
марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 150. Хранение найденных вещей
Администрация организации, которой передана найденная вещь, в
случае необнаружения в двухнедельный срок лица, потерявшего вещь,
сдает ее в милицию или в исполнительный комитет поселкового,
сельского Совета народных депутатов.
Органы транспорта хранят и реализуют сданные им найденные вещи
согласно действующим на транспорте правилам.
Милиция или исполнительный комитет поселкового, сельского
Совета народных депутатов обязаны хранить сданные им найденные вещи
в течение шести месяцев. В случае обнаружения в течение указанного
срока лица, потерявшего вещь, она ему возвращается. Если это лицо в
указанный срок не будет обнаружено, вещь безвозмездно переходит в
собственность государства. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. -
СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 151. Возмещение расходов нашедшему вещь
Нашедший и возвративший вещь лицу, потерявшему ее, либо сдавший
ее в установленном порядке (статья 149 настоящего Кодекса), имеет
право получить от лица, потерявшего вещь, а в случае перехода вещи в
собственность государства - от соответствующей государственной
организации - возмещение расходов, связанных с хранением и сдачей
вещи.
Статья 152. Безнадзорный скот
Задержавший безнадзорный или пригульный скот обязан немедленно
сообщить об этом собственнику скота и возвратить ему скот или
сообщить в трехдневный срок о задержании скота милиции либо
исполнительному комитету поселкового, сельского Совета народных
депутатов.
Милиция или исполнительный комитет поселкового, сельского
Совета народных депутатов принимает меры к розыску собственника
скота и на время розыска передает скот, с соблюдением ветеринарных
правил, на содержание и в пользование ближайшему совхозу или
колхозу, руководители которых не вправе отказаться от принятия
скота.
В случае обнаружения собственника рабочего или крупного
рогатого скота (и его молодняка) в течение шести месяцев, а мелкого
скота (и его молодняка) - в течение двух месяцев со дня передачи
скота совхозу или колхозу, скот возвращается собственнику, который
обязан возместить совхозу или колхозу расходы по содержанию скота с
зачетом выгод, извлеченных от пользования им.
Если в сроки, указанные в части третьей настоящей статьи,
собственник скота не будет обнаружен, он утрачивает право
собственности на этот скот. В этом случае скот, содержавшийся в
колхозе, безвозмездно переходит в собственность этого колхоза, а
скот, содержавшийся в совхозе, безвозмездно переходит в
собственность государства и включается в состав имущества того
совхоза, где он содержался. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. -
СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 153. Клад
Клад, то есть зарытые в земле или скрытые иным способом деньги
или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен
или в силу закона утратил на них право, поступает в собственность
государства и должен быть сдан обнаружившим его лицом финансовым
органам.
Лицу, обнаружившему и сдавшему финансовым органам золотые и
серебряные монеты, советскую и иностранную валюту, драгоценные
камни, жемчуг, драгоценные металлы в слитках, изделиях и ломе,
выдается вознаграждение в размере двадцати пяти процентов стоимости
сданных ценностей, кроме случаев, когда раскопки или поиски таких
ценностей входили в круг служебных обязанностей этого лица.
Статья 154 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 155. Изъятие драгоценных металлов и алмазов
Владельцам изъятых по постановлениям органа дознания,
следователя, прокурора или суда драгоценных металлов (золото,
платина, серебро) в слитках, в шлихе, в самородках, в полуфабрикатах
и изделиях производственного и лабораторного назначения, а также
алмазов, в случае осуждения этих владельцев без конфискации
имущества, либо вынесения оправдательного приговора, либо
прекращения дела выплачивается стоимость изъятых ценностей, а сами
ценности сдаются государству. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г.
- СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Раздел III
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
I. Общие положения об обязательствах
Глава 15
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 156. Понятие обязательства и основания его возникновения
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
Обязательства возникают из договора или иных оснований,
указанных в статье 4 настоящего Кодекса.
Статья 157 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 158. Заключение договора
Договор считается заключенным, когда между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным его пунктам.
Существенными являются те пункты договора, которые признаны
такими по закону или необходимы для договоров данного вида, а также
все те пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 159. Форма договора
Если стороны условились заключить договор в определенной форме,
он считается заключенным с момента придания ему условленной формы,
хотя бы по закону для данного рода договоров эта форма и не
требовалась.
Если согласно закону или соглашению сторон договор должен быть
заключен в письменной форме, он может быть заключен как путем
составления одного документа, подписанного сторонами, так и путем
обмена письмами, телеграммами, телефонограммами и т. п.,
подписанными стороной, которая их посылает.
Статья 160. Заключение договора по предложению, сделанному с
указанием срока для ответа
Когда предложение заключить договор сделано с указанием срока
для ответа, договор считается заключенным, если лицо, сделавшее
предложение, получило от другой стороны ответ о принятии предложения
в течение этого срока.
Статья 161. Заключение договора по предложению, сделанному без
указания срока для ответа
Когда предложение заключить договор сделано устно, без
назначения срока для ответа, договор считается заключенным, если
другая сторона немедленно заявила лицу, сделавшему предложение, о
принятии этого предложения.
Когда такое предложение сделано в письменной форме, договор
считается заключенным, если ответ о принятии предложения получен в
течение нормально необходимого для этого времени.
Статья 162. Ответ о согласии на заключение договора, полученный
с опозданием
Если из полученного с опозданием ответа о согласии заключить
договор видно, что ответ был отправлен своевременно, он признается
опоздавшим лишь в том случае, когда лицо, сделавшее предложение,
немедленно известит другую сторону о получении ответа с опозданием.
В этом случае ответ, полученный с опозданием, считается новым
предложением заключить договор.
Статья 163. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях
Ответ о согласии заключить договор на иных, чем было
предложено, условиях признается отказом от предложения и в то же
время новым предложением.
Если при заключении договора между организациями возникают
разногласия, подлежащие разрешению хозяйственным судом (статья 164
настоящего Кодекса), правила настоящей статьи не применяются. (B
редакции Указа от 18 октября 1972 г. - СЗ БССР, 1972 г., N 30,
ст.471 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 164. Разрешение преддоговорных споров
Разногласия, возникающие между организациями, между
организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также между такими
гражданами при заключении договора, разрешаются хозяйственным судом
в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Республики
Беларусь, если это предусмотрено законодательством или соглашением
сторон. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 165. Договор в пользу третьего лица
Исполнение договора в пользу третьего лица может требовать как
лицо, заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого
обусловлено исполнение, поскольку иное не предусмотрено законом,
договором и не вытекает из существа обязательства. Если третье лицо
отказалось от права, предоставленного ему по договору, то лицо,
заключившее договор, может воспользоваться этим правом, если это не
противоречит закону, договору или существу обязательства.
Глава 16
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 166. Общие положения
Исполнение обязательства может обеспечиваться согласно закону
или договору неустойкой (штрафом, пеней), залогом, поручительством,
задатком и гарантией. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 167. Неустойка
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности, в случае просрочки исполнения.
Неустойкой (штрафом, пеней) может обеспечиваться лишь
действительное требование.
Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пени),
если должник не несет ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства (статья 218 настоящего
Кодекса).
Статья 168. Форма соглашения о неустойке
Соглашение о неустойке (штрафе, пене) должно быть совершено в
письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет
недействительность соглашения о неустойке.
Статья 169. Залог
В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право в случае
неисполнения должником (залогодателем) обеспеченного залогом
обязательства получить удовлетворение своего требования из стоимости
заложенного имущества преимущественно перед иными кредиторами, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь.
Отношения залога регулируются специальным законодательством (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статьи 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 утратили
силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 179. Поручительство
По договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего
обязательства полностью или в части.
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
поручительства.
Поручительством может обеспечиваться лишь действительное
требование.
Статья 180. Ответственность поручителя
Поручитель отвечает в том же объеме, как и должник, в
частности, за уплату процентов, за возмещение убытков, за уплату
неустойки, если иное не установлено договором поручительства.
В случае неисполнения обязательства должник и поручитель
отвечают перед кредитором как солидарные должники, если иное не
установлено договором поручительства.
Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед
кредитором солидарно, если иное не установлено договором
поручительства.
Статья 181. Права и обязанности поручителя в случае
предъявления к нему иска
Если к поручителю предъявлен иск, он обязан привлечь должника к
участию в деле. В противном случае должник имеет право выдвинуть
против обратного требования поручителя все возражения, которые он
имел против кредитора.
Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора все
возражения, которые мог бы представить должник.
Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае,
если должник от них отказался или признал свое обязательство.
Статья 182. Права поручителя, исполнившего обязательство
К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права
кредитора по этому обязательству.
Каждый из нескольких поручителей имеет право обратного
требования к должнику в размере уплаченной этим поручителем суммы.
По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан
передать поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику,
а также права, обеспечивающие это требование.
Статья 183. Извещение поручителя об исполнении обязательства
должником
Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное
поручительством, обязан немедленно известить об этом поручителя. В
противном случае поручитель, в свою очередь исполнивший
обязательство, сохраняет право обратного требования к должнику.
Должник в этом случае вправе взыскать с кредитора лишь
неосновательно полученное.
Статья 184. Прекращение поручительства
Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им
обязательства.
Поручительство прекращается также, если кредитор в течение трех
месяцев со дня наступления срока обязательства не предъявит иска к
поручителю. Если срок исполнения обязательства не указан или
определен моментом востребования, то при отсутствии иного соглашения
ответственность поручителя прекращается по истечении года со дня
заключения договора поручительства.
Статья 185. Задаток
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в
обеспечение его исполнения.
Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая
задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора
ответственна сторона, получившая задаток, она обязана возвратить его
в двойном размере.
Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора,
обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка,
поскольку в договоре не предусмотрено иное. Соглашение о задатке
независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной
форме.
Статья 186. Гарантия
Правила статей 179, 181, 183 и 184 настоящего Кодекса
распространяются на гарантии, выдаваемые одной организацией в
обеспечение погашения задолженности другой, если иное не установлено
законодательством Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 17
УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ И ПЕРЕВОД ДОЛГА
Статья 187. Уступка требования
Уступка требования кредитором другому лицу допускается,
поскольку она не противоречит закону или договору или поскольку
требование не связано с личностью кредитора.
Не допускается уступка требования о возмещении вреда,
вызванного повреждением здоровья или причинением смерти.
К приобретателю требования переходят права, обеспечивающие
исполнение обязательства.
Статья 188. Обязанность и ответственность кредитора,
уступившего требование
Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать
ему документы, удостоверяющие право требования.
Первоначальный кредитор отвечает перед новым кредитором за
недействительность переданного ему требования, но не отвечает за
неисполнение этого требования должником, кроме случаев, когда
первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника
перед новым кредитором.
Статья 189. Исполнение обязательства первоначальному кредитору
при отсутствии уведомления об уступке требования
Если должник не был уведомлен о состоявшейся уступке
требования, то исполнение обязательства первоначальному кредитору
признается исполнением надлежащему кредитору.
Статья 190. Возражения должника против требования нового
кредитора
Должник вправе выдвигать против требования нового кредитора все
возражения, которые он имел против первоначального кредитора к
моменту получения уведомления об уступке требования.
Статья 191. Перевод долга
Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь
с согласия кредитора.
Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора все
возражения, основанные на отношениях между кредитором и
первоначальным должником.
Поручительство и установленный третьим лицом залог прекращаются
с переводом долга, если поручитель или залогодатель не выразил
согласия отвечать за нового должника.
Статья 192. Форма уступки требования и перевода долга
Уступка требования и перевод долга, основанные на сделке,
совершенной в письменной форме, совершаются в простой письменной
форме.
Глава 18
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 193. Общие положения
Обязательства должны исполняться надлежащим образом и в
установленный срок в соответствии с указаниями закона, договора, а
при отсутствии таких указаний - в соответствии с обычно
предъявляемыми требованиями. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 194. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения
обязательства
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение условий договора не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Статья 195. Исполнение обязательства по частям
Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по
частям, если иное не предусмотрено законом, договором или не
вытекает из существа обязательства. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 196. Возложение исполнения обязательства на третье лицо
Исполнение обязательства, возникшего из договора, может быть
возложено в целом или в части на третье лицо, если это предусмотрено
установленными правилами, а равно если третье лицо связано с одной
из сторон административной подчиненностью или соответствующим
договором.
Если из закона, договора или существа обязательства не вытекает
обязанность гражданина исполнить обязательство лично, кредитор
обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.
Статья 197. Неопределенность срока исполнения обязательства
Если срок исполнения обязательства не установлен либо определен
моментом востребования, кредитор вправе потребовать исполнения, а
должник вправе произвести исполнение в любое время.
Должник обязан исполнить такое обязательство в семидневный срок
со дня предъявления требования кредитором, если обязанность
немедленного исполнения не вытекает из закона, договора или существа
обязательства.
Статья 198. Досрочное исполнение обязательства
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не
вытекает из закона, договора или существа обязательства. Досрочное
исполнение обязательства между организациями допускается в случаях,
когда это предусмотрено законом или договором, а также с согласия
кредитора. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 199. Место исполнения обязательства
Если место исполнения не определено законом, договором и не
явствует из существа обязательства, исполнение должно быть
произведено:
1) по обязательству передать строение - в месте нахождения
строения;
2) по денежному обязательству (кроме денежных обязательств
организаций) - в месте жительства кредитора в момент возникновения
обязательства, а если кредитор к моменту исполнения обязательства
переменил место жительства и известил об этом должника, то в новом
месте жительства кредитора, с отнесением за счет кредитора всех
расходов, связанных с переменой места исполнения;
3) по всем другим обязательствам - в месте жительства должника,
а если должником является юридическое лицо, - в месте его
нахождения. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 200. Валюта денежных обязательств
Денежные обязательства должны быть выражены и оплачены в
национальной валюте. Выражение и оплата денежных обязательств в
иностранной валюте допускается лишь в случаях и в порядке,
установленных законодательством. (В редакции Закона от 3 марта 1994
г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 201 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 202. Исполнение взаимных обязанностей по договору
Взаимные обязанности по договору должны исполняться
одновременно, если из закона, договора или существа обязательства не
вытекает иное. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 203. Исполнение альтернативного обязательства
Должнику, обязанному совершить одно из двух или нескольких
действий, принадлежит право выбора, если из закона, договора или
существа обязательства не вытекает иное.
Статья 204. Исполнение обязательства, в котором участвуют
несколько кредиторов или несколько должников
Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или
несколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать
исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в
равной доле с другими, поскольку из закона или договора не вытекает
иное.
Статья 205. Солидарные обязательства
Солидарная обязанность или солидарное требование возникает,
если это предусмотрено договором или установлено законом, в
частности, при неделимости предмета обязательства.
Статья 206. Права кредитора при солидарной обязанности
должников
При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в
отдельности, притом как полностью, так и в части долга.
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из
солидарных должников, имеет право требовать недополученное от
остальных солидарных должников.
Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока
обязательство не погашено полностью.
Статья 207. Возражения солидарных должников против требований
кредитора
В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать
против требования кредитора возражения, основанные на таких
отношениях других должников к кредитору, в которых данный должник не
участвует.
Статья 208. Исполнение солидарной обязанности одним из
должников
Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников
освобождает остальных должников от исполнения кредитору.
Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право
обратного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом
доли, падающей на него самого, если иное не установлено законом или
договором. Неуплаченное одним из содолжников должнику, исполнившему
солидарную обязанность, падает в равной доле на него и на остальных
содолжников.
Статья 209. Солидарные требования
При солидарности требования любой из солидарных кредиторов
вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. Должник не
вправе выдвигать против требования одного из солидарных кредиторов
возражения, основанные на таких отношениях должника с другим
солидарным кредитором, в которых данный кредитор не участвует.
Исполнение обязательства полностью одному из солидарных
кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам.
Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан
возместить другим кредиторам, поскольку иное не вытекает из
отношений между ними, причитающиеся им доли.
Статья 210. Исполнение денежного обязательства внесением долга
в депозит
В случае отсутствия кредитора, а также в случае уклонения его
от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны, равно как и
при отсутствии представителя недееспособного кредитора, должник по
денежному обязательству или по обязательству передать ценные бумаги
имеет право внести причитающиеся с него деньги или ценные бумаги в
депозит нотариальной конторы, которая извещает кредитора.
Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариальной
конторы считается исполнением обязательства. (В редакции Указа от 4
февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64 и Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 19
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 211. Обязанность должника возместить убытки
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства должником он обязан возместить кредитору причиненные
этим убытки.
Под убытками разумеются расходы, произведенные кредитором,
утрата или повреждение его имущества, а также не полученные
кредитором доходы, которые он получил бы, если бы обязательство было
исполнено должником.
Размер убытков определяется с учетом инфляции на момент
разрешения спора. (В редакции Закона от 24 февраля 1995 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1995 г., N 17,
ст.183).
Статья 212. Неустойка и убытки
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена неустойка (штраф, пеня), то убытки возмещаются в части,
не покрытой неустойкой (штрафом, пеней).
Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда
допускается взыскание только неустойки (штрафы, пени), но не
убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки (штрафа, пени); когда по выбору кредитора могут быть
взысканы либо неустойка (штраф, пеня), либо убытки.
Статья 213. Уменьшение неустойки
Если подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика
по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить неустойку
(штраф, пеню). При этом должны быть приняты во внимание:
1) степень выполнения обязательства должником;
2) имущественное положение граждан, участвующих в
обязательстве;
3) не только имущественный, но и всякий иной заслуживающий
уважения интерес кредитора.
Хозяйственный или третейский суд в исключительных случаях
вправе, с учетом заслуживающих внимания интересов должника и
кредитора, уменьшить неустойку (штраф, пеню), подлежащую уплате
юридическому лицу. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 214. Ограничение размера ответственности по
обязательствам
По отдельным видам обязательств законодательством Республики
Беларусь может быть установлена ограниченная ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
Не допускается соглашение между организациями об ограничении их
ответственности, если размер ответственности для данного вида
обязательств точно определен законом.(В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 215. Обязанность должника, уплатившего неустойку или
возместившего убытки, исполнить обязательство в
натуре
Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной на случай
просрочки или иного ненадлежащего исполнения обязательства, и
возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением, не
освобождает должника от исполнения обязательства в натуре. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 216. Последствия неисполнения обязательства передать
индивидуально-определенную вещь
В случае неисполнения обязательства передать
индивидуально-определенную вещь в собственность (полное
хозяйственное ведение или оперативное управление) или в пользование
кредитору, последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника
и передачи ее кредитору. Это право отпадает, если вещь уже передана
третьему лицу, имеющему однородное право. Если вещь еще не передана,
преимущество имеет тот из кредиторов, в пользу которого
обязательство возникло раньше, а если это невозможно определить, то
тот, кто раньше предъявил иск. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 217. Последствия неисполнения обязательства выполнить
определенную работу
В случае неисполнения должником обязательства выполнить
определенную работу, кредитор вправе выполнить эту работу за счет
должника, поскольку иное не вытекает из закона или договора, либо
требовать возмещения убытков.
Статья 218. Вина как условие ответственности за нарушение
обязательств
Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его
ненадлежащим образом, несет имущественную ответственность лишь при
наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев,
предусмотренных законом или договором. Отсутствие вины доказывается
лицом, нарушившим обязательство.
Статья 219. Ответственность должника за действия третьих лиц
Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства третьими лицами, на которых было возложено его
исполнение (статья 196 настоящего Кодекса), если законодательством
Республики Беларусь не предусмотрено, что ответственность несет
непосредственный исполнитель. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 220. Уменьшение размера ответственности должника при
наличии вины обеих сторон
Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон, суд, хозяйственный или третейский
суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд,
хозяйственный или третейский суд вправе также уменьшить размер
ответственности должника, если кредитор умышленно или по
неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял мер к их
уменьшению.
Правила настоящей статьи соответственно применяются и в
случаях, когда должник в силу закона или договора (статья 218
настоящего Кодекса) несет имущественную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства независимо от
своей вины. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 221. Просрочка должника
Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за
убытки, причиненные просрочкой, и за случайно наступившую во время
просрочки невозможность исполнения.
Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес
для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и
требовать возмещения убытков.
В отношениях между организациями отказ от принятия
просроченного исполнения допускается только в случаях и на условиях,
установленных законом или договором.
Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может
быть исполнено вследствие просрочки кредитора (статья 223
настоящего Кодекса). (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 222. Просрочка должника по денежному обязательству
Должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, по
требованию кредитора обязан уплатить за время просрочки сумму долга,
увеличенную с учетом инфляции.
За просрочку исполнения денежного обязательства актами
законодательства или договором может устанавливаться ответственность
в виде процентов (пени). (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 223. Просрочка кредитора
Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять
предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил
действий, до совершения которых должник не мог исполнить своего
обязательства.
Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в
статье 224 настоящего Кодекса.
Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение
причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что
просрочка не вызвана умыслом либо неосторожностью его самого или тех
лиц, на которых в силу закона или поручения кредитора было возложено
принятие исполнения.
По денежному обязательству должник не обязан платить проценты
за время просрочки кредитора.
¦
Глава 20
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Статья 224. Прекращение обязательства исполнением
Исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает
обязательство.
Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника
выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в части.
При исполнении сделок между организациями или между этими
организациями и гражданами, совершенных в устной форме (статьи 45 и
46 настоящего Кодекса), организация, оплатившая товары или услуги,
должна получить от другой стороны документ, удостоверяющий уплату
денег и ее основание.
Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства
долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть
этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в
выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена надписью на
возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у
должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение
обязательства.
При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ
или отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе
задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается
просрочившим. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 225. Прекращение обязательства зачетом
Обязательство прекращается зачетом встречного однородного
требования, срок которому наступил либо срок которого не указан или
определен моментом востребования.
Для зачета достаточно заявления одной стороны.
Статья 226. Недопустимость зачета
Не допускается зачет требований:
1) по которым истек срок исковой давности;
2) о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или
причинением смерти;
3) о пожизненном содержании (статья 250 настоящего Кодекса);
4) в иных случаях, предусмотренных законом.
Статья 227. Зачет при уступке требования
В случае уступки требования (статья 187 настоящего Кодекса)
должник вправе зачесть против требования нового кредитора свое
требование к прежнему кредитору, если срок требования должника
наступил до получения им уведомления об уступке требования либо этот
срок не указан или определен моментом востребования.
Статья 228. Прекращение обязательства совпадением должника и
кредитора в одном лице
Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в
одном лице.
Статья 229. Прекращение обязательства соглашением сторон
Обязательство прекращается соглашением сторон, в частности,
соглашением о замене одного обязательства другим между теми же
лицами. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 230 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 231. Прекращение обязательства невозможностью исполнения
Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она
вызвана обстоятельством, за которое должник не отвечает (статья 218
настоящего Кодекса).
Статья 232. Прекращение обязательства смертью гражданина или
ликвидацией юридического лица
Обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не
может быть произведено без личного участия должника.
Обязательство прекращается смертью кредитора, если исполнение
предназначено лично для кредитора.
Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица
(должника или кредитора).
Законодательством Республики Беларусь исполнение обязательства
ликвидированного юридического лица может быть возложено на другое
юридическое лицо. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
II. Отдельные виды обязательств
Глава 21
КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Статья 233. Договор купли-продажи
По договору купли-продажи продавец обязуется передать имущество
в собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное
управление) покупателю, а покупатель обязуется принять имущество и
уплатить за него определенную денежную сумму. (В редакции Закона от
3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 234 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 235. Форма договора купли-продажи жилого дома
Договор купли-продажи жилого дома (или части его), если хотя бы
одной из сторон является гражданин, должен быть нотариально
удостоверен и зарегистрирован в исполнительном комитете
соответствующего местного Совета народных депутатов.
Правила настоящей статьи применяются также к договорам
купли-продажи дач.
Несоблюдение правил настоящей статьи влечет недействительность
договора купли-продажи жилого дома (дачи). (В редакции Указа от 29
января 1986 г. - СЗ БССР, 1986 г., N 4, ст.60).
Статья 235-1. Форма заключаемого между гражданами договора
купли-продажи строительных материалов
Заключаемый между гражданами договор купли-продажи строительных
материалов должен быть нотариально удостоверен, кроме случаев, когда
продавец передает покупателю имущество вместе с документом о его
приобретении в торговой или иной организации.
Несоблюдение этого требования влечет применение правил,
предусмотренных статьей 47 настоящего Кодекса. (Статья 235-1 введена
Указом от 6 июня 1986 г. - СЗ БССР, 1986 г., N 17, ст.227).
Статья 236. Цена
Продажа имущества производится по ценам, устанавливаемым
соглашением сторон. Законодательством могут предусматриваться
предельные уровни цен на отдельные виды имущества. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 237. Последствия неисполнения продавцом обязанности
передать вещь
Если продавец в нарушение договора не передает покупателю
проданную вещь, покупатель вправе требовать передачи ему проданной
вещи и возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо
отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 238. Последствия отказа покупателя принять купленную
вещь или оплатить ее стоимость
Если покупатель в нарушение договора откажется принять
купленную вещь или уплатить за нее установленную цену, продавец
вправе требовать принятия вещи покупателем и уплаты цены, а также
возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо
отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Статья 239. Обязанность продавца предупредить покупателя о
правах третьих лиц на продаваемую вещь
При заключении договора продавец обязан предупредить покупателя
о всех правах третьих лиц на продаваемую вещь (праве залога,
пожизненного пользования, правах нанимателя и т. п.). Неисполнение
этого правила дает покупателю право требовать соответствующего
уменьшения цены либо расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 240. Обязанность продавца сохранять проданную вещь
Когда право собственности (право полного хозяйственного ведения
или оперативного управления) переходит к покупателю ранее передачи
вещи, продавец обязан до передачи сохранять вещь, не допуская ее
ухудшения.
Необходимые для этого издержки покупатель обязан возместить
продавцу, если это предусмотрено договором. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 241. Качество проданной вещи
Качество проданной вещи должно соответствовать условиям
договора, а при отсутствии указаний в договоре - обычно
предъявляемым требованиям. Вещь, продаваемая торговой организацией,
должна соответствовать стандарту, техническим условиям или образцам,
установленным для вещей этого рода, если иное не вытекает из
характера данного вида купли-продажи. (В редакции Указа от 20 марта
1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 242. Права покупателя в случае продажи ему вещи
ненадлежащего качества
Покупатель, которому продана вещь ненадлежащего качества, если
ее недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору
потребовать:
либо замены вещи, определенной в договоре родовыми признаками,
вещью надлежащего качества;
либо соразмерного уменьшения покупной цены;
либо безвозмездного устранения недостатков вещи продавцом, или
возмещения расходов покупателя на их исправление;
либо расторжения договора с возмещением покупателю убытков.
Порядок осуществления этих прав лицом, купившим вещь в
розничном торговом предприятии, определяется законодательством
Республики Беларусь. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ
БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 243. Сроки предъявления претензий в связи с недостатками
проданной вещи
Сроки, в течение которых может быть заявлена претензия по
поводу недостатков проданной вещи, устанавливаются законодательством
Республики Беларусь.
Если недостатки проданной вещи не были оговорены продавцом до
передачи вещи покупателю, покупатель вправе предъявить продавцу
претензию по поводу этих недостатков немедленно по обнаружении их,
однако не позднее шести месяцев со дня передачи вещи, а по поводу
недостатков строения - не позднее одного года со дня передачи
строения во владение покупателя; если день передачи строения
установить невозможно или если строение находилось во владении
покупателя до заключения договора купли-продажи, - со дня заключения
договора.
Советом Министров Республики Беларусь могут быть установлены
иные сроки для заявления претензий о недостатках вещей, проданных
розничными торговыми организациями. (В редакции Указа от 29 ноября
1973 г. - СЗ БССР, 1973 г., N 34, ст.536 и Закона от 3 марта 1994
г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 244. Претензии по поводу недостатков вещи, проданной с
гарантийным сроком
В случаях, когда для вещей, продаваемых через розничные
торговые организации, установлены в соответствии со статьей 260
настоящего Кодекса гарантийные сроки, эти сроки исчисляются со дня
розничной продажи. Покупатель в течение гарантийного срока может
предъявить продавцу претензию по поводу недостатков проданной вещи,
препятствующих ее нормальному использованию.
Продавец обязан обеспечить безвозмездное устранение недостатков
вещи, либо заменить ее вещью надлежащего качества, либо принять ее
обратно с возвратом покупателю уплаченной за нее суммы, если не
докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения покупателем
правил пользования вещью или ее хранения.
Если для предъявления претензий по поводу недостатков проданной
вещи установлен гарантийный срок менее продолжительный, чем сроки,
указанные в статье 243 настоящего Кодекса, применяются сроки,
предусмотренные статьей 243 настоящего Кодекса.
Статья 245. Сроки исковой давности по требованиям, связанным с
недостатками проданной вещи
Иск по поводу недостатков проданной вещи может быть предъявлен
не позднее шести месяцев со дня заявления претензии, а если
претензия не заявлена или время ее заявления установить невозможно,
- со дня истечения сроков, предусмотренных для предъявления
претензий по поводу этих недостатков (статьи 243, 244 настоящего
Кодекса).(В редакции Указа от 29 ноября 1973 г. - СЗ БССР, 1973 г.,
N 34, ст.536 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 246. Обязанность продавца в случае предъявления к
покупателю иска об изъятии вещи
Если третье лицо по основанию, возникшему до продажи вещи,
предъявит к покупателю иск об изъятии ее, покупатель обязан привлечь
продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на
стороне покупателя.
Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает
продавца от ответственности перед покупателем, если продавец
докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие
проданной вещи у покупателя.
Продавец, привлеченный покупателем к участию в деле, но не
принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность
ведения дела покупателем.
Статья 247. Ответственность продавца в случае отсуждения вещи у
покупателя
Если в силу решения суда, хозяйственного или третейского суда
проданная вещь изъята у покупателя, продавец обязан возместить
покупателю понесенные им убытки.
Соглашение сторон об устранении или ограничении
ответственности продавца недействительно, если продавец, зная о
существовании прав третьего лица на продаваемую вещь, не предупредил
об этом покупателя. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 248. Продажа товаров в кредит
Товары длительного пользования могут продаваться гражданам
розничными торговыми предприятиями в кредит (с рассрочкой платежа) в
случаях и порядке, устанавливаемых законодательством Республики
Беларусь.
Продажа товаров в кредит производится по ценам, действующим на
день продажи. Последующее изменение цен на проданные в кредит товары
не влечет за собой перерасчета.
Право собственности на товары, продаваемые в кредит, возникает
у покупателя в соответствии с правилами статьи 138 настоящего
Кодекса. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N
9, ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 22
МЕНА
Статья 249. Договор мены
По договору мены между сторонами производится обмен одного
имущества на другое.
К договору мены применяются соответственно правила статей 233 -
235-1 и 237 - 247 настоящего Кодекса. При этом каждый из участвующих
в договоре мены считается продавцом имущества, которое он дает, и
покупателем имущества, которое он получает. (В редакции Указа от 6
июня 1986 г. - СЗ БССР, 1986 г., N 17, ст.227 и Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 23
ОТЧУЖДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА (КВАРТИРЫ) С УСЛОВИЕМ
ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 250. Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с
условием пожизненного содержания
По договору отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания одна сторона (приобретатель) обязуется
предоставлять другой стороне, являющейся нетрудоспособной по
возрасту или по состоянию здоровья (отчуждателю), пожизненно
материальное обеспечение в натуре (в виде жилища, питания, ухода и
необходимой помощи), а отчуждатель - передать в собственность
приобретателя жилой дом (квартиру). (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 251. Форма и условия договора
Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания должен быть заключен с соблюдением правил
статьи 235 настоящего Кодекса.
В договоре должно быть предусмотрено, какие виды обеспечения
предоставляются отчуждателю, и указана стоимость отчуждаемого жилого
дома (квартиры), а также передаваемого вместе с домом (квартирой)
иного имущества. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 252. Права и обязанности сторон
По договору отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания приобретатель не имеет права во время
действия договора обременять полученный дом (квартиру) долгами и
отчуждать его. На этот дом (квартиру) не обращается взыскание по
долгам приобретателя.
Случайная гибель дома(квартиры), полученного от отчуждателя по
договору пожизненного содержания, не освобождает приобретателя от
обязанностей, принятых на себя по договору. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 253. Расторжение договора
Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием
пожизненного содержания может быть расторгнут по требованию
отчуждателя в случае невыполнения приобретателем принятых на себя по
договору обязанностей.
Договор пожизненного содержания может быть расторгнут по
требованию приобретателя, если по не зависящим от него
обстоятельствам его материальное положение изменилось в такой
степени, что он не может предоставлять отчуждателю обусловленное
содержание, либо если отчуждатель полностью восстановил свою
трудоспособность.
В случае смерти приобретателя при жизни отчуждателя договор
прекращается.
Если договор прекращается по указанным выше основаниям, дом
(квартира) должен быть возвращен отчуждателю. Расходы по содержанию
отчуждателя, произведенные приобретателем до расторжения договора,
не возмещаются. Однако, если расторжение договора вызвано
восстановлением трудоспособности отчуждателя, последний не вправе
требовать возврата дома (квартиры) и сохраняет лишь право
пожизненного безвозмездного пользования помещением, предоставленным
ему по договору. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 24
ДАРЕНИЕ
Статья 254. Договор дарения
По договору дарения одна сторона передает безвозмездно другой
стороне имущество в собственность.
Договор дарения считается заключенным в момент передачи
имущества.
Дарение гражданами имущества организациям может быть
обусловлено использованием этого имущества для определенной
общественно полезной цели. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 255. Форма договора дарения
Договор дарения на сумму свыше пятидесяти минимальных
заработных плат и договор дарения валютных ценностей на сумму свыше
десяти минимальных заработных плат должны быть нотариально
удостоверены.
Договор дарения гражданами имущества организациям заключается в
простой письменной форме.
Договоры дарения жилого дома и строительных материалов должны
быть заключены в форме, установленной соответственно статьями 235 и
235-1 настоящего Кодекса. (В редакции Указов от 11 февраля 1977 г.,
6 июня 1986 г. - СЗ БССР, 1977 г., N 5, ст.57; 1986 г., N 17, ст.227
и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 25
ПОСТАВКА
Статья 256. Поставка
По договору поставки поставщик обязуется в обусловленные сроки
(срок), не совпадающие (не совпадающий) с моментом заключения
договора, передавать (передать) покупателю в собственность (полное
хозяйственное ведение или оперативное управление) товар,
предназначенный для предпринимательских или иных целей, не связанных
с личным (семейным, домашним) потреблением, а покупатель обязуется
принимать (принять) товар и платить (уплатить) за него определенную
цену.
К договору поставки применяются правила о договоре
купли-подажи, если иное не предусмотрено законодательными актами или
договором.
Особенности поставки товаров для государственных нужд
определяются специальным законодательством. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 257. Сроки поставки
Если договор предусматривает поставку однородных товаров
отдельными партиями, то при отсутствии иного соглашения сторон
поставки товаров в пределах сроков, предусмотренных договором,
должны осуществляться равномерно.
В случаях, когда договор поставки комплекта машин, оборудования
или иных товаров не предусматривает сроки поставки его частей, он
считается исполненным в день поставки последней части комплекта.
Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия
товара, поставка которого просрочена, если в договоре не
предусмотрено иное. Товар, отправленный поставщиком до получения
уведомления, покупатель обязан принять и оплатить. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 258. Качество поставляемого товара
Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям
договора. При отсутствии в договоре таких условий поставщик обязан
передать покупателю товар обычного качества, соответствующий его
конкретному назначению, указанному в договоре или известному
поставщику. Если поставщик не должен был знать о конкретном
назначении продаваемого товара, он должен быть пригоден для целей,
для которых товар такого рода обычно используется.
Товар, качество которого определено установленными в
соответствии с законодательством обязательными для изготовителя
стандартами или другой нормативно-технической документацией, должен
соответствовать не менее высоким требованиям, чем те, которые
предусмотрены этими документами. (В редакции Закона от 3 марта 1994
г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 259. Права покупателя и ответственность поставщика в
случае поставки товара ненадлежащего качества
В случае поставки товара, качество которого не соответствует
требованиям, определенным в соответствии со статьей 258 настоящего
Кодекса, покупатель вправе по своему выбору:
потребовать от поставщика устранения недостатков товара,
назначив для этого при необходимости соразмерный срок, либо
отказаться от оплаты товара в той пропорции, в какой стоимость,
которую фактически поставленный товар имел на момент поставки,
соотносится со стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар
надлежащего качества, либо
устранить недостатки товара за счет поставщика, предварительно
уведомив его об этом.
Поставщик, извещенный об осуществлении покупателем каких-либо
из указанных прав, может без промедления заменить поставленный товар
доброкачественным.
Если поставка товара ненадлежащего качества является
существенным нарушением договора, то есть влечет для покупателя
такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был
вправе рассчитывать, заключая договор, покупатель может потребовать
замены товара.
Для исков, вытекающих из поставки товара ненадлежащего
качества, устанавливается шестимесячный срок исковой давности со дня
приемки получателем в надлежащем порядке поставленного ему товара по
качеству. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 260. Сроки предъявления претензий в связи с недостатками
поставленной продукции
Сроки и порядок установления покупателем недостатков
поставленной ему продукции, которые не могли быть обнаружены при
обычной ее приемке, и предъявления поставщику претензий, вытекающих
из поставки продукции ненадлежащего качества, определяются
законодательством.
В отношении продукции, предназначенной для длительного
пользования или хранения, стандартами или техническими условиями
могут предусматриваться более длительные сроки для установления
покупателем в надлежащем порядке указанных недостатков (гарантийные
сроки) с последующим предъявлением поставщику претензионных
требований об устранении этих недостатков или о замене продукции.
Поставщик обязан безвозмездно исправить недостатки продукции,
на которую установлен гарантийный срок, или заменить ее, если не
докажет, что недостатки возникли вследствие нарушения покупателем
правил пользования продукцией или хранения ее.
Договорами могут устанавливаться гарантийные сроки, если они не
предусмотрены стандартами или техническими условиями, а также
гарантийные сроки более продолжительные, чем предусмотренные
стандартами или техническими условиями.
В отношении товаров народного потребления, продаваемых через
розничные торговые организации, гарантийный срок исчисляется со дня
розничной продажи вещи (статья 244 настоящего Кодекса). (В
редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 261. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью
или частично) допускается, если договором не предусмотрено иное, в
случаях:
неоднократной поставки товара ненадлежащего качества;
систематической просрочки поставщиком поставки товара сверх
предусмотренных в договоре сроков;
систематической или значительной задержки оплаты покупателем
поставляемого товара сверх предусмотренных договором сроков или
объявления покупателя неплатежеспособным. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 262. Положение о поставках. Особые условия поставок.
Ответственность за нарушения договора поставки
Договоры поставок заключаются и исполняются в соответствии с
Положением о поставках, утверждаемым Советом Министров Республики
Беларусь, а по отдельным видам товаров - в соответствии с Особыми
условиями поставок, утверждаемыми в порядке, устанавливаемом Советом
Министров Республики Беларусь.
За нарушение обязанностей по договору поставки взыскиваются
неустойка (штраф, пеня) и убытки.
В случаях поставки товаров ненадлежащего качества или
некомплектных товаров с поставщика взыскивается неустойка (штраф) и,
кроме того, причиненные такой поставкой убытки без зачета неустойки
(штрафа). (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 26
КОНТРАКТАЦИЯ
(Глава 26 в редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 263. Договор контрактации
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной
продукции обязуется передать заготовителю такой продукции
(контрактанту) в собственность (полное хозяйственное ведение)
произведенную им продукцию в сроки, количестве и ассортименте,
предусмотренные договором, а контрактант обязуется оказать
производителю содействие в производстве сельскохозяйственной
продукции, принять ее и уплатить за нее определенную цену. На
контрактанта возлагается также обязанность вывоза продукции, если
иное не предусмотрено договором.
К договору контрактации применяются правила о договоре
поставки, если законодательством не предусмотрено иное.
Глава 26-1
СНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ И ДРУГИМИ РЕСУРСАМИ
(Глава 26-1 введена Законом от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 264-1. Договор о снабжении энергетическими и другими
ресурсами
По договору о снабжении энергетическими и другими ресурсами
через присоединенную сеть снабжающая сторона обязуется обеспечить
другую сторону - потребителя (абонента) предусмотренными договором
ресурсами, а потребитель обязуется оплачивать стоимость принятых
ресурсов.
Снабжающая сторона должна обеспечить подачу ресурсов в
количестве, сроки и качестве, соответствующих установленным
техническим требованиям и условиям договора.
Снабжающая сторона имеет право проверять систему учета
расходования ресурсов абонентом, техническое состояние его
оборудования и установок для использования или переработки ресурсов,
не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность абонента.
Абонент обязан обеспечить установленный договором режим
потребления энергетических и других ресурсов.
Законодательством могут быть установлены особенности снабжения
отдельными видами энергетических и других ресурсов.
Глава 27
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ
Статья 265. Договор имущественного найма
По договору имущественного найма наймодатель обязуется
предоставить нанимателю имущество во временное пользование за плату.
Статья 266. Форма имущественного найма
Договор имущественного найма между гражданами на срок более
одного года должен быть заключен в письменной форме.
Статья 267. Срок договора имущественного найма
Срок договора имущественного найма определяется соглашением
сторон, если законодательством не установлено иное.
Если договор имущественного найма заключен без указания срока,
каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время,
предупредив об этом другую сторону за один месяц. (В редакции Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 268 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 269. Пользование имуществом после истечения срока
договора
Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны
наймодателя, договор считается возобновленным на неопределенный
срок. В этом случае действуют правила, установленные частью второй
статьи 267 настоящего Кодекса. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 270 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 271. Предоставление имущества нанимателю
Наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в
состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества.
Наймодатель не отвечает за недостатки имущества, которые были
им оговорены при заключении договора.
Статья 272. Последствия непредоставления имущества нанимателю
Если наймодатель не предоставляет в пользование нанимателя
сданное внаем имущество, наниматель вправе истребовать от него это
имущество (статья 216 настоящего Кодекса) и потребовать возмещения
убытков, причиненных задержкой исполнения, либо отказаться от
договора и взыскать убытки, причиненные его неисполнением.
Статья 273. Обязанности наймодателя по содержанию сданного
внаем имущества
Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт
сданного внаем имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Неисполнение наймодателем этой обязанности дает нанимателю
право либо произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором
или вызываемый неотложной необходимостью, и взыскать с наймодателя
стоимость ремонта или зачесть ее в счет наемной платы, либо
расторгнуть договор (статья 282 настоящего Кодекса) и взыскать
убытки, причиненные его неисполнением.
Статья 274. Обязанности нанимателя
Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с
договором и назначением имущества, поддерживать его в исправном
состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не
установлено законом или договором, и нести расходы по содержанию
имущества. При прекращении договора найма наниматель обязан вернуть
наймодателю имущество в том состоянии, в каком он его получил, с
учетом нормального износа, или в состоянии, обусловленном договором.
Статья 275. Плата за пользование нанятым имуществом
Наниматель обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом. Он вправе требовать соответственного уменьшения наемной
платы, если в силу обстоятельств, за которые наниматель не отвечает,
условия пользования, предусмотренные договором, или состояние
имущества существенно ухудшились.
Статья 276. Ответственность нанимателя за ухудшение имущества
В случаях допущенного нанимателем ухудшения нанятого имущества
он должен возместить наймодателю убытки, если не докажет, что
ухудшение имущества произошло не по его вине.
Статья 277. Поднаем
Сдача нанимателем нанятого имущества в поднаем допускается лишь
с согласия наймодателя.
Статья 278. Защита прав нанимателя
Права нанимателя защищаются в установленном законом порядке
(статья 6 настоящего Кодекса) против всякого нарушителя его
владения, в том числе и против собственника.
Статья 279. Сохранение силы договора найма при переходе
имущества к другому лицу
При переходе права собственности (права полного хозяйственного
ведения или оперативного управления) на сданное внаем имущество от
наймодателя к другому лицу договор найма сохраняет силу. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 280. Улучшение имущества
В случае произведенного с разрешения наймодателя улучшения
нанятого имущества наниматель имеет право на возмещение
произведенных для этой цели необходимых расходов, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Произведенные нанимателем без разрешения наймодателя улучшения,
если они отделимы без вреда для имущества и если наймодатель не
согласится возместить их стоимость, могут быть изъяты нанимателем.
Стоимость улучшений, произведенных нанимателем без разрешения
наймодателя и не отделимых без вреда для имущества, возмещению не
подлежит.
Статья 281. Досрочное расторжение договора по требованию
наймодателя
Наймодатель может предъявить в суде, хозяйственном или
третейском суде требование о досрочном расторжении договора найма,
если наниматель:
1) пользуется имуществом не в соответствии с договором или
назначением имущества;
2) умышленно или по неосторожности ухудшает состояние
имущества;
3) не внес наемной платы в течение трех месяцев со дня
истечения срока платежа, а по договору бытового проката - в течение
одного месяца;
4) не производит капитального ремонта в тех случаях, когда по
закону или по договору капитальный ремонт лежит на обязанности
нанимателя. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 282. Досрочное расторжение договора по требованию
нанимателя
Наниматель может предъявить в суде, хозяйственном или
третейском суде требование о досрочном расторжении договора найма:
1) если наймодатель не производит лежащего на его обязанности
капитального ремонта имущества;
2) если имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель
не отвечает, окажется в состоянии, негодном для пользования. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 282-1. Особенности регулирования отношений аренды
отдельных видов имущества
Особенности регулирования отношений аренды отдельных видов
имущества, в том числе аренды земельных участков, определяются
Законом Республики Беларусь "Об аренде", Кодексом Республики
Беларусь о земле и другим специальным законодательством. (Статья
282-1 введена Законом от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 283. Договор бытового проката
По договору бытового проката гражданам предоставляются во
временное пользование за плату предметы домашнего обихода,
музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, легковые автомобили и
другое имущество, предназначенное для личного (семейного, домашнего)
потребления.
Условия и порядок бытового проката устанавливаются общими
правилами о договоре имущественного найма (статьи 271 - 276 и 281
настоящего Кодекса).
Сдача в поднаем имущества, взятого напрокат, не допускается. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 284. Типовые договоры бытового проката
По отдельным видам бытового проката Совет Министров Республики
Беларусь утверждает типовые договоры. Отступления от условий типовых
договоров, ограничивающие права пользователей, недействительны.
Статья 285. Срок договора бытового проката
Срок договора бытового проката не должен превышать срока,
установленного соответствующим типовым договором (статья 284
настоящего Кодекса).
Наниматель вправе отказаться от договора бытового проката в
любое время.
Глава 28
НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 286. Наем жилого помещения
Особенности регулирования отношений найма жилого помещения
устанавливаются Жилищным кодексом Республики Беларусь и другими
актами жилищного законодательства. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статьи 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 утратили силу.
(Указ от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Глава 29
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Статья 335. Договор безвозмездного пользования имуществом
По договору безвозмездного пользования имуществом одна сторона
обязуется передать или передает имущество в безвозмездное временное
пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть то же
имущество.
К договору безвозмездного пользования имуществом соответственно
применяются правила статей 266, 267, 269, 271 (часть первая), 274,
276 и 280 настоящего Кодекса. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 336 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 337. Последствия непредоставления имущества в
безвозмездное пользование
Если организация, принявшая на себя по договору обязанность
передать имущество в безвозмездное пользование, не предоставляет
этого имущества, применяются правила статьи 272 настоящего Кодекса.
Однако в этом случае другой стороне возмещаются лишь убытки,
выразившиеся в произведенных ею расходах, утрате или повреждении ее
имущества. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 338. Ответственность за недостатки имущества,
переданного в безвозмездное пользование
Передавший имущество в безвозмездное пользование отвечает за
недостатки этого имущества, которых он умышленно или по грубой
неосторожности не оговорил при передаче имущества.
Статья 339. Передача полученного в пользование имущества
третьему лицу
Получивший имущество в безвозмездное пользование вправе
предоставить это имущество в пользование третьему лицу лишь с
согласия передавшего имущество, оставаясь ответственным перед ним.
Статья 340. Досрочное расторжение договора
Передавший имущество в безвозмездное пользование вправе
требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных
пунктами первым и вторым статьи 281 настоящего Кодекса, а также если
другая сторона без его согласия предоставила переданное ей в
безвозмездное пользование имущество третьему лицу.
Статья 341 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 342. Прекращение договора
Договор безвозмездного пользования имуществом, кроме общих
оснований прекращения обязательств, прекращается также в случае
смерти гражданина или прекращения юридического лица, участвовавших в
договоре.
Глава 30
ПОДРЯД
Статья 343. Договор подряда
По договору подряда подрядчик обязуется выполнить за свой риск
определенную работу по заданию заказчика из его или своих
материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную
работу.
Гражданин может принять на себя выполнение работы по договору
подряда лишь в случае, когда это не запрещено действующим
законодательством. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 344. Смета
На выполнение работ, предусмотренных договором, может быть
составлена твердая или приблизительная смета.
Если возникла необходимость значительно превысить
приблизительную смету, подрядчик обязан своевременно предупредить об
этом заказчика. В этом случае заказчик имеет право отказаться от
договора, возместив подрядчику понесенные им расходы. Если подрядчик
не предупредил заказчика о превышении сметы, он обязан выполнить
работу, не требуя возмещения сверхсметных расходов.
Статья 345. Выполнение работы из материала подрядчика и его
средствами
Подрядчик обязан выполнить работу, обусловленную договором, из
своего материала и своими средствами, поскольку иное не установлено
законом или договором.
Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, отвечает за
недоброкачественность материала.
Статья 346. Выполнение работы из материала заказчика
Если работа выполняется полностью или частично из материала
заказчика, подрядчик отвечает за неправильное использование этого
материала. Подрядчик обязан представить заказчику отчет в
израсходовании материала и возвратить остаток материала.
Статья 347 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 348. Обязанность подрядчика сохранять вверенное ему
имущество
Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности
вверенного ему заказчиком имущества и несет ответственность за
всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого
имущества.
Статья 349. Риск случайной гибели материалов
Риск случайной гибели или случайной порчи материалов несет
сторона, предоставившая материал.
Статья 350. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан
предупредить заказчика
Подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика:
1) о непригодности или недоброкачественности материала,
полученного от заказчика;
2) о том, что соблюдение указаний заказчика грозит годности или
прочности выполняемой работы;
3) о наличии иных не зависящих от подрядчика обстоятельств,
грозящих прочности или годности выполняемой работы.
Статья 351. Последствия неисполнения заказчиком требований
подрядчика
Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны подрядчика, в соразмерный срок не заменит
недоброкачественный или непригодный материал, не изменит указаний о
способе выполнения работы либо не устранит иных обстоятельств,
грозящих прочности или годности работы, подрядчик вправе отказаться
от договора и взыскать понесенные им убытки. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 352. Права заказчика во время выполнения работы
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора
и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить
подрядчику соразмерный срок для устранения недостатков, а при
неисполнении подрядчиком этого требования в назначенный срок -
отказаться от договора и либо потребовать возмещения убытков, либо
поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.
При наличии уважительных причин заказчик вправе во всякое время
до окончания работы отказаться от договора, уплатив подрядчику
вознаграждение за выполненную часть работы и возместив ему убытки,
причиненные расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик
сберег вследствие расторжения договора.
Статья 353. Обязанность заказчика принять работу, выполненную
подрядчиком
Заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком, и
осмотреть ее. Если заказчик не заявит немедленно подрядчику об
отступлениях от условий договора, ухудшивших работу, или иных
недостатках в работе, он теряет право в дальнейшем ссылаться на эти
отступления от условий договора или недостатки в работе.
Об отступлениях от условий договора и иных недостатках в
работе, которые не могли быть обнаружены при обычном способе ее
принятия, заказчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их
обнаружении.
Статья 354. Уплата вознаграждения подрядчику
Заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу по
сдаче всей работы, если иное не установлено законом или договором.
Статья 355. Расчеты между сторонами в случае гибели предмета
подряда или невозможности окончания работы
Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание
работы стало невозможным не по вине сторон, подрядчик не вправе
требовать вознаграждения за работу.
Если гибель предмета подряда или невозможность окончания работы
произошли вследствие недостатков материала, доставленного
заказчиком, или его распоряжений о способе выполнения работы, либо
произошли после наступления просрочки в принятии заказчиком
выполненной работы, причем подрядчиком были соблюдены правила статей
350 и 351 настоящего Кодекса, подрядчик сохраняет право на получение
вознаграждения за работу.
Статья 356. Права заказчика в случае нарушения договора
подрядчиком
Если подрядчик допустил отступления от условий договора,
ухудшившие работу, или допустил иные недостатки в работе, заказчик
вправе по своему выбору требовать: безвозмездного исправления
указанных недостатков в соразмерный срок или возмещения понесенных
заказчиком необходимых расходов по исправлению своими средствами
недостатков работы, если договором предусмотрено такое право
заказчика, или соответственного уменьшения вознаграждения за работу.
При наличии в работе существенных отступлений от договора либо
иных существенных недостатков заказчик вправе требовать расторжения
договора и возмещения убытков.
Статья 357. Давность по искам об ответственности подрядчика
Иск по поводу отступлений подрядчика от условий договора,
ухудшивших работу, или иных недостатков в работе может быть
предъявлен в течение шести месяцев со дня принятия работы, а если
недостатки не могли быть обнаружены при обычном способе принятия
работы, - в течение одного года со дня принятия работы.
Иск по поводу таких недостатков в строении или сооружении,
которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия
работы, если одной из сторон является гражданин, может быть
предъявлен в течение трех лет со дня принятия работы.
Если в договоре подряда предусмотрен гарантийный срок и
заявление по поводу недостатков работы сделано в пределах
гарантийного срока, течение срока исковой давности начинается со дня
заявления о недостатках, а в отношениях между организациями - со дня
обнаружения недостатков в работе. (В редакции Закона от 3 марта 1994
г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 358. Правила об отдельных видах договора подряда
Правила об отдельных видах договора подряда между
организациями, а также правила о договорах подряда по обслуживанию
бытовых потребностей граждан (бытового заказа) устанавливаются
законодательством Республики Беларусь.
По отдельным видам обслуживания граждан Совет Министров
Республики Беларусь утверждает типовые договоры.
Отступления от условий типовых договоров, ограничивающие права
заказчиков, недействительны. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. -
СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 359. Бытовой заказ
По договору бытового заказа организация, обслуживающая бытовые
потребности граждан, обязуется выполнить для заказчика определенную
работу из своего материала либо, по желанию заказчика, - из его
материала, а заказчик обязуется принять ее и оплатить.
Если работа выполняется из материала подрядчика, стоимость
материала оплачивается заказчиком полностью или в части в
соответствии с типовым договором с окончательным расчетом при
получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. В случаях,
предусмотренных типовым договором, материал может быть предоставлен
подрядчиком в кредит (с рассрочкой платежа). Последующее изменение
цены предоставленного в кредит материала не влечет за собой
перерасчета.
Если работа выполняется из материала заказчика, в квитанции,
выдаваемой подрядчиком при заключении договора, должны быть указаны
точное наименование материала и его оценка по соглашению сторон.
К договору бытового заказа применяются правила о договоре
подряда, если иное не предусмотрено законом. (В редакции Указа от 20
марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 360. Права заказчика в случае существенного нарушения
подрядчиком договора бытового заказа
Если существенные отступления от условий договора или другие
существенные недостатки были обнаружены в вещи, изготовленной из
материала заказчика, заказчик вправе по своему выбору требовать либо
изготовления другой вещи из однородного материала такого же
качества, либо расторжения договора и возмещения убытков.
Статья 361. Последствия неявки заказчика за получением
выполненной работы
В случае неявки заказчика за получением вещи, изготовленной по
договору бытового заказа, подрядчик вправе по истечении шести
месяцев со дня, когда, согласно договору, вещь должна была быть
сдана заказчику, и последующего двукратного предупреждения заказчика
продать вещь в установленном порядке, а вырученную сумму, за вычетом
всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит
нотариальной конторы на имя заказчика. (В редакции Указа от 4
февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64 и Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 31
ПОДРЯД НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Статья 362. Договор подряда на капитальное строительство
По договору подряда на капитальное строительство
организация-подрядчик обязуется своими силами и средствами построить
и сдать организации-заказчику объект в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией и в установленный срок, а заказчик
обязуется предоставить подрядчику строительную площадку, передать
ему утвержденную проектно-сметную документацию, обеспечить
своевременное финансирование строительства, принять законченные
строительством объекты и оплатить их.
Обеспечение строительства технологическим, энергетическим,
электротехническим и общезаводским оборудованием и аппаратурой
возлагается на заказчика, кроме случаев, предусмотренных
законодательством. Законодательством на заказчика может быть
возложено обеспечение строительства материалами. (В редакции Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 363. Генеральный подрядчик и субподрядчик
Договор подряда на капитальное строительство заключается
заказчиком с одной строительной организацией, а в случаях и в
порядке, определяемых законодательством, с двумя и более
строительными организациями, которые вправе в качестве генерального
подрядчика на основе договора субподряда поручать выполнение
отдельных комплексов работ специализированным организациям (статья
196 настоящего Кодекса).
Договор на выполнение работ по монтажу оборудования заключается
заказчиком либо с генеральным подрядчиком, либо с поставщиком
оборудования.
С согласия генерального подрядчика договоры на выполнение
монтажных и иных специальных работ могут заключаться заказчиком с
монтажными или иными специализированными организациями. (В редакции
Указа от 27 июля 1970 г. - СЗ БССР, 1970 г., N 22, ст.293 и Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 364. Права заказчика
Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ
проектам и сметам. Он вправе в любое время проверять ход и качество
строительных и монтажных работ, а также качество используемых
материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность подрядчика.
Недостатки выполнения работ или используемых для работ
материалов, допущенные по вине подрядчика (или субподрядчика),
должны быть устранены подрядчиком за свой счет.
Статья 365. Ответственность сторон за нарушение договора
подряда на капитальное строительство
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
договору подряда на капитальное строительство ответственная за это
сторона уплачивает установленную неустойку (пеню), а также возмещает
в сумме, не покрытой неустойкой, убытки, выразившиеся в
произведенных другой стороной расходах, в утрате или повреждении ее
имущества.
Суммы неустойки (пени), уплаченные подрядчиком за нарушение
сроков выполнения отдельных работ, возвращаются подрядчику в случае
окончания всех работ по объекту к установленному договором конечному
сроку.
Статья 366. Правила о договорах подряда на капитальное
строительство
Договоры подряда на капитальное строительство заключаются и
исполняются в соответствии с правилами, утверждаемыми Советом
Министров Республики Беларусь, либо в порядке, им устанавливаемом.
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 32
ПЕРЕВОЗКА
Статья 367. Договор перевозки груза и план грузовых перевозок
По договору перевозки груза транспортная организация
(перевозчик) обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в
пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза
лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку
груза установленную плату. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
¦
Статья 368. Договор перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа -
также доставить багаж в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется
уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за
провоз багажа.
Статья 369. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа и ответственность
сторон по этим перевозкам определяются уставами (кодексами)
отдельных видов транспорта и издаваемыми в установленном порядке
правилами.
Перевозка в Республике Беларусь грузов, пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и ответственность сторон по этим
перевозкам регулируются настоящим Кодексом, Уставом автомобильного
транспорта Республики Беларусь, утверждаемым Советом Министров
Республики Беларусь, и издаваемыми в установленном порядке правилами
перевозки. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 370. Ответственность за невыполнение обязательств по до
говору перевозки
Перевозчик, грузоотправитель и грузополучатель несут
имущественную ответственность за невыполнение обязательств по
договору перевозки в случаях и порядке, установленных
законодательством или договором. (В редакции Закона от 3 марта 1994
г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статьи 371, 372, 373, 374 утратили силу. (Закон от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 375. Прекращение договора перевозки по требованию
пассажира
Пассажир вправе отказаться от договора перевозки в
междугородном автомобильном сообщении и, возвратив билет до отхода
автобуса (маршрутного такси), получить уплаченные за него деньги:
1) при опоздании отправления автобуса (такси);
2) при предоставлении пассажиру места в автобусе (такси) менее
высокого класса, чем тот, на который ему продан билет;
3) в иных случаях, предусмотренных Уставом автомобильного
транспорта Республики Беларусь.
При прекращении поездки вследствие болезни или несчастного
случая пассажиру возвращается плата за проезд пропорционально
оставшемуся расстоянию перевозки. (В редакции Указа от 17 июля
1980 г. - СЗ БССР, 1980 г., N 21, ст.436).
Статья 376. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение груза или багажа
Перевозчик отвечает за утрату, недостачу и повреждение
принятого к перевозке груза и багажа, если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение произошли не по его вине (статьи 218 и 220
настоящего Кодекса).
В транспортных уставах (кодексах) могут быть предусмотрены
случаи, когда доказательство вины перевозчика в утрате, недостаче
или повреждении груза возлагается на получателя или отправителя.
Статья 377. Размер ответственности автотранспортной организации
за утрату, недостачу и повреждение груза
За ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа
автомобильным транспортом, перевозчик (автотранспортная организация)
отвечает:
1) в случае утраты или недостачи груза или багажа - в размере
стоимости утраченного или недостающего груза и багажа;
2) в случае повреждения груза или багажа - в размере суммы, на
которую понизилась его стоимость;
3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с
объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза
или багажа, если не будет доказано, что она ниже его действительной
стоимости. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 378. Претензии и иски по перевозкам
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки,
обязательно предъявление ему претензии.
Претензии могут предъявляться в течение шести месяцев, а
претензии об уплате штрафов и премий - в течение 45 дней. Перевозчик
обязан рассмотреть заявленную претензию и уведомить заявителя об
удовлетворении или отклонении ее в течение трех месяцев, а в
отношении претензий по перевозке, осуществляемой перевозчиками
разных видов транспорта по одному документу, - в течение шести
месяцев и претензии об уплате штрафа или премии - в течение 45 дней.
Если претензия отклонена или ответ не получен в срок,
установленный настоящей статьей, заявителю предоставляется на
предъявление иска два месяца со дня получения ответа или истечения
срока, установленного для ответа.
Для предъявления перевозчиком исков, вытекающих из перевозки, к
отправителям, получателям или к пассажирам устанавливается
шестимесячный срок.
Сроки исковой давности и порядок предъявления исков по спорам,
связанным с перевозками в заграничном сообщении, устанавливаются
транспортными уставами (кодексами) или международными договорами. (В
редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 379. Ответственность перевозчика за причинение смерти
или повреждение здоровья пассажира
Ответственность перевозчика за причинение смерти или
повреждение здоровья пассажира определяется по правилам главы об
обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда, настоящего
Кодекса, если законом не предусмотрена повышенная ответственность.
Глава 33
СТРАХОВАНИЕ
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 380. Договор страхования
По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при
наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение или
страховую сумму другой стороне (страхователю) или иному лицу,
правомочному на ее получение, а другая сторона обязуется уплачивать
страховые взносы в установленные сроки и выполнять другие условия
договора.
Отношения страхования регулируются специальным
законодательством. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статьи 381, 382, 383, 384 утратили силу. (Закон от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 34
ХРАНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТЫ
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 385. Регулирование отношений по хранению денежных
средств и расчетам
Отношения по хранению денежных средств банками, осуществлению
ими других банковских операций, в том числе основанные на договорах
банковского счета и банковского вклада, регулируются специальным
законодательством. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статьи 386, 387, 388, 389 утратили силу. (Закон от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Глава 35
ЗАЕМ
Статья 390. Договор займа
По договору займа одна сторона (займодавец) передает другой
стороне (заемщику) в собственность (полное хозяйственное ведение или
оперативное управление) деньги или вещи, определенные родовыми
признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму
денег или равное количество вещей того же рода и качества.
Договор займа на сумму свыше пяти минимальных заработных плат
должен быть заключен в письменной форме.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег
или вещей.
Взимание процентов по договору займа допускается только в
случаях, установленных законодательством, а также по заемным
операциям касс общественной взаимопомощи и ломбардов. (В редакции
Указа от 4 февраля 1988 г. - СЗ БССР, 1988 г., N 4, ст.61 и Закона
от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 391. Оспаривание договора займа
Заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности,
доказывая, что деньги или вещи в действительности не получены им от
займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в
договоре.
В тех случаях, когда договор займа должен быть заключен в
письменной форме (статья 390 настоящего Кодекса), оспаривание его по
безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за
исключением случаев уголовно наказуемых деяний.
Статья 392. Заемные операции банков
Заемные операции банков регулируются специальным
законодательством. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 392-1. Заемные операции ломбардов
Ломбарды выдают гражданам ссуды, обеспечиваемые залогом
предметов домашнего потребления и личного пользования в соответствии
с законодательством о залоге.
Предельный размер и число ссуд, которые могут быть выданы
одному лицу, а также сроки, на которые выдаются ссуды, определяются
Типовым уставом ломбарда, утверждаемым Советом Министров Республики
Беларусь. (Статья 392-1 введена Указом от 4 февраля 1988 г. - СЗ
БССР, 1988 г., N 4, ст.61; в редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 393. Заемные операции касс общественной взаимопомощи и
фондов творческих союзов
Кассы общественной взаимопомощи при профсоюзных комитетах
предприятий, учреждений и организаций выдают рабочим и служащим
долгосрочные и краткосрочные ссуды. Кассы взаимопомощи в колхозах
выдают ссуды колхозникам. Фонды творческих союзов выдают ссуды
работникам литературы и искусства.
Кассы взаимопомощи пенсионеров при отделах социального
обеспечения исполнительных комитетов районных, городских, районных в
городах Советов народных депутатов выдают долгосрочные и
краткосрочные ссуды пенсионерам.
Сроки и условия выдачи ссуд определяются типовыми (примерными)
уставами касс общественной взаимопомощи и уставами фондов творческих
союзов. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г.,
N 9, ст.126).
Глава 36
ПОРУЧЕНИЕ
Статья 394. Договор поручения
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя)
определенные юридические действия.
Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если
уплата вознаграждения предусмотрена законом или договором.
Статья 395. Исполнение поручения в соответствии с указаниями
доверителя
Поверенный обязан исполнить данное ему поручение в соответствии
с указаниями доверителя.
Поверенный вправе отступить от этих указаний, если по
обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и
поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не
получил своевременно ответа на свой запрос.
В этом случае поверенный обязан уведомить доверителя о
допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.
Статья 396. Личное исполнение поручения поверенным
Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично. Он
вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь
в случаях, предусмотренных статьей 70 настоящего Кодекса.
В этих случаях поверенный отвечает лишь за выбор заместителя.
Доверитель вправе отвести заместителя, избранного поверенным.
Статья 397. Отчет поверенного
Поверенный обязан:
1) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе
исполнения поручения;
2) по исполнении поручения без промедления представить
доверителю отчет с приложением оправдательных документов, если это
требуется по характеру поручения;
3) без промедления передать доверителю все полученное в связи с
исполнением поручения.
Статья 398. Обязанности доверителя
Доверитель обязан без промедления принять от поверенного все
исполненное последним в соответствии с договором.
Доверитель обязан также, если иное не предусмотрено договором:
1) обеспечить поверенного средствами, необходимыми для
исполнения поручения;
2) возместить поверенному понесенные издержки, которые были
необходимы для исполнения поручения;
3) после исполнения поручения уплатить поверенному
вознаграждение, если оно причитается (статья 394 настоящего
Кодекса).
Статья 399. Прекращение договора
Договор поручения прекращается, кроме общих оснований
прекращения обязательств, также вследствие:
1) отмены его доверителем;
2) отказа поверенного;
3) смерти гражданина, участвующего в договоре, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим;
4) ликвидации юридического лица.
Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный - отказаться
от него во всякое время. Соглашение об отказе от этих прав
недействительно.
Если поверенный отказался от договора при условиях, когда
доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы,
поверенный обязан возместить причиненные прекращением договора
убытки.
Статья 400. Последствия прекращения частично исполненного
договора
Если договор поручения прекращен до того, как поручение
исполнено полностью, доверитель обязан возместить поверенному
понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному
причиталось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение
соразмерно выполненной им работе.
Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения
после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении
поручения.
Статья 401. Обязанности наследников поверенного
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить
доверителя о прекращении договора поручения и принять меры,
необходимые для охраны имущества доверителя.
Такие же обязанности лежат на ликвидаторе юридического лица,
бывшего поверенным.
Глава 37
КОМИССИЯ
Статья 402. Договор комиссии
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить для
комитента одну или несколько сделок от своего имени.
Комиссионные магазины заключают договоры комиссии на продажу в
порядке розничной торговли как новых, так и бывших в употреблении
предметов широкого потребления и домашнего обихода, художественных
изделий, изделий прикладного искусства, антикварных вещей, за
исключением предметов, принятие которых воспрещается правилами о
порядке приема и продажи комиссионными магазинами вещей.
Порядок утверждения этих правил устанавливается Советом
Министров Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 403. Форма договора
Договор комиссии должен быть заключен в письменной форме
(статья 49 настоящего Кодекса). (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 404. Права и обязанности комиссионера по сделкам с
третьим лицом
По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом,
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы
комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению этой сделки.
Статья 405. Право собственности комитента
Имущество, поступившее к комиссионеру от комитента либо
приобретенное комиссионером для комитента, является собственностью
последнего.
Статья 406. Исполнение комиссионного поручения
Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить на
условиях, наиболее выгодных для комитента.
Если комиссионер совершит сделку на условиях, более выгодных,
чем те, которые были указаны комитентом, вся выгода поступает
комитенту. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 407. Отступление от указаний комитента
Комиссионер вправе отступить от указаний комитента в случаях,
предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса.
Комиссионер, продавший имущество по цене ниже назначенной ему
комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не докажет,
что не было возможности продать имущество по назначенной цене и
продажа по низшей цене предупредила еще большие убытки.
Если комиссионер купит имущество по цене выше назначенной ему
комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, обязан
заявить об этом комиссионеру без промедления по получении извещения
о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка
признается принятой комитентом.
Если комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене на свой
счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки.
Статья 408. Цена вещей, продаваемых комиссионером
Продажная цена вещи, принятой комиссионным магазином,
определяется соглашением сторон.
Продажная цена антикварных и уникальных вещей и произведений
искусства определяется по специальной оценке.
Цена вещи, не проданной в установленный правилами (статья 402
настоящего Кодекса) срок, может быть снижена по соглашению с
комитентом. Если комитент не является для переоценки вещи по вызову,
магазин снижает цену в соответствии с правилами.
Продажная цена излишков сельскохозяйственных продуктов,
принятых организацией потребительской кооперации от колхозов для
продажи, определяется соглашением сторон. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 409. Исполнение комиссионером сделки с третьим лицом
Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить все
права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
Комиссионер не отвечает перед комитентом за исполнение третьим лицом
сделки, совершенной с ним для комитента, кроме случаев, когда
комиссионер принимает на себя ручательство за исполнение третьим
лицом этой сделки (делькредере).
В случае нарушения третьим лицом сделки, заключенной с ним
комиссионером, комиссионер обязан без промедления уведомить об этом
комитента, собрать и обеспечить необходимые доказательства.
Комитент, извещенный о нарушении третьим лицом сделки,
заключенной с ним комиссионером, вправе потребовать передачи ему
требований комиссионера к этому лицу по указанной сделке.
Статья 410. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу
или повреждение имущества комитента
Комиссионер отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или
повреждение находящегося у него имущества комитента, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли не по его
вине.
Если при приеме комиссионером имущества, присланного комитентом
либо поступившего к комиссионеру для комитента, в этом имуществе
окажутся повреждения или недостачи, которые могут быть замечены при
наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба
имуществу комитента, находящемуся у комиссионера, комиссионер обязан
принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые
доказательства и обо всем без промедления известить комитента.
Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущество
комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент предписал
ему застраховать это имущество или страхование его обязательно в
силу закона.
Статья 411. Отчет комиссионера об исполнении поручения
По исполнении поручения комиссионер обязан представить
комитенту отчет и передать ему все полученное по исполненному
поручению, а также по требованию комитента передать ему все права в
отношении третьего лица, вытекающие из сделки, совершенной
комиссионером с этим третьим лицом.
Если комитент имеет возражения по отчету, он обязан сообщить о
них комиссионеру в течение трех месяцев со дня получения отчета. В
противном случае отчет, при отсутствии иного соглашения, считается
принятым.
Выплата денег комиссионным магазином комитенту, за вычетом
причитающегося магазину комиссионного вознаграждения, производится
не позднее трех дней после продажи вещи. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 412. Принятие исполнения поручения комитентом
Комитент обязан:
1) принять от комиссионера все исполненное по поручению;
2) осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и
известить последнего без промедления об обнаруженных в этом
имуществе недостатках;
3) освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя
по исполнению поручения перед третьим лицом.
Статья 413. Комиссионное вознаграждение
По исполнении поручения комиссионер вправе получить от
комитента вознаграждение. Если комиссионер принял на себя
ручательство за исполнение сделки третьим лицом (статья 409
настоящего Кодекса), то за это ручательство комиссионер получает от
комитента особое вознаграждение.
Размер комиссионного вознаграждения, а также вознаграждение за
делькредере определяется соглашением сторон, если иное не
установлено законом. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 414. Возмещение расходов по исполнению поручения
Комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а
в соответствующих случаях и вознаграждения за делькредере,
возместить комиссионеру израсходованные им по исполнению поручения
суммы.
Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хранению
находящегося у него имущества комитента, если в законе или в
договоре не установлено иное.
Все расходы по доставке сдаваемых на комиссию
сельскохозяйственных продуктов к указанному в договоре месту их
продажи относятся за счет комитента, если в договоре не
предусмотрено иное.
Статья 415. Удержание комиссионером причитающихся ему сумм
Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по договору
комиссии суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента.
Статья 416. Исполнение поручения комиссионером после смерти
комитента или прекращения юридического
лица - комитента
В случае смерти комитента, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, а также в случае
прекращения юридического лица, выступающего в качестве комитента,
комиссионер обязан продолжать исполнение данного ему поручения до
тех пор, пока от правопреемников или соответственно представителей
комитента не поступят надлежащие указания.
Статья 417. Отказ комиссионера от исполнения поручения
Комиссионер не вправе, если иное не предусмотрено договором,
отказаться от исполнения принятого поручения, за исключением
случаев, когда это вызвано невозможностью исполнения поручения или
нарушением комитентом договора комиссии.
Комиссионер обязан письменно уведомить комитента о своем
отказе, при этом договор комиссии сохраняет свою силу в течение двух
недель со дня получения комитентом уведомления комиссионера об
отказе от исполнения поручения.
Если комиссионер откажется от исполнения принятого поручения
вследствие нарушения договора комиссии комитентом, он вправе
получить как возмещение понесенных расходов, так и комиссионное
вознаграждение.
Статья 418. Распоряжение имуществом комитента после отказа
комиссионера от исполнения поручения
Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера
исполнить поручение, обязан в течение месяца со дня получения отказа
распорядиться находящимся у комиссионера имуществом.
Та же обязанность лежит на комитенте и в случае отмены им
данного комиссионеру поручения (статья 419 настоящего Кодекса).
Если комитент в указанный срок не распорядится находящимся у
комиссионера имуществом, комиссионер вправе сдать это имущество на
хранение за счет комитента или в целях покрытия своих требований к
комитенту продать это имущество по возможно более выгодной для
комитента цене.
Статья 419. Отмена поручения комитентом
Если комитент отменит данное им комиссионеру поручение в целом
или в части до заключения комиссионером соответствующих сделок с
третьими лицами, он обязан уплатить комиссионеру комиссионное
вознаграждение за совершенные им до отмены поручения сделки, а также
возместить комиссионеру понесенные им до отмены поручения расходы.
Гражданин вправе в любое время потребовать возврата сданных им
комиссионному магазину для продажи и еще не проданных вещей,
возместив по установленным ставкам расходы по хранению.
Глава 38
ХРАНЕНИЕ
Статья 420. Договор хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить
имущество, переданное ей другой стороной, и возвратить это имущество
в сохранности.
В договоре хранения между организациями может быть также
предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение имущество,
которое будет передано ему другой стороной.
Договор хранения является безвозмездным, если иное не
установлено законом или договором. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 421. Форма договора
Договор хранения, в котором обеими или одной стороной является
гражданин, при стоимости сдаваемого имущества свыше десяти
минимальных заработных плат, должен быть заключен в письменной форме
(статья 49 настоящего Кодекса), за исключением сдачи вещей на
краткосрочное хранение в гардеробы предприятий, учреждений и
организаций с выдачей хранителем номера или жетона.
В случае спора о тождестве вещей, принятых на хранение, и
вещей, возвращаемых хранителем, допускаются свидетельские показания.
Сдача вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах
(пожар, наводнение и т. д.) может быть доказываема свидетельскими
показаниями вне зависимости от стоимости сданных на хранение вещей.
(В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9,
ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 422. Прекращение договора хранения по требованию одной
из сторон
Лицо, сдавшее вещи на хранение, вправе в любое время
потребовать их от хранителя.
Если вещи сданы на хранение до востребования или без указания
срока, хранитель вправе в любое время отказаться от договора, но
обязан предоставить сдавшему на хранение достаточный при данных
обстоятельствах срок для принятия обратно этого имущества.
Статья 423. Обязанности хранителя
Хранитель обязан принять все меры, предусмотренные договором
или необходимые для сохранения имущества.
Хранитель по безвозмездному договору хранения, заключенному
между гражданами, обязан заботиться о переданном ему на хранение
имуществе, как о своем собственном.
Хранитель не вправе пользоваться переданным ему на хранение
имуществом, если иное не предусмотрено договором.
Статья 424. Вознаграждение и возмещение расходов хранителю
Размер вознаграждения хранителю по возмездному договору
хранения (статья 420 настоящего Кодекса) определяется утвержденными
в установленном порядке таксами, ставками, тарифами, а при
отсутствии таковых - соглашением сторон.
При безвозмездном хранении сдавший имущество на хранение обязан
возместить хранителю расходы, необходимые для сохранения имущества.
Статья 425. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или
повреждение имущества
Организация, для которой хранение является одной из целей
деятельности, предусмотренной уставом (положением), освобождается от
ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества,
вызванные непреодолимой силой.
Если по истечении срока хранения, предусмотренного в договоре,
или срока, указанного хранителем в порядке статьи 422 настоящего
Кодекса, имущество не взято обратно сдавшим его на хранение,
хранитель впредь отвечает за утрату, недостачу или повреждение этого
имущества лишь при наличии с его стороны умысла или грубой
неосторожности.
Статья 426. Размер ответственности хранителя
Если в законе или договоре не предусмотрена обязанность
хранителя возместить убытки, причиненные утратой, недостачей или
повреждением имущества, хранитель отвечает:
1) за утрату и недостачу имущества - в размере стоимости
утраченного или недостающего имущества;
2) за повреждение имущества - в размере суммы, на которую
понизилась его стоимость.
Если при сдаче имущества на хранение была произведена оценка
этого имущества, которая указана в договоре или ином документе,
выданном хранителем, хранитель отвечает в размере суммы оценки,
поскольку не доказано, что действительная стоимость утраченного,
недостающего или поврежденного имущества ниже этой суммы.
Если в результате повреждения, за которое хранитель отвечает,
качество имущества изменилось настолько, что оно не может быть
использовано по первоначальному назначению, лицо, сдавшее имущество
на хранение, вправе от него отказаться.
Статья 427. Ответственность за утрату или повреждение имущества
в гостиницах, общежитиях и других организациях
Гостиницы, дома отдыха, санатории, общежития и тому подобные
организации отвечают за утрату или повреждение имущества граждан,
находящегося в отведенных им помещениях, хотя бы это имущество,
кроме денег и драгоценностей, не было особо сдано на хранение этим
организациям.
Статья 428. Последствия нарушения срока обратного получения
имущества
Лицо, сдавшее имущество на хранение, обязано взять его обратно
в сроки, указанные в статье 425 настоящего Кодекса.
При уклонении сдавшего на хранение от обратного получения
имущества хранитель, если таковым является гражданин, вправе
требовать по суду принудительной продажи этого имущества в порядке,
предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Республики
Беларусь для исполнения судебных решений. Если хранителем является
организация, то продажа невостребованного имущества производится в
порядке, предусмотренном в ее уставе (положении).
Суммы, вырученные от продажи имущества, выдаются сдавшему
имущество на хранение, за вычетом сумм, причитающихся хранителю. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 429. Возмещение убытков, причиненных хранителю
Сдавший имущество на хранение обязан возместить хранителю
убытки, причиненные свойствами этого имущества, если хранитель,
принимая имущество на хранение, не знал и не должен был знать об
этих свойствах.
Статья 430. Договор хранения с обезличением вещей
Если на хранение несколькими лицами сданы вещи, определенные в
договоре родовыми признаками, и вещи эти обезличиваются хранителем,
то устанавливается общая долевая собственность лиц, сдавших вещи на
хранение, в соответствии с количеством сданных ими вещей.
Если при наличии соглашения об этом такие вещи переходят в
собственность хранителя, то он обязан вернуть сдавшему их на
хранение в равном или обусловленном сторонами количестве вещи того
же рода и качества.
Статья 431. Обязательство хранения в силу закона
Правила настоящей главы применяются также в случаях, когда
обязанность хранения возникла не в силу договора хранения, а
вытекает из других законных оснований.
Глава 39
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья 432. Договор о совместной деятельности
По договору о совместной деятельности стороны обязуются
совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели,
как-то: строительство и эксплуатация предприятия или учреждения (не
передаваемых в оперативное управление организации, являющейся
юридическим лицом), возведение водохозяйственных сооружений и
устройств, строительство дорог, спортивных сооружений, школ,
родильных домов, жилых строений и т. п. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 433. Ведение общих дел участников договора
Ведение общих дел участников договора о совместной деятельности
осуществляется по их общему согласию.
Если участники договора о совместной деятельности по соглашению
между собой поручили руководство их совместной деятельностью одному
из участников договора, на него же возлагается и ведение общих дел
участников договора.
Лицо, которому поручено ведение общих дел участников договора о
совместной деятельности, действует на основании доверенности,
подписанной остальными участниками договора.
Статья 434. Общее имущество участников договора
Для достижения цели, указанной в статье 432 настоящего Кодекса,
участники договора о совместной деятельности производят взносы
деньгами или другим имуществом, либо путем трудового участия.
Денежные или иные имущественные взносы участников договора, а
также имущество, созданное или приобретенное в результате их
совместной деятельности, являются их общей собственностью.
Участник договора о совместной деятельности не вправе
распоряжаться своей долей в общем имуществе без согласия остальных
участников договора.
Статья 435. Общие расходы и убытки участников договора
Порядок покрытия расходов, предусмотренных договором о
совместной деятельности, и убытков, возникших в результате
совместной деятельности, определяется договором.
Если договором такой порядок не предусмотрен, общие расходы и
убытки покрываются за счет общего имущества участников договора
(статья 434 настоящего Кодекса), а недостающие суммы раскладываются
между участниками договора пропорционально их взносам в общее
имущество.
Статья 436. Правила об отдельных видах совместной деятельности
Отдельные виды совместной деятельности регулируются в
соответствии с настоящим Кодексом Советом Министров Республики
Беларусь.
Глава 40
КОНКУРС
Статья 437. Объявление конкурса
Публичное обещание юридическим лицом или гражданином
специального вознаграждения (премии) за лучшее выполнение
определенной работы (объявление конкурса) обязывает юридическое лицо
или гражданина уплатить обещанное вознаграждение лицу, работа
которого признана достойной вознаграждения, в соответствии с
условиями конкурса.
Объявление о конкурсе должно содержать изложение задания, срок
его выполнения, размер вознаграждения, место представления, порядок
и срок сравнительной оценки работ и может содержать также другие
условия конкурса. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 438. Изменение условий конкурса
Изменение условий конкурса допускается только в пределах первой
половины срока, установленного для представления работ. Об изменении
условий конкурса должно быть сообщено участникам конкурса в том же
порядке, в каком конкурс был объявлен.
Статья 439. Решение о выплате вознаграждений (премий)
Решение о выплате вознаграждений (премий) должно быть вынесено
и сообщено участникам конкурса в срок, установленный объявлением о
конкурсе, и в порядке, указанном этим объявлением.
Статья 440. Использование премированных по конкурсу
произведений науки, литературы, искусства
Если конкурс объявлен на произведение науки, литературы или
искусства, юридическое лицо или гражданин приобретает право
использовать премированные произведения предусмотренным в объявлении
о конкурсе способом. Авторы этих произведений сохраняют право на
получение вознаграждения за использование произведения (статья 476
настоящего Кодекса), поскольку иное не установлено объявлением о
конкурсе. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 441. Возврат участникам конкурса представленных работ
Юридическое лицо или гражданин, объявившие конкурс, обязаны
возвратить работы, не удостоенные вознаграждения (премии),
участникам конкурса, если иное не предусмотрено объявлением о
конкурсе. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 41
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
Статья 442. Общие основания ответственности за причинение вреда
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный организации, подлежит возмещению лицом,
причинившим вред, в полном объеме, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет,
что вред причинен не по его вине.
Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению
лишь в случаях, предусмотренных законом. (В редакции Указа от 6 июня
1986 г. - СЗ БССР, 1986 г., N 17, ст.227 и Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 443. Ответственность организации за вред, причиненный по
вине ее работников
Организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее
работников при исполнении ими своих трудовых (служебных)
обязанностей.
Статья 444. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями организаций, а также должностных лиц
Вред, причиненный гражданину незаконными действиями
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных
обязанностей в области административного управления, возмещается на
общих основаниях (статьи 442 и 443 настоящего Кодекса), если иное не
предусмотрено законом. За вред, причиненный такими действиями
организациям, ответственность наступает в порядке, установленном
законом.
Вред, причиненный гражданину в результате незаконного
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу, незаконного наложения административного взыскания в виде
ареста или исправительных работ, возмещается государством в полном
объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке,
установленном законом. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ
БССР, 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 445. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.
Статья 446. Ответственность за вред, причиненный в состоянии
крайней необходимости
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен
быть возмещен лицом, причинившим его. Учитывая обстоятельства, при
которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его
возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал
причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или
частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
Статья 447. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати лет
За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
пятнадцати лет, отвечают его родители (усыновители) или опекуны,
если не докажут, что вред возник не по их вине.
В случае причинения несовершеннолетним, не достигшим пятнадцати
лет, вреда в то время, когда он состоял под надзором учебного
заведения, воспитательного или лечебного учреждения, последние
отвечают за этот вред, если не докажут, что вред возник не по их
вине.
Статья 448. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от пятнадцати до
восемнадцати лет
Несовершеннолетний в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет
отвечает за причиненный им вред на общих основаниях (статьи 442, 446
и 451 настоящего Кодекса).
В случаях, когда у несовершеннолетнего в возрасте от пятнадцати
до восемнадцати лет нет имущества или заработка, достаточного для
возмещения причиненного им вреда, вред в соответствующей части
должен быть возмещен его родителями (усыновителями) или
попечителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине.
Эта их обязанность прекращается, когда причинивший вред достигнет
совершеннолетия, а также в случае, если у него до достижения
совершеннолетия появится имущество или заработок, достаточные для
возмещения вреда.
Статья 449. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
признанным недееспособным
За вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным
(статья 16 настоящего Кодекса), отвечают его опекуны или
организация, обязанная нести за ним надзор, если не докажут, что
вред возник не по их вине.
Статья 450. Ответственность за вред, причиненный гражданином,
не способным понимать значения своих действий
Дееспособный гражданин, причинивший вред в таком состоянии,
когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими,
не отвечает за причиненный им вред. Однако он не освобождается от
ответственности, если сам привел себя в такое состояние
употреблением алкоголя или наркотиков либо иным способом.
Статья 451. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности
Организации и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации,
промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т.п.),
обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой
силы или умысла потерпевшего.
Статья 452. Ответственность за вред, совместно причиненный
несколькими лицами
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную
ответственность перед потерпевшим.
Статья 453. Право регресса к лицу, причинившему вред
Лицо, возместившее причиненный другим лицом вред, имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом.
Родители (усыновители), опекуны или попечители, а также
организации, указанные в статьях 447 и 449 настоящего Кодекса,
возместившие вред, причиненный гражданином, не достигшим
совершеннолетия или признанным недееспособным, не имеют права
регресса к этому гражданину.
Статья 454. Объем, характер и размер возмещения вреда
Присуждая возмещение вреда, суд, хозяйственный или третейский
суд, в соответствии с обстоятельствами дела, обязывает лицо,
ответственное за вред, возместить его в натуре (предоставить вещь
того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т. п.) или
полностью возместить причиненные убытки (статья 211 настоящего
Кодекса). (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 455. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред
Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала
возникновению или увеличению вреда, то в зависимости от степени вины
потерпевшего (а при вине причинителя вреда - и в зависимости от
степени его вины) размер возмещения, если иное не предусмотрено
законом, должен быть уменьшен либо в возмещении вреда должно быть
отказано.
Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного
гражданином, в зависимости от его имущественного положения. (В
редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262 и
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 456. Объем возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью гражданина
При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья
возмещению подлежит утраченный заработок (доходы), а также расходы,
связанные с восстановлением здоровья (усиленное питание,
протезирование, посторонний уход и т. п.).
В случае смерти потерпевшего лица, указанные в статье 457
настоящего Кодекса, имеют право на возмещение вреда в той доли
заработка (доходов) потерпевшего, которую они получали или имели
право получать на свое содержание при его жизни.
Вред, причиненный гражданину увечьем или иным повреждением
здоровья, возмещается независимо от получаемой им пенсии (пособия).
Заработок (доходы), утраченный (утраченные) гражданином в
результате причинения вреда его жизни или здоровью, определяется в
соответствии с правилами возмещения вреда, утверждаемыми Советом
Министров Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 457. Круг лиц, имеющих право на возмещение вреда в
случае смерти потерпевшего
В случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие
ко дню его смерти право на получение от него содержания, а также
ребенок умершего, родившийся после его смерти.
Вред возмещается:
несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет, а учащимся
и студентам - до окончания обучения на дневных отделениях учебных
заведений, но не более чем до двадцати трех лет;
женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше
шестидесяти лет - пожизненно;
инвалидам - на срок инвалидности;
супругу или другому родственнику умершего независимо от
возраста и трудоспособности, не работающему в связи с осуществлением
ухода за детьми, внуками, братьями или сестрами умершего или
занятому их воспитанием, - до достижения ими четырнадцатилетнего
возраста. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статьи 458, 459, 460 утратили силу. (Закон от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 461. Возмещение вреда, связанного с повреждением
здоровья гражданина, не достигшего пятнадцати лет
Если увечье или иное повреждение здоровья причинено гражданину,
не достигшему пятнадцатилетнего возраста и не имеющему заработка,
организация или гражданин, ответственные за вред, обязаны возместить
расходы, связанные с восстановлением здоровья потерпевшего.
По достижении потерпевшим пятнадцати лет организация или
гражданин, ответственные за вред, обязаны возместить потерпевшему
также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности, исходя из размера среднего заработка
неквалифицированного рабочего в данной местности.
Если к моменту повреждения его здоровья гражданин, не достигший
пятнадцати лет, имел заработок, то вред должен быть возмещен ему,
исходя из размера этого заработка, но не ниже, чем из минимального
заработка неквалифицированного рабочего в данной местности.
После начала трудовой деятельности в соответствии с полученной
потерпевшим квалификацией он вправе требовать увеличения возмещения
вреда, связанного с уменьшением его трудоспособности вследствие
повреждения здоровья, исходя из размера вознаграждения работника его
квалификации.
Статья 462. Изменение размера возмещения по требованию
потерпевшего в случае изменения состояния его
трудоспособности
Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в
любое время потребовать от организации или гражданина, ответственных
за причинение ему увечья или иного повреждения его здоровья,
соответственного увеличения возмещения, если его трудоспособность в
дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья
по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения
ему возмещения, или если уменьшен размер пенсии, получаемой им в
порядке государственного социального страхования.
Статья 463. Изменение размера возмещения по требованию лиц,
причинивших вред
Организация или гражданин, с которых присуждено возмещение
вреда, связанного с уменьшением трудоспособности потерпевшего
вследствие причинения ему увечья или иного повреждения его здоровья,
вправе в любое время потребовать соответственного уменьшения размера
присужденного возмещения, если трудоспособность потерпевшего
возросла по сравнению с той, которая у него оставалась к моменту
присуждения ему возмещения вреда, или если размер пенсии, получаемой
им в порядке государственного социального страхования, увеличился.
Статья 464. Платежи по возмещению вреда
Возмещение вреда, связанного с уменьшением трудоспособности
потерпевшего, а также вреда, связанного со смертью, производится
ежемесячными платежами.
Статья 465 исключена. (Закон от 24 февраля 1995 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1995 г., N 17, ст.183).
Статья 466. Возмещение вреда в случае прекращения юридического
лица, обязанного к возмещению
В случае реорганизации юридического лица требования, основанные
на статьях 457 - 461 и 465 настоящего Кодекса, предъявляются к
правопреемнику юридического лица.
В случае ликвидации юридического лица указанные требования
предъявляются к его вышестоящей организации или к организации,
указанной в решении о ликвидации.
В случае реорганизации юридического лица, признанного в
установленном порядке обязанным производить указанные в статье 464
настоящего Кодекса платежи, выплата этих платежей производится
правопреемником реорганизованного юридического лица.
В случае ликвидации юридического лица, признанного в
установленном порядке обязанным производить указанные в статье 464
настоящего Кодекса платежи, эти платежи должны быть капитализированы
по правилам государственного страхования и внесены страховой
организацией для выплаты их в установленном размере и порядке.
Требования об увеличении или уменьшении размера возмещения
вреда, предусмотренные статьями 462 и 463 настоящего Кодекса,
предъявляются в случае реорганизации юридического лица к
правопреемнику или соответственно правопреемником юридического лица,
а в случае ликвидации - к вышестоящей организации или организации,
указанной в решении о ликвидации, или соответственно этими
организациями.
Статья 467 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 468. Возмещение расходов на погребение
В случае смерти потерпевшего расходы на погребение возмещаются
лицу, понесшему эти расходы, организацией или гражданином,
ответственными за вред, связанный со смертью потерпевшего.
Глава 42
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ СПАСАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 469. Возмещение вреда, понесенного при спасании
государственного имущества
Вред, понесенный гражданином при спасании государственного
имущества от угрожавшей ему опасности, должен быть возмещен той
организацией, имущество которой спасал потерпевший.
К возмещению этого вреда применяются соответственно правила
части первой статьи 442, статей 452, 454, 456, частей второй и
третьей статьи 457, статей 458 - 464, 466 - 468 настоящего Кодекса.
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Глава 43
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА
Статья 470. Обязанности возврата неосновательно приобретенного
или неосновательно сбереженного имущества
Лицо, которое без установленных законом или сделкой оснований
приобрело имущество за счет другого, обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное имущество.
Такая же обязанность возникает, если основание, по которому
приобретено имущество, отпало впоследствии.
В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно
приобретенное имущество должна быть возмещена его стоимость,
определяемая на момент приобретения.
Имущество, приобретенное за счет другого лица не по сделке, но
в результате других действий, заведомо противных интересам
государства, если оно не подлежит конфискации, взыскивается в доход
государства.
Лицо, неосновательно получившее имущество, обязано также
возвратить или возместить все доходы, которые оно извлекло или
должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда оно
узнало или должно было узнать о неосновательности получения
имущества.
Эти правила распространяются на случай сбережения имущества за
счет другого лица без установленных законом или договором оснований.
(В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 471. Имущество, не подлежащее возврату
Не подлежат истребованию в качестве неосновательно
приобретенного:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по
истечении срока исковой давности в случаях, когда такое исполнение
допускается законом;
3) выплаченное излишне или по отпавшему впоследствии основанию
авторское вознаграждение или вознаграждение за открытие,
изобретение, рационализаторское предложение или промышленный
образец, если выплата произведена организацией добровольно, при
отсутствии счетной ошибки с ее стороны и недобросовестности со
стороны получателя;
4) выплаченные излишние суммы в возмещение вреда в связи с
повреждением здоровья или смертью, если выплата произведена при
отсутствии недобросовестности со стороны получателя. (В редакции
Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Раздел IV
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Статья 472. Произведения, на которые распространяется авторское
право
Авторское право распространяется на произведения науки,
литературы или искусства независимо от формы, назначения и
достоинства произведения, а также от способа его воспроизведения.
Авторское право распространяется на произведения, выпущенные в
свет или не выпущенные в свет, но выраженные в какой-либо
объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой
деятельности автора (рукопись, чертеж, изображение, публичное
произнесение или исполнение, пленка, механическая или магнитная
запись и т.п.).
Статья 473. Предмет авторского права
Предметом авторского права могут быть:
устные произведения (речи, лекции, доклады и т.п.);
письменные произведения (литературные, научные и др.);
произведения драматические и музыкально-драматические, а также
музыкальные с текстом или без текста;
переводы;
сценарии, сценарные планы;
кинофильмы, телевизионные фильмы, радио- и телевизионные
передачи;
произведения хореографические и пантомимы, в отношении
постановки которых имеются указания, изложенные письменно или иным
способом;
произведения живописи, скульптуры, архитектуры, графического и
декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки, чертежи;
планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к науке,
технике или к постановке на сцене драматического или
музыкально-драматического произведения;
географические, геологические и т. п. карты;
фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
произведения, выраженные с помощью механической или иной
технической записи;
другие произведения.
Авторское право на фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии, признается, если на
каждом экземпляре произведения указаны имя автора, место и год
выпуска произведения в свет. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. -
СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 474. Произведения, выпущенные в свет
Произведение считается выпущенным в свет (опубликованным), если
оно издано, публично исполнено, публично показано, передано по радио
или телевидению или каким-либо иным способом сообщено
неопределенному кругу лиц.
Не считается выпуском произведения в свет (опубликованием)
информация о произведении с изложением его содержания, а в случаях,
предусмотренных Советом Министров Республики Беларусь, также
размножение произведения на правах рукописи.
Статья 475. Авторское право на произведения, выпущенные в свет
на территории Республики Беларусь и за границей
Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет на
территории Республики Беларусь либо не выпущенное в свет, но
находящееся на территории Республики Беларусь в какой-либо
объективной форме, признается за автором и его наследниками
независимо от их гражданства, а также за иными правопреемниками
автора.
Авторское право признается также за гражданами Республики
Беларусь, произведения которых впервые выпущены в свет или находятся
в какой-либо объективной форме на территории иностранного
государства, а равно за их правопреемниками.
За другими лицами авторское право на произведение, впервые
выпущенное в свет или находящееся в какой-либо объективной форме на
территории иностранного государства, признается в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь. При предоставлении
охраны в соответствии с международными договорами факт выпуска
произведения в свет на территории иностранного государства
определяется согласно положениям соответствующего международного
договора.
За иностранными правопреемниками авторов-граждан Республики
Беларусь авторское право признается на территории Республики
Беларусь в случаях передачи им этого права в порядке, установленном
законодательством. (В редакции Указов от 16 мая 1974 г. и 20 марта
1984 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262; 1984 г., N 9, ст.126 и
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 476. Права автора
Автору принадлежит право:
на опубликование, воспроизведение и распространение своего
произведения всеми дозволенными законом способами под своим именем,
под условным именем (псевдоним) или без обозначения имени
(анонимно);
на неприкосновенность произведения;
на получение вознаграждения за использование произведения
другими лицами, кроме случаев, указанных в законе.
Ставки авторского вознаграждения устанавливаются Советом
Министров Республики Беларусь.
При отсутствии утвержденных ставок авторского вознаграждения
размер вознаграждения автору за использование его произведения
определяется соглашением сторон.
Порядок передачи автором-гражданином Республики Беларусь права
на использование его произведения на территории иностранного
государства устанавливается законодательством. (В редакции Указа от
16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262 и Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183). ¦
Статья 477. Охрана неприкосновенности произведения и имени
автора при его жизни
При издании, публичном исполнении или ином использовании
произведения воспрещается без согласия автора вносить какие бы то ни
было изменения как в само произведение, так и в его название и в
обозначение имени автора.
Воспрещается также без согласия автора снабжать произведение
при его издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями,
комментариями и какими бы то ни было пояснениями.
Согласие автора, данное при заключении авторского договора, не
может быть отозвано в одностороннем порядке. (В редакции Указа от 16
мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262.)
Статья 478. Охрана неприкосновенности произведений после смерти
автора
Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель
завещания (статья 539 настоящего Кодекса), указать лицо, на которое
он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после
своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
При отсутствии таких указаний охрана неприкосновенности
произведений после смерти автора осуществляется его наследниками, а
также организациями, на которые возложена охрана авторских прав. Эти
организации осуществляют охрану неприкосновенности произведений
также, если наследников нет или их авторское право прекратилось
(статья 493 настоящего Кодекса).
Статья 479. Соавторство
Авторское право на произведение, созданное совместным трудом
двух или более лиц (коллективное произведение), принадлежит
соавторам совместно, независимо от того, образует ли такое
произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из
которых имеет также и самостоятельное значение. Каждый из соавторов
сохраняет свое авторское право на созданную им часть коллективного
произведения, имеющую самостоятельное значение.
Часть коллективного произведения признается имеющей
самостоятельное значение, если она может быть использована
независимо от других частей этого произведения.
Отношения между соавторами могут быть определены их
соглашением. При отсутствии такого соглашения авторское право на
коллективное произведение осуществляется всеми соавторами совместно,
а вознаграждение распределяется между ними в порядке,
предусмотренном законодательством. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183.)
Статья 480. Авторское право юридических лиц
За юридическими лицами авторское право признается в случаях и
пределах, установленных законодательством Республики Беларусь. Эти
положения не распространяются на приобретение юридическими лицами
авторских прав по договору. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ
БССР, 1974 г., N 15, ст.262 и Закона от 3 марта 1994 г.- Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 481. Авторское право на произведение, созданное в
порядке выполнения служебного задания
Автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного
задания в научной или иной организации, принадлежит авторское право
на это произведение.
Порядок использования организацией такого произведения и случаи
выплаты вознаграждения автору устанавливаются законодательством. (В
редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 482. Авторское право организаций на периодические и
другие издания
Организациям, выпускающим в свет самостоятельно или при
посредстве какого-либо издательства научные сборники,
энциклопедические словари, журналы или другие периодические издания,
принадлежит авторское право на эти издания в целом.
Авторам произведений, включенных в такие издания, принадлежит
авторское право на их произведения.
Статья 483. Авторское право на кинофильмы, телевизионные
фильмы, радио- и телевизионные передачи
Авторское право на кинофильм или телевизионный фильм
принадлежит предприятию, осуществившему его съемку.
Авторское право на любительский кинофильм или телевизионный
фильм принадлежит его автору (или соавторам).
Автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному
оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений,
вошедших составной частью в кинофильм или в телевизионный фильм,
принадлежит авторское право каждому на свое произведение.
Авторское право на радио- и телевизионные передачи принадлежит
передающим их радио- и телевизионным организациям, а на
произведения, включенные в эти передачи, - их авторам.
Статья 484. Авторское право составителей сборников
Авторское право на сборники произведений, не являющихся
предметом чьего-либо авторского права, как-то: законов, судебных
решений, иных официальных документов, произведений народного
творчества, авторы которых неизвестны, древних актов и памятников, а
также иных произведений, не охраняемых авторским правом, принадлежит
составителям сборников, если они подвергли включенный в сборник
материал самостоятельной обработке или систематизации.
Такое же право принадлежит гражданам, самостоятельно
обработавшим отдельные произведения указанного рода.
Это право не препятствует другим гражданам выпускать в свет те
же произведения, если они их самостоятельно систематизировали или
обработали.
Составитель сборника, обработавший или систематизировавший
включенные в сборник произведения, являющиеся предметом чьего-либо
авторского права, пользуется авторским правом на сборник при условии
соблюдения прав авторов этих произведений.
Статья 485. Использование произведения автора другими лицами
Использование произведения автора (в том числе перевод на
другой язык) другими лицами допускается не иначе, как на основании
договора с автором или его правопреемниками, кроме случаев,
указанных в законе. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР,
1974 г., N 15, ст.262).
Статья 486. Перевод произведения на другой язык
Перевод произведения на другой язык в целях выпуска в свет
допускается не иначе, как с согласия автора или его правопреемников.
(В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262
и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 487. Авторское право переводчика
Переводчику принадлежит авторское право на выполненный им
перевод. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г.,
N 15, ст.262.)
Статья 488. Право автора на вознаграждение за использование его
произведения в переводе на другой язык
Право на вознаграждение за использование произведения в
переводе на другой язык принадлежит автору оригинала во всех
случаях, кроме указанных в законе. (В редакции Указа от 16 мая
1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 489. Использование произведения без согласия автора и
без уплаты авторского вознаграждения
Допускается без согласия автора и без уплаты авторского
вознаграждения, но с обязательным указанием фамилии автора,
произведение которого использовано, и источника заимствования:
1) использование чужого изданного произведения для создания
нового, творчески самостоятельного произведения, кроме переработки
повествовательного произведения в драматическое либо в сценарий и
наоборот, а также переработки драматического произведения в сценарий
и наоборот;
2) воспроизведение в научных и критических работах, учебных и
политико-просветительных изданиях отдельных изданных произведений
науки, литературы и искусства и отрывков из них; при этом
воспроизведение в виде цитат допускается в пределах, обусловленных
целью издания, а воспроизведение в ином виде, в том числе в
сборниках, допускается в объеме, не превышающем в общей сложности
одного авторского листа из произведений одного автора;
3) информация в периодической печати, кино, по радио и
телевидению о выпущенных в свет произведениях литературы, науки и
искусства, в том числе в виде аннотаций, рефератов, обзоров и в иных
документально-информационных формах;
4) воспроизведение в кино, по радио и телевидению публично
произнесенных речей, докладов, а также выпущенных в свет
произведений литературы, науки и искусства. Воспроизведением
считается также транслирование по радио и телевидению публично
исполняемых произведений непосредственно из места их исполнения;
5) воспроизведение в газетах публично произнесенных речей,
докладов, а также выпущенных в свет произведений литературы, науки и
искусства в оригинале и переводе;
6) воспроизведение каким-либо способом, кроме механически
контактного копирования, произведений изобразительного искусства,
находящихся в местах, открытых для свободного посещения, за
исключением выставок и музеев;
7) репродуцирование печатных произведений в научных, учебных и
просветительных целях без извлечения прибылей;
8) издание рельефно-точечным шрифтом для слепых выпущенных в
свет произведений. (В редакции Указов от 16 мая 1974 г. и 1 ноября
1976 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262; 1976 г., N 31, ст.482).
Статья 490. Использование произведения для удовлетворения
личных потребностей
Допускается без согласия автора и без уплаты авторского
вознаграждения воспроизведение или иное использование чужого
выпущенного в свет произведения в целях удовлетворения личных
потребностей.
Статья 491. Авторское право лица, использовавшего чужое
произведение для создания нового
Лицу, использовавшему чужое произведение для создания нового
произведения (пункт первый статьи 489 настоящего Кодекса),
принадлежит авторское право на созданное им произведение. Это право
не препятствует другим лицам использовать то же произведение для
создания нового произведения.
Статья 492. Использование произведения без согласия автора с
выплатой авторского вознаграждения
Допускается без согласия автора, но с указанием его фамилии и с
выплатой авторского вознаграждения:
1) публичное исполнение выпущенных в свет произведений; однако,
если плата с посетителей не взимается, автор имеет право на
вознаграждение лишь в случаях, установленных Советом Министров
Республики Беларусь;
2) запись в целях публичного воспроизведения или
распространения выпущенных в свет произведений на пленку, пластинку,
магнитную ленту или иное устройство, за исключением использования
произведений в кино, по радио или телевидению (пункт четвертый
статьи 489 настоящего Кодекса);
3) использование композитором изданных литературных
произведений для создания музыкальных произведений с текстом. В этих
случаях вознаграждение автору текста выплачивается организацией,
использующей такое произведение;
4) использование выпущенных в свет произведений
изобразительного искусства, а также фотографических произведений в
промышленных изделиях; в этих случаях указание фамилии автора не
обязательно. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. - СЗ БССР,
1984 г., N 9, ст.126).
Статья 493. Срок действия авторского права
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 25 лет
после его смерти, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора.
Авторское право переходит по наследству. Не переходит по
наследству право автора на имя и право на неприкосновенность
произведения.
После смерти автора охрана его имени и неприкосновенности
произведения осуществляется в соответствии с положениями статей 477
и 478 настоящего Кодекса.
Авторское право юридического лица действует бессрочно. В случае
его реорганизации принадлежавшее ему авторское право переходит его
правопреемнику, а в случае ликвидации - государству. (В редакции
Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 494. Срок действия авторского права на коллективное
произведение
Авторское право на коллективное произведение действует в
течение всей жизни каждого из авторов и переходит по наследству.
Наследники каждого соавтора пользуются авторским правом в
течение 25 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
автора. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 ., N 15,
ст.262).
Статья 495. Защита авторского права
В случаях использования чужого произведения без договора с
автором или его правопреемниками (статья 485 настоящего Кодекса),
несоблюдения условий использования произведения без согласия автора
(статьи 489 и 492 настоящего Кодекса), а также в случае нарушения
неприкосновенности произведения (статья 477 настоящего Кодекса) или
других личных неимущественных прав автора, автор, а после его смерти
наследники и другие лица, указанные в статье 478 настоящего Кодекса,
вправе требовать восстановления нарушенного права (внесения
соответствующих исправлений, публикации в печати или иным способом о
допущенном нарушении) либо запрещения выпуска произведения в свет
или прекращения его распространения.
Если нарушением авторских прав автору или его правопреемникам
причинены убытки (статья 211 настоящего Кодекса), то независимо от
требований, указанных в настоящей статье, автор или его
правопреемники вправе требовать возмещения убытков. (В редакции
Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 496. Выкуп авторского права государством
Авторское право на издание, публичное исполнение и иное
использование произведения может быть принудительно выкуплено
государством у автора или его наследников по особому в каждом
отдельном случае постановлению Совета Министров Республики Беларусь.
Порядок и условия использования произведений, авторское право
на которые выкуплено, устанавливаются Советом Министров Республики
Беларусь.
Статья 497. Объявление произведений достоянием государства
Произведение, в отношении которого истек срок авторского права,
может быть объявлено достоянием государства постановлением Совета
Министров Республики Беларусь. Порядок и условия использования
произведений, объявленных достоянием государства, устанавливаются
Советом Министров Республики Беларусь. (В редакции Указа от 16 мая
1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 498. Авторский договор и его типы
В целях использования произведения автор или его правопреемник
вправе заключить с соответствующей организацией авторский договор.
Авторские договоры могут быть двух типов:
авторский договор о передаче произведения для использования;
авторский лицензионный договор.
По авторскому договору о передаче произведения для
использования автор или его правопреемник передает либо автор
обязуется создать и в установленный договором срок передать
произведение организации для использования обусловленным по договору
способом, а организация обязуется осуществить или начать это
использование в установленный договором срок (статья 505 настоящего
Кодекса), а также уплатить автору или его правопреемнику
вознаграждение, кроме случаев, указанных в законе.
По авторскому лицензионному договору автор или его
правопреемник предоставляет организации право использовать
произведение, в том числе путем перевода на другой язык или
переделки, в обусловленных договором пределах и на определенный
договором срок, а организация обязуется уплатить вознаграждение за
предоставление этого права или за использование произведения в
форме, предусмотренной договором, поскольку иное не установлено
законодательством Республики Беларусь или поскольку стороны не
договорились об ином. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР,
1974 г., N 15, ст.262 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 499. Виды авторских договоров о передаче произведения
для использования
К авторским договорам о передаче произведения для использования
относятся:
договор об издании или переиздании произведения в оригинале
(издательский договор);
договор о хранении и размножении рукописных научных работ
узкоспециального характера (договор о депонировании рукописи);
договор о публичном исполнении неопубликованного произведения
(постановочный договор); причем постановочный договор,
предусматривающий выплату единовременного вознаграждения, может быть
заключен автором на одно и то же произведение лишь с одной
организацией;
договор об использовании неопубликованного произведения в
кинофильме или телевизионном фильме (сценарный договор), в радио или
телевизионной передаче;
договор о создании произведения изобразительного искусства в
целях его публичного выставления (договор художественного заказа);
договор об использовании в промышленности неопубликованного
произведения декоративно-прикладного искусства;
а также другие договоры о передаче произведений литературы,
науки или искусства для использования каким-либо иным способом. (В
редакции Указов от 16 мая 1974 г. и 20 марта 1984 г. - СЗ БССР,
1974 г., N 15, ст.262; 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 500. Форма авторского договора
Авторский договор должен быть заключен в письменной форме
(статья 49 настоящего Кодекса).
Письменная форма не обязательна для договоров об опубликовании
произведения в периодических изданиях и энциклопедических словарях.
Статья 501. Типовые авторские договоры
Типовые авторские договоры утверждаются в порядке,
устанавливаемом Советом Министров Республики Беларусь.
Авторский договор может содержать условия, не предусмотренные
типовым договором. Условия заключенного с автором договора,
ухудшающие его положение, по сравнению с положением, установленным в
законе или в типовом договоре, недействительны и заменяются
условиями, установленными законом или типовым договором. (В редакции
Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262 и Закона от
3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 502. Размер вознаграждения автора по авторскому договору
Размер вознаграждения, выплачиваемого по авторскому договору,
устанавливается соглашением сторон в пределах утвержденных ставок,
при наличии таковых (статья 476 настоящего Кодекса).
Статья 503. Передача и одобрение произведения
По авторскому договору о передаче произведения для
использования автор обязан выполнить заказанное ему произведение в
соответствии с условиями договора и передать его организации в
установленный договором срок и в обусловленном порядке.
Организация обязана не позднее срока, установленного типовым
договором, письменно известить автора либо об одобрении переданного
ей по авторскому договору произведения, либо об его отклонении по
основаниям, предусмотренным договором, либо о необходимости внести в
произведение поправки с точным указанием существа требуемых
исправлений в пределах условий договора. Если письменное извещение
не направлено автору в установленный типовым договором срок,
произведение считается одобренным организацией. (В редакции Указа от
16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 504. Ограничение использования третьими лицами
произведения, на которое заключен договор
По авторскому договору о передаче произведения для
использования автор не вправе без письменного согласия другой
стороны передавать третьим лицам указанное в договоре произведение
или часть его для использования тем же способом, какой обусловлен
договором, кроме случаев, предусмотренных типовыми договорами. Срок
такого ограничения устанавливается типовыми договорами, но не может
превышать трех лет со дня одобрения произведения организацией. В
типовых договорах могут предусматриваться случаи, когда автор не
вправе передавать произведение для использования также иными, чем
обусловленными договором, способами. (В редакции Указа от 16 мая
1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 505. Обязанность организации использовать произведение
По авторскому договору о передаче произведения для
использования организация обязана осуществить или начать
использование произведения обусловленным по договору способом в
установленный тем же договором срок, который не может превышать двух
лет со дня одобрения ею произведения. Эта обязанность не
распространяется на организацию, заключившую сценарный договор или
договор художественного заказа.
Типовыми договорами могут быть предусмотрены более краткие, чем
указанные в настоящей статье, предельные сроки, с учетом объема
произведений и характера их использования. (В редакции Указа от 16
мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 506. Ответственность автора за нарушение договора
Автор обязан возвратить авторское вознаграждение, полученное по
договору о передаче произведения для использования, если договор
расторгнут организацией вследствие того, что автор по своей вине не
передал ей произведения в установленный договором срок; выполнил
заказанную работу не в соответствии с условиями договора или
недобросовестно; отказался от внесения исправлений, предложенных ему
в порядке и пределах, установленных договором; нарушил обязанность
лично исполнить работу либо нарушил правила статьи 504 настоящего
Кодекса.
Если организация отклонила произведение по основаниям,
предусмотренным договором (статья 503 настоящего Кодекса), и не
доказала по суду недобросовестности автора в исполнении заказанной
работы, полученное по договору вознаграждение сохраняется за автором
в целом или в части, определяемой типовыми договорами. Эта часть не
может быть меньше двадцати пяти процентов суммы договора. (В
редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262).
Статья 507. Ответственность организации за нарушение договора
Если в срок, установленный договором о передаче произведения
для использования (статья 505 настоящего Кодекса), организация не
осуществит или не начнет использование одобренного ею произведения,
она обязана по требованию автора уплатить ему обусловленное
вознаграждение полностью. В этом случае автор вправе также
отказаться от договора и потребовать возврата переданных по договору
экземпляров произведения. Организация освобождается от обязанности
уплатить автору часть вознаграждения, которую он должен был бы
получить после начала использования произведения, если докажет, что
не могла использовать произведение по обстоятельствам, зависящим от
автора. (В редакции Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г.,
N 15, ст.262).
Статья 508. Переход права собственности на произведение
изобразительного искусства, созданное по заказу
Произведение изобразительного искусства, созданное по заказу,
переходит в собственность заказчика, если иное не предусмотрено
договором. Авторское право на это произведение сохраняется за
автором.
Собственник произведения имеет право помещать его на публичных
выставках без выплаты автору дополнительного вознаграждения.
Статья 509. Охрана интересов гражданина, изображенного в
произведении изобразительного искусства
Опубликование, воспроизведение и распространение произведения
изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо,
допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти - с
согласия пережившего супруга и детей умершего.
Такого согласия не требуется, если это делается в
государственных или общественных интересах или изображенное лицо
позировало автору за плату.
Статья 510. Порядок использования выполненных по заказам
архитектурных, инженерных и иных технических планов
Выполненные по заказам организаций архитектурные, инженерные и
иные технические планы, чертежи и рисунки могут быть использованы
заказчиками для своих нужд, переданы ими для использования третьим
лицам или воспроизведены в печати без выплаты авторам
дополнительного вознаграждения.
Статья 511. Авторский лицензионный договор о предоставлении
права использовать произведение путем перевода на
другой язык или переделки
Условия авторского лицензионного договора о предоставлении
права использовать произведение путем перевода на другой язык или
путем переделки в произведение другого вида (в частности,
повествовательного произведения в драматическое или в сценарий, либо
наоборот) определяются сторонами при его заключении, если иное не
предусмотрено законодательством Республики Беларусь. (В редакции
Указа от 16 мая 1974 г. - СЗ БССР, 1974 г., N 15, ст.262 и Закона от
3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Разделы V (статьи 512, 513 и 514) и VI (статьи 515, 516, 517,
518, 518-1, 519, 520, 521) утратили силу. (Закон от 3 марта 1994 г.
- Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Раздел VII
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Статья 522. Основания наследования
Наследование осуществляется по закону и по завещанию.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не
изменено завещанием.
Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни
один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены
завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования
переходит к государству.
Статья 523. Время открытия наследства
Временем открытия наследства признается день смерти
наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в
части третьей статьи 22 настоящего Кодекса.
Статья 524. Место открытия наследства
Местом открытия наследства признается последнее постоянное
место жительства наследодателя (статья 18 настоящего Кодекса), а
если оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной
части.
Статья 525. Граждане, которые могут быть наследниками
Наследниками могут быть:
при наследовании по закону - граждане, находящиеся в живых к
моменту смерти наследодателя, а также дети наследодателя, родившиеся
после его смерти;
при наследовании по завещанию - граждане, находящиеся в живых к
моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и
родившиеся после его смерти.
Статья 526. Граждане, не имеющие права наследовать
Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию
граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,
способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства
подтверждены в судебном порядке.
Не могут наследовать по закону родители после детей, в
отношении которых они были лишены родительских прав и не
восстановлены в этих правах на момент открытия наследства, а также
родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные),
злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона
обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство
подтверждено в судебном порядке.
Правила части первой настоящей статьи применяются также и к
праву на завещательный отказ (статья 533 настоящего Кодекса).
Статья 527. Наследование по закону
При наследовании по закону наследниками первой очереди
являются, в равных долях, дети (в том числе усыновленные), супруг и
родители (усыновители) умершего. К числу наследников первой очереди
относится также ребенок умершего, родившийся после его смерти.
Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону,
если ко времени открытия наследства нет в живых того из их
родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той
доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему
родителю.
Наследниками второй очереди при наследовании по закону являются
в равных долях родные братья и сестры умершего, его дед и бабка как
со стороны отца, так и со стороны матери.
Наследниками третьей очереди при наследовании по закону
являются в равных долях родные дяди и тети, племянники и племянницы,
двоюродные братья и сестры умершего, его прадед и прабабка как со
стороны отца, так и со стороны матери.
Наследниками четвертой очереди при наследовании по закону
являются в равных долях все другие родственники умершего до пятой
степени родства включительно.
К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица,
состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.
При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками
той очереди, которая призывается к наследованию.
Усыновленные и их потомство не наследуют после смерти родителей
усыновленного, других его кровных родственников по восходящей линии,
а также его кровных братьев и сестер.
Родители усыновленного и другие его кровные родственники по
восходящей линии, а также его кровные братья и сестры не наследуют
после смерти усыновленного и его потомства.
Наследники последующей очереди призываются к наследованию по
закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или
при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все
наследники предшествующей очереди лишены завещателем права
наследования. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 528. Наследование предметов домашней обстановки
и обихода
Предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к
наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его
смерти не менее одного года, независимо от их очереди и
наследственной доли.
Статья 529. Наследование по завещанию
Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество
или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и
обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не
входящим в круг наследников по закону, а также государству или
отдельным организациям.
Завещатель может в завещании лишить права наследования одного,
нескольких или всех наследников по закону. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 530. Право на обязательную долю в наследстве
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в
том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители
(усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от
содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась
бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость
наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней
обстановки и обихода.
Статья 531. Подназначение наследника
Завещатель вправе указать в завещании другого наследника на
случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства
или не примет его.
Статья 532. Наследование части имущества, оставшейся
незавещанной
Часть имущества, оставшаяся незавещанной, делится между
наследниками по закону, призываемыми к наследованию в порядке,
предусмотренном статьями 527 и 528 настоящего Кодекса.
В число этих наследников входят и те наследники по закону,
которым другая часть имущества была оставлена по завещанию,
поскольку в завещании не предусмотрено иное.
Статья 533. Завещательный отказ
Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию
исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу
одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают
право требовать его исполнения. Отказополучателями могут быть лица
как входящие, так и не входящие в число наследников по закону.
На наследника, к которому переходит жилой дом (квартира),
завещатель вправе возложить обязательство предоставить другому лицу
пожизненное пользование этим домом (квартирой) или определенным
жилым помещением в доме (квартире). При последующем переходе права
собственности на дом (квартиру) или часть дома (квартиры) право
пожизненного пользования сохраняет силу.
Наследник, на которого возложено завещателем исполнение
завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах
действительной стоимости перешедшего к нему наследственного
имущества, за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.
Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение
завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в
наследстве, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая
превышает размер его обязательной доли.
В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было
возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия
им наследства, обязательство исполнения завещательного отказа
переходит на других наследников, получивших его долю. (В редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 534. Возложение на наследника совершения действий для
общеполезной цели
Завещатель может возложить на наследника исполнение каких-либо
действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной
цели. Если эти действия носят имущественный характер, соответственно
применяются правила статьи 533 настоящего Кодекса.
Статья 535. Нотариальная форма завещания
Завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием
места и времени его составления, собственноручно подписано
завещателем и нотариально удостоверено.
Статья 536. Завещания, приравниваемые к нотариально
удостоверенным
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах,
других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях
или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные
главными врачами, их заместителями по медицинской части или
дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а
также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых
и инвалидов;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на морских
судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом
Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и
других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих
экспедиций;
4) завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на
излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по
медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей,
санаториев и других военно-лечебных учреждений;
5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
государственных нотариальных контор и других органов, совершающих
нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их
семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами
(начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений;
6) завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверенные начальниками мест лишения свободы. (В редакции Указа
от 4 февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64 и Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 537. Подписание завещания другим лицом
Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или по
иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по
его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса,
должностного лица исполнительного комитета местного Совета народных
депутатов, совершающего нотариальные действия, или другого
должностного лица (статья 536 настоящего Кодекса) другим гражданином
с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать
завещание собственноручно. Завещание не может быть подписано
гражданином, в пользу которого (или его близких родственников -
супруга (супруги), детей, родителей) составлено завещание. (В
редакции Указов от 4 февраля 1975 г. и 20 марта 1984 г. - СЗ БССР,
1975 г., N 4, ст.64; 1984 г., N 9, ст.126 и Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 538. Отмена и изменения завещания
Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное
им завещание, составив новое завещание.
Завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное
завещание полностью или в части, в которой оно противоречит
завещанию, составленному позднее.
Завещатель также может отменить завещание путем подачи
заявления в государственную нотариальную контору, а в населенных
пунктах, где нет государственной нотариальной конторы, - в
исполнительный комитет местного Совета народных депутатов. (В
редакции Указов от 4 февраля 1975 г. и 20 марта 1984 г. - СЗ БССР,
1975 г., N 4, ст.64; 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 539. Исполнение завещания
Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании
наследников.
Завещатель может поручить исполнить завещание не являющемуся
наследником лицу, указанному в завещании (исполнителю завещания). В
этом случае требуется согласие исполнителя, выраженное им в надписи
на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию.
Статья 540. Полномочия исполнителя завещания
Исполнитель завещания имеет право совершать все действия,
необходимые для исполнения завещания.
Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои
действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за
счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране
наследственного имущества и по управлению этим имуществом.
По исполнении завещания исполнитель завещания обязан
представить наследникам по их требованию отчет.
Статья 541. Принятие наследства
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Не
допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
Признается, что наследник принял наследство, когда он
фактически вступил во владение или управление наследственным
имуществом или когда он подал в государственную нотариальную контору
по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.
Указанные в настоящей статье действия должны быть совершены в
течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем
согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для
принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она
удлиняется до трех месяцев.
Наследник, вступивший во владение или управление каким-либо
наследственным имуществом, считается принявшим все наследственное
имущество, где бы оно ни находилось.
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со
времени открытия наследства. (В редакции Указа от 20 марта 1984 г. -
СЗ БССР, 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 542. Продление срока для принятия наследства
В случае пропуска срока для принятия наследства, установленного
статьей 541 настоящего Кодекса, суд, если признает причины пропуска
срока уважительными, может продлить этот срок. Наследство может быть
принято после истечения указанного срока и без обращения в суд при
условии согласия на это всех остальных наследников, принявших
наследство.
В этих случаях наследнику, пропустившему срок для принятия
наследства, передается лишь то из причитающегося ему имущества,
принятого другими наследниками или перешедшего к государству,
которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные
от реализации другой части причитающегося ему имущества.
Статья 543. Переход права на принятие наследства
Если наследник, призванный к наследованию по закону или по
завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в
установленный срок (статья 541 настоящего Кодекса), право на
принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его
наследникам.
Это право умершего наследника может быть осуществлено его
наследниками на общих основаниях в течение оставшейся части срока
для принятия наследства.
Если оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется
до трех месяцев.
Статья 544. Права наследника, вступившего во владение или
управление наследственным имуществом до явки
других наследников
Наследник, вступивший во владение или управление наследственным
имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе
распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать и
т.п.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до
получения им свидетельства о праве на наследство. До истечения
указанного срока или до получения свидетельства о праве на
наследство наследник вправе производить за счет наследственного
имущества лишь следующие расходы:
1) на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его
болезни, а также на его похороны;
2) на содержание граждан, находившихся на иждивении
наследодателя;
3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий,
приравненных к ним;
4) по охране наследственного имущества и по управлению им.
Статья 544-1. Оплата государственными нотариальными конторами
расходов за счет наследственного имущества
Государственная нотариальная контора до принятия наследства
наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству
свидетельства о праве на наследство, дает распоряжение об оплате за
счет наследственного имущества следующих расходов:
1) по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на
его похороны;
2) на содержание граждан, находившихся на иждивении
наследодателя;
3) на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий,
приравненных к ним;
4) по охране наследственного имущества и по управлению им, а
также по публикации сообщения о вызове наследников. Государственная
нотариальная контора в порядке, предусмотренном статьей 52 Закона
Республики Беларусь "О государственном нотариате", вправе дать
распоряжение об оплате расходов по установке наследодателю
надгробия. (Статья 544-1 введена Указом от 4 февраля 1975 г. - СЗ
БССР, 1975 г., N 4, ст.64).
Статья 545. Отказ от наследства
Наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со
дня открытия наследства вправе отказаться от наследства. При этом он
может указать, что отказывается от наследства в пользу других лиц из
числа наследников по закону (статья 527 настоящего Кодекса) или по
завещанию (статья 529 настоящего Кодекса), в пользу государства или
отдельной организации.
Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник
отказывается от наследства, влечет те же последствия, что и
непринятие наследства.
Не допускается отказ от наследства, если наследник подал в
государственную нотариальную контору по месту открытия наследства
заявление о принятии им наследства или о выдаче ему свидетельства о
праве на наследство.
Отказ от наследства совершается подачей наследником заявления
государственной нотариальной конторе по месту открытия наследства.
(В редакции Указа от 4 февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4,
ст.64 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета
Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 546. Приращение наследственных долей
В случае непринятия наследства наследником по закону или по
завещанию или лишения завещателем наследника права наследования его
доля наследства поступает к наследникам по закону и распределяется
между ними в равных долях.
Если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им
наследникам, то доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику,
поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется
между ними в равных долях.
Правила настоящей статьи не применяются к случаям, когда
наследник отказался от наследства в пользу другого наследника,
государства или организации (статья 545 настоящего Кодекса) или
отпавшему наследнику подназначен наследник (статья 531 настоящего
Кодекса). (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 547. Переход наследства к государству
Наследственное имущество по праву наследования переходит к
государству:
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по
завещанию;
3) если все наследники лишены завещателем права наследования;
4) если ни один из наследников не принял наследства (статьи 541
и 545 настоящего Кодекса).
Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу
государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику
доля наследственного имущества.
Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть
имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству.
В случаях, предусмотренных настоящей статьей, входящее в состав
наследства авторское право либо принадлежавшее отказавшемуся
наследнику право на долю в авторском вознаграждении прекращается.
Статья 548. Ответственность наследника по долгам наследодателя
Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам
наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества. На таких же основаниях отвечает
государство, к которому поступило имущество в порядке статьи 547
настоящего Кодекса.
Статья 549. Порядок предъявления претензий кредиторами
Кредиторы наследодателя вправе в течение шести месяцев со дня
открытия наследства предъявить свои претензии принявшим наследство
наследникам или исполнителю завещания, или государственной
нотариальной конторе по месту открытия наследства или предъявить иск
в суде к наследственному имуществу.
Претензии предъявляются независимо от наступления срока
соответствующих требований.
Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторами
принадлежащих им прав требования. (В редакции Указа от 4 февраля
1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64).
Статья 550. Охрана наследственного имущества
Государственная нотариальная контора по месту открытия
наследства, а в местностях, где нет государственной нотариальной
конторы, исполнительный комитет местного Совета народных депутатов
принимает меры к охране наследственного имущества, когда это
является необходимым в интересах государства, наследников,
отказополучателей или кредиторов.
Охрана наследственного имущества продолжается до принятия
наследства всеми наследниками, а если оно не принято, - до истечения
срока, установленного для принятия наследства. (В редакции Указов от
4 февраля 1975 г. и 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4,
ст.64; 1984 г., N 9, ст.126).
Статья 551. Назначение хранителя или опекуна наследственного
имущества
При наличии в составе наследства имущества, требующего
управления (жилой дом и т. п.), а также в случае предъявления иска
кредиторами наследодателя до принятия наследства наследниками
государственная нотариальная контора назначает хранителя имущества,
а в местностях, где нет государственной нотариальной конторы,
исполнительный комитет местного Совета народных депутатов назначает
над указанным имуществом опекуна. (В редакции Указов от 4 февраля
1975 г. и 20 марта 1984 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64; 1984 г.,
N 9, ст.126).
Статья 552. Выдача свидетельства о праве на наследство
Наследники, призванные к наследованию, могут просить
государственную нотариальную контору по месту открытия наследства
выдать свидетельство о праве на наследство. В таком же порядке
выдается свидетельство о праве на наследство и при переходе
наследственного имущества государству (статья 547 настоящего
Кодекса). (В редакции Указа от 4 февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г.,
N 4, ст.64).
Статья 553. Срок для выдачи свидетельства о праве на наследство
Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по
истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
При наследовании как по закону, так и по завещанию
свидетельство может быть выдано ранее истечения шести месяцев со дня
открытия наследства, если в государственной нотариальной конторе
имеются данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче
свидетельства, других наследников нет.
Свидетельство о праве государства на наследство выдается не
ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. (В
редакции Указа от 4 февраля 1975 г. - СЗ БССР, 1975 г., N 4, ст.64).
Статья 554. Раздел наследственного имущества
Раздел наследственного имущества производится по соглашению
принявших наследство наследников в соответствии с причитающимися им
долями. При недостижении соглашения раздел производится в судебном
порядке.
При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника
наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только
с выделом причитающейся ему наследственной доли. Для охраны
интересов неродившегося наследника к участию в разделе должен быть
приглашен представитель органа опеки и попечительства.
Статья 555 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 556. Распоряжение вкладчика своим вкладом на случай
смерти
Граждане, имеющие вклады в банке, имеют право сделать
распоряжение банку о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу
или государству.
В этих случаях вклад не входит в состав наследственного
имущества и на него не распространяются правила настоящего раздела.
Порядок распоряжения на случай смерти вкладами в банках по
специальным указаниям вкладчиков определяется уставами названных
кредитных учреждений и изданными в установленном порядке правилами.
Если вкладчик не сделал распоряжения банку, то в случае смерти
вкладчика его вклад переходит к наследникам на общих основаниях по
правилам настоящего раздела. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 556-1. Особенности наследования земельных участков
Особенности наследования земельных участков определяются
специальным законодательством. (Статья 556-1 введена Законом от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Раздел VIII
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКОНОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Статья 557. Гражданская правоспособность иностранных граждан
Иностранные граждане пользуются в Республике Беларусь
гражданской правоспособностью наравне с гражданами Республики
Беларусь. Отдельные изъятия могут быть установлены законодательными
актами.
Президиумом Верховного Совета Республики Беларусь могут быть
установлены ответные ограничения в отношении граждан тех государств,
в которых имеются специальные ограничения гражданской
правоспособности граждан Республики Беларусь. (В редакции Закона от
3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 558. Гражданская правоспособность лиц без гражданства
Лица без гражданства пользуются в Республике Беларусь
гражданской правоспособностью наравне с гражданами Республики
Беларусь. Отдельные изъятия могут быть установлены законодательными
актами. (В редакции Указа от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР, 1977 г.,
N 19, ст.297 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 558-1. Закон, применяемый к гражданской дееспособности
иностранных граждан и лиц без гражданства
Гражданская дееспособность иностранного гражданина определяется
по закону страны, гражданином которой он является.
Гражданская дееспособность лица без гражданства определяется по
закону страны, в которой он имеет постоянное место жительства.
Гражданская дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства в отношении сделок, совершаемых в Республике Беларусь, и
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда в Республике
Беларусь, определяется по законодательству Республики Беларусь.
Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные
граждане и лица без гражданства могут быть признаны недееспособными
или ограниченно дееспособными в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь. (Статья 558-1 введена Указом
от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР, 1977 г., N 19, ст.297; в редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 559. Гражданская правоспособность иностранных
предприятий и организаций
Иностранные предприятия и организации могут без особого
разрешения совершать в Республике Беларусь сделки по внешней
торговле и по связанным с ней расчетным, страховым и иным операциям
с субъектами хозяйствования, зарегистрированными на территории
Республики Беларусь, которым предоставлено право совершения таких
сделок.
Гражданская правоспособность иностранных предприятий и
организаций при совершении сделок по внешней торговле и по связанным
с ней расчетным, страховым и иным операциям определяется по закону
страны, где учреждено предприятие или организация. (В редакции Указа
от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР, 1977 г., N 19, ст.297 и Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 560. Закон, применяемый к форме сделки
Форма сделки, совершаемой за границей, подчиняется закону места
ее совершения. Однако сделка не может быть признана недействительной
вследствие несоблюдения формы, если соблюдены требования
законодательства Республики Беларусь.
Форма внешнеторговых сделок, совершаемых субъектами
хозяйствования, зарегистрированными на территории Республики
Беларусь, и порядок их подписания, а равно форма сделок по поводу
строений, которые находятся на территории Республики Беларусь,
независимо от места совершения этих сделок определяются
законодательством Республики Беларусь. (В редакции Закона от 3 марта
1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г.,
N 13, ст.183).
Статья 561. Закон, применяемый к обязательствам по
внешнеторговым сделкам
Права и обязанности сторон по внешнеторговой сделке
определяются по законам места ее совершения, если иное не
установлено соглашением сторон.
Возникновение и прекращение права собственности на вещь по
внешнеторговой сделке определяются по закону места ее совершения,
если иное не установлено соглашением сторон.
Право собственности на вещь, находящуюся в пути по
внешнеторговой сделке, определяется по закону страны, из которой эта
вещь отправлена, если иное не установлено соглашением сторон.
Место совершения сделки определяется законодательством
Республики Беларусь. (В редакции Указа от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР,
1977 г., N 19, ст.297 и Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 561-1. Закон, применяемый к форме и сроку действия
доверенности
Форма и срок действия доверенности определяются по закону
страны, где была выдана доверенность. Однако доверенность не может
быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если
последняя удовлетворяет требованиям законодательства Республики
Беларусь. (Статья 561-1 введена Указом от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР,
1977 г., N 19, ст.297; в редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 561-2. Закон, применяемый к исковой давности
Исковая давность определяется по закону страны,
законодательство которой применяется для определения прав и
обязанностей участников соответствующего правоотношения. Требования,
на которые исковая давность не распространяется, определяются по
законодательству Республики Беларусь. (Статья 561-2 введена Указом
от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР, 1977 г., N 19, ст.297; в редакции
Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики
Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 561-3. Закон, применяемый к праву собственности
Право собственности на вещь определяется по закону страны, где
эта вещь находится.
Возникновение и прекращение права собственности на вещь
определяются по закону страны, где эта вещь находилась в момент,
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее
основанием для возникновения или прекращения права собственности,
если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь.
(Статья 561-3 введена Указом от 29 июня 1977 г. - СЗ БССР, 1977 г.,
N 19, ст.297; в редакции Закона от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 561-4. Закон, применяемый к обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда
Права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда, определяются по закону страны, где
имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием
для требования о возмещении вреда.
Права и обязанности сторон по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются
гражданами Республики Беларусь или субъектами хозяйствования,
зарегистрированными на территории Республики Беларусь, определяются
по законодательству Республики Беларусь.
Иностранный закон не применяется, если действие или иное
обстоятельство, служащее основанием для требования о возмещении
вреда, по законодательству Республики Беларусь не является
противоправным. (Статья 561-4 введена Указом от 29 июня 1977 г. - СЗ
БССР, 1977 г., N 19, ст.297; в редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
Статья 562. Закон, применяемый к наследованию
Отношения по наследованию определяются по закону той страны,
где наследодатель имел последнее постоянное место жительства.
Способность лица к составлению и отмене завещания, а также
форма завещания и акта его отмены определяются по закону той страны,
где завещатель имел постоянное место жительства в момент составления
акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны
недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя
удовлетворяет требованиям закона места составления акта или
требованиям законодательства Республики Беларусь.
Наследование строений, находящихся в Республике Беларусь, во
всех случаях определяется по законодательству Республики Беларусь.
Тем же законом определяются способность лица к составлению или
отмене завещания, а также форма последнего, если завещается
строение, находящееся в Республике Беларусь. (В редакции Закона от 3
марта 1994 г. - Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь,
1994 г., N 13, ст.183).
Статья 563 утратила силу. (Закон от 3 марта 1994 г. - Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13, ст.183).
Статья 564. Международные договоры
Если международным договором Республики Беларусь установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском
законодательстве Республики Беларусь, то применяются правила
международного договора. (В редакции Закона от 3 марта 1994 г. -
Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1994 г., N 13,
ст.183).
<<< Главная
страница | < Назад
|
